Тендер - Поставка теплоносителя №260459292

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта_поставка_теплоносителя_в_Тихвинский_мемориальный_музейxx

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №

на поставку теплоносителя для нужд Тихвинского мемориального филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» – государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колесниковой Леси Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить теплоноситель (далее - Товар) для нужд Тихвинского мемориального филиала Заказчика - Государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Наименование, количество (объем) и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

Место поставки Товара: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Зайцева, д.8

Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря 2023 года.

Идентификационный код закупки:

ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена Контракта составляет ________(_______________) руб. __ коп., в том числе НДС ________(_______________) руб. __ коп. (если не облагается НДС – указать основание).

Источник финансирования: - Средства бюджетных учреждений: субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год.

Авансирование не предусмотрено.

• В цену Контракта включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, с учетом общей стоимости Товара, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
• Оплата Товара производится с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12), по выставленному оригиналу счета, счета-фактуры (в случае отсутствия освобождения от оплаты НДС) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству Товара.

Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, которое осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета Ленинградской области.

• Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
• В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в т. ч. нарушения сроков их исполнения, и принятия Заказчиком решения о взыскании предусмотренных Контрактом штрафных санкций, Заказчик имеет право в соответствии произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании уведомления, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, ранее выплаченные Поставщику суммы, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

При этом итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику, исчисляется путем вычитания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, а также ранее выплаченных Поставщику сумм.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям Контракта и Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), обязательным требованиям к качеству и безопасности Товара, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Товар должен соответствовать заявленным требованиям, изложенным в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами РФ.

Претензии по качеству угля Заказчик вправе предъявить поставщику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента использования угля Заказчиком для нужд отопления объектов Заказчика при условии надлежащего хранения угля на территории Заказчика и применения угля по назначению.

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка поставленного Товара по количеству (объему) и качеству производится в соответствии с Контрактом.

Поставщик обязан предупредить ответственных лиц со стороны Заказчика в местах поставки о дате и времени поставки не позднее чем за 3 (три) рабочих дня.

Поставщик после поставки Товара в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить следующий пакет документов по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 лит. А:

товарную накладную (ТОРГ-12) в двух экземплярах, подписанную ответственным лицом Заказчика в строке «Груз принял»;

счет;

счет-фактуру (при необходимости);

При соответствии товара условиям Описания объекта закупки, ответственные лица Заказчика подписывают товарную накладную в строке «Груз принял».

Ответственные лица Заказчика на месте поставки товара осуществляют приемку товара на соответствие объема и качественных характеристик условиям Описания объекта закупки.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, качества и безопасности Товара, в том числе по результатам проведенной экспертизы, Заказчик подписывает документ о приемке - товарную накладную по форме № ТОРГ-12 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в настоящем разделе Контракта.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, качеству и безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Отказаться от приемки поставляемого Товара, если будут отсутствовать документы, указанные в разделе 4 Контракта.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств.

Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Контракта.

При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения в срок, установленный Заказчиком.

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства в рамках исполнения Контракта.

Поставщик вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком Товарной накладной.

Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан:

Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями Контракта.

Согласовать с Заказчиком дату и время доставки Товара в Место поставки в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные разделом 4 Контракта.

Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства в рамках исполнения Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
• В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»), и составляет:

- 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

• • За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- 10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей ;

• • За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

• • В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
  • За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

• • Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
  • Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  • Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  • В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут Сторонами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Расторжение настоящего Контракта производится по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, если:

8.3.1. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации);

8.3.2. в случае отказа Поставщика передать Заказчику товар, принадлежности или документы, относящиеся к товару (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 Гражданского кодекса Российской Федерации);

8.3.3. в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

• Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.
• Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
• В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения процедуры закупки, Заказчик:
• В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения процедуры закупки, Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

• Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
• В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение не публикуется в единой информационной системе.
• В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

• Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
• В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение не публикуется в единой информационной системе.
• Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
• При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке в письменной форме:

В претензии должны быть указаны предмет и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной в соответствии с положениями Контракта. Претензия должна быть подтверждена актами или иными документами (в случаи их наличия).

Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.

По полученной претензии Сторона обязана направить письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения направившей Стороне.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае выявления у Сторон информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

Все уведомления, извещения и требования (претензии), необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, с дублированием по электронной почте, телефаксу, иным средствам связи, с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами в разделе 13 Контракта.

Уведомления, извещения и требования (претензии), направленные по техническим средствам связи (факс, телекс, электронная почта и т.п.) имеют юридическую силу в случае их последующей замены на подлинник.

Уведомления, извещения и требования (претензии) направляются за счет уведомляющей Стороны.

Уведомление, извещение и требование (претензия), направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

Уведомление, извещение и требование (претензия), направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, указанному в разделе 13 Контракта, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика я по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса фактического местонахождения, наименования и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения письменно известить об этом другую Сторону.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения заключаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктами 1.1, 1.2 части 1 статьи 95 Закона:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

• Контракт составлен и подписан Сторонами в электронном виде.
• К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 - Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ________

от «____»____________2023 г.

Описание объекта закупки

на поставку теплоносителя для нужд Тихвинского мемориального филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

Раздел 1. Общие требования

• Предмет контракта

1.1.1. Предмет контракта: поставка теплоносителя (далее – товар) для нужд Тихвинского мемориального филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

1.1.2. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующие предмету аукциона:

20.14.23.111 Этиленгликоль (этандиол).

• Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

1.2.1. Целью данной закупки является: своевременное обеспечение теплоносителем ГБУК ЛО «Музейное агентство».

1.2.2. Основанием данной закупки является: План-график закупок на 2023 год.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта

• Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
• Наименование, характеристики и общее количество (объемы) Товара, определены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
• Место поставки Товара: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 12, Государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова
• Сроки поставки: поставка осуществляется не позднее 20 декабря 2023 года
• Требования к качеству товара:
• Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
• Характеристики Товара указаны в Приложение №1 к Описанию объекта закупки.
• Товар должен соответствовать качественным (потребительским) свойствам:

- Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество поставляемого товара

2.2. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия:

2.2.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

2.2.2. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода – изготовителя, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

2.2.3. Маркировка товара и упаковка товара, должна содержать информацию о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.

2.3 Дополнительные условия:

2.3.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если нарушены сроки поставки товара.

2.3.2. Для взаимодействия с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта Поставщик должен назначить ответственное контактное лицо, указать адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Контактное лицо в ГБУК ЛО «Музейное агентство» - заведующий Тихвинским мемориальным филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» Э.В. Бордовская. Почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть512-67.

2.3.3. Исполнитель несет ответственность за полноту и надлежащее качество поставки Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Контракта, Описания объекта закупки.

2.3.4. Сдача-приемка Товара осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими поставку, путем изучения представленных документов на Товар.

2.3.5. Поставка считается выполненной в полном объёме и надлежащего качества при приёме Заказчиком установленного Товара на территории Тихвинского мемориального филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство», на условиях и в сроки, указанные в Контракте и Описании объекта закупки В соответствии с условиями Контракта, Исполнителем оформляется Акт приемки-передачи Товара. К акту приемки-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на русском языке в составе:

- Товарная накладная (ТОРГ- 12);

- Счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);

- Счет;

2.3.6. Поставщик также должен предоставить документы, подтверждающие качество поставленного товара, в случае, если такие требования установлены и необходимы для данного рода товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.7. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение срока исполнения Контракта в рабочие часы Заказчика. Поставка Товара производится в соответствии с графиком рабочего времени, установленному по адресу поставки Товара (с 10.00 до 18.00 по московскому времени) в порядке, согласованном с Заказчиком, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.

2.3.8. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, влияющих на возможность использования Товара по назначению.

8.8. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Наименование, характеристики и количество (объемы) товара, срок поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Указан объем и вес в 1 упаковке

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗАКАЗЧИКА НА МЕСТЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № ________

от «____»____________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет _______(_______________) руб. __ коп., в том числе НДС ________(_______________) руб. __ коп. (если не облагается НДС – указать основание).

- Посмотреть таблицу с даннымиФорма_для_заполнения_при_составлении_оферты_в_ЭМ_ЛО_2023_г ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОФЕРТЫ

Приложение

к оферте участника закупки

№ __________

в Электронном магазине

Ленинградской области

1.Данные для заключения контракта (договора)

- Посмотреть таблицу с данными

2. Предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Всего: _________________________ (_____________) рублей ___ копеек, (в том числе НДС __% - ___ (__) рублей __ копеек/НДС не облагается на основании пп. ____ ст. ____ гл. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

3. Соответствие участника закупки установленным требованиям

Настоящим участник закупки _____________________ подтверждает, что:

Наименование участника закупки

Соответствует требованиям, установленным в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в том числе наличие допусков, лицензий, прочих разрешений) (требование не установлено);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи настоящей оферты в Электронный магазин Ленинградской области;

требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки __________ в течение двух лет до момента подачи настоящей оферты в Электронный магазин Ленинградской области не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

информация об участнике закупке __________________ отсутствует в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9.1) участник закупки не является иностранным агентом.

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора (контракта) заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора (контрактов) на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Информация и документы,

подтверждающие соответствие участника закупки требованиям

Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Федерального закона): не установлено.

5. Информация и/или документы, подтверждающие наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ (оказание услуг, поставки товара), связанного с объектом настоящей закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Для подтверждения наличия у участника закупки опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта, необходимо предоставить исполненные договоры (контракты), акт (акты) приемки оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора(ов) (контракта(ов).

В подтверждение наличия у участника закупки опыта принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, в том числе заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Если предусмотренные документы, подтверждающие опыт выполнения работ (услуг) и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом о контрактной системе номер реестровой записи из соответствующего реестра.

_____________________________ _______________ _________________

Должность руководителя организации подпись ФИО

М.П.

«________» _____________ 20___ г.