Тендер - Поставка антисептических средств (в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК») №260467027

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ОФИСМАГ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_контракта

Проект контракта №

на поставку антисептических средств

(в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»)

г. Рязань «» декабря 2023 г.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям в лице руководителя управления Наумова Олега Васильевича, действующего на основании Приказа Минсельхоза России № 29-кр от 15.03.2018 года, с одной стороны и, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, передать Заказчику антисептические средства (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к контракту),

1.3. Поставка Товара осуществляется в течение трех рабочих дней с разгрузкой транспортного средства по адресу заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17(далее – Место доставки).

2. Цена контракта

2.1. Цена Государственного контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Государственного контракта составляет ( ) руб. коп, без НДС.

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 1 Т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Заказчику Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Государственного контракта.

3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта.

3.1.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки переданного Товара в Месте доставки.

3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту.

3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты переданного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по контракту .

3.3.2. Своевременно принять и оплатить переданный Товар.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом.

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Государственному контракту.

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Государственному контракту, в том числе осуществлять контроль сроков передачи Товара в соответствии с условиями контракта.

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества переданного Товара, в том числе после приемки Товара.

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта, за его счет.

3.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Государственного контракта (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Государственного контракта, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Порядок Передачи Товара

5.1. Поставщик осуществляет передачу Товара Заказчику в срок до 03 рабочих дней с момента подписания контракта обеими сторонами.

Фактической датой передачи Товара считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

5.2. При передаче Товара Поставщик представляет следующие документы:

- товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.4. Товар передается в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к контракту)

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2. контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается в случае необходимости).

По факту передачи Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара ).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.2 контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от его подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 контракта.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям контракта, несоответствующий условиям контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям контракта, несет Поставщик.

7.3. Заказчик имеет право потребовать замены всего Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (приложение № 1 к контракту), что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату приобретения Заказчиком должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2023 год.

9.2. Оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара.

9.3. Оплата по контракту за Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.2 контракта, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) Акта приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

9.4. На всех документах, перечисленных в пунктах «а»-«г» пункта 9.3 контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по контракту осуществляется по факту приобретения Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к контракту), в течение 7 дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара контракту.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3-10.5 контракта.

10.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00копеек.

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11. Срок Действия Контракта,

Изменение и Расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 декабря 2023 года.

11.2. Все изменения контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к контракту.

11.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса, электронного письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязательства по контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи.

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

15.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Исполнителя, второй – для Заказчика.

15.5. Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1– Спецификация;

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту от

« » 2023г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными