Тендер - Поставка мотор-редуктора стеклоочистителя для обеспечения нужд МУП «ГЭТ» №260427763

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):423576, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.12.2023 по 26.12.2023Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- ИЗВЕЩЕНИЕ_о_проведении_ЗК_на_поставку_мотор-редуктора_стеклоочистителя_2023_СМП

Утверждаю

Генеральный директор МУП «ГЭТ»

_________________ Э.Ш. Шайдуллин

«____» ________________2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ, ПРОВОДИМОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ОТ 18.07.2011 N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование заказа: Поставка мотор-редуктора стеклоочистителя для обеспечения нужд МУП «ГЭТ»

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие « Горэлектротранспорт » г. Нижнекамска (МУП «ГЭТ»)

г. Нижнекамск, 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г.Нижнекамска (МУП «ГЭТ»)

423576, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 9, а/я 6040

Тел.(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; http://pget.ru

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть849; ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора поставки мотор-редуктора стеклоочистителя для обеспечения нужд МУП «ГЭТ»

- Посмотреть таблицу с данными

Протокол 1. «Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены Договора «Поставка мотор-редуктора стеклоочистителя для обеспечения нужд МУП «ГЭТ», к извещению.

- Посмотреть таблицу с данными

При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены единиц продукции применяется порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены единиц продукции, предусмотренный п. 25.1 ст.8 Положения о закупке.

Метод обоснования цены: метод сопоставимых рыночных цен (метод анализа рынка).

Приложение № 1

к извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

участниками которого

являются только субъекты МСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мотор-редуктора стеклоочистителя для обеспечения нужд МУП «ГЭТ»

Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества товара

Поставщик обязан гарантировать качество поставляемого товара в течение всего периода действия гарантийного срока и соответствие установленным стандартам и требованиям. Гарантийный срок на поставляемый товар (партию товара) составляет 2 (два) года с момента передачи товара, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем.

Требования к гарантии качества поставляемого товара.

Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если такие требования установлены к товару, являющемуся предметом закупки, а именно:

Качество товара должно подтверждаться паспортом завода-изготовителя, сертификатом качества завода-изготовителя и требованиям Договора.

Весь Товар должен иметь паспорта и сертификаты на каждую отгруженную партию товара, руководства по эксплуатации, в которых должно быть указано назначение, номера партий, правила безопасной эксплуатации и инструкцию по применению.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободный от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

Поставляемый товар на день поставки должен быть изготовлен не ранее 2023 года.

Товар должен быть новым, не восстановленным и не бывшим в употреблении и в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без следов использования.

Место и срок поставки товара (партии товара).

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Участника закупки, с которым заключатся договор (далее – Поставщик).

Поставщик обязуется произвести отгрузку Товара единовременно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора, в соответствии с условиями указанными в Спецификации, техническом задании. Возможна досрочная поставка.

Поставщик обязуется произвести поставку Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.

Приемка товара осуществляется на складе Заказчика и включает в себя следующие этапы:

а) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара;

В случае выявления Заказчиком скрытых дефектов товара, Поставщик в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения претензии Заказчика за свой счет и своими силами заменяет некачественный товар на товар надлежащего качества.

Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, отдельных этапов исполнения Договора:

Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров. Экспертиза поставленных товаров, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок проведения экспертизы поставленных товаров не может превышать 7 рабочих дней с момента получения от Поставщика товарной накладной и (или) счет - фактуры.

Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, отдельных этапов исполнения Договора:

Оплата производится Заказчиком на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара (партии товара) и подписания товарной накладной, счет-фактуры и (или) универсального передаточного документа, и иных необходимых документов, подписанных ответственными лицами с указанием их должностей, фамилий и инициалов. Товаросопроводительные документы должны содержать ссылку и номер Договора, во исполнение которого осуществляется поставка.

Расчеты по договору осуществляются в рублях. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Требования к упаковке.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки до адреса Заказчика и погрузочно-разгрузочных работ.

Товар должен иметь маркировку завода-изготовителя в соответствии с паспортом и сертификатом качества завода-изготовителя. Маркировка Товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке

Требования к функциональным, техническим, количественным и качественным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

подпись подпись

М.П. М.П

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Рекомендуемая форма

Для образца

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение №____________от____________ о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП на____________________ (указать предмет договора), _________________________ (указывается полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) в лице ____________________(указывается наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) действующего на основании ________________ заявляет о согласии ________________________ (поставить товары, выполнить работы, оказать услуги) соответствующие требованиям и на условиях, предусмотренных извещением о поведении запроса котировок.

Наименование, характеристики и сведения о количестве и цене предлагаемых товаров, работ, услуг (все графы таблицы должны быть заполнены):

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник закупки должен подробно описать наименование и характеристики поставляемых товаров для определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, в соответствии с извещением о закупке

(указывается конкретный товар, предлагаемый к поставке, характеристики товара)

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара составляет: __________________________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ___________ (прописью) (В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС 20 %» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Для претендентов находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС) ценовое предложение определяется в том же порядке, что и для участников находящихся на общей системе налогообложения.

Мы _______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

обязуемся, в случае признания победителем запроса котировок в электронной форме, исполнить договор, на условиях, определенных извещением запроса котировок в электронной форме и приложениях к нему. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, извещения запроса котировок.

В случае если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя запроса котировок, а Победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения запроса котировок и условиями, указанными в нашей заявке.

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в котировочной заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

_________________ ______________________ _______________________________

(Должность) (подпись) (ФИО)

МП

Рекомендуемая форма

Образец

Анкета Участника запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Рекомендуемая форма

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ (ЗАЯВЛЕНИЕ)

о соответствии участника требованиям,

установленным п.16 настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП

______________________________________________________________________

(указать наименование Участника), в лице _____________________________________________________________________ (ФИО),

действующего на основании ____________________________________________________,

заявляет о том, что

_______________________________________________

(указать наименование Участника)

Участник процедуры закупки соответствует требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

2) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

4) участник соответствует установленным в извещении о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

5) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

6) он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора.

7) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

Руководитель участника запроса котировок

(уполномоченный представитель) _________________ ________________________

м.п. (подпись) (Ф.И.О.)

Проект

ДОГОВОР №______

г. Нижнекамск " __ " ______ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска (МУП «ГЭТ»), именуемое далее «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Шайдуллина Эдуарда Шаукатовича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках МУП «ГЭТ» на основании протокола подведения итогов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме№_____________ о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность в установленный настоящим договором товар, согласованный в Спецификации (Приложение 1) и Техническом задании (Приложение 2), а Заказчик принять и оплатить его.

1.2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию: сертификаты на товар в соответствии с законодательством РФ, инструкции по эксплуатации и другие необходимые документы, содержащие информацию о поставляемом товаре, включая гарантийные обязательства.

1.3. Каждая сторона Договора заверяет другую сторону и гарантирует что:

- является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом;

- все сведения о стороне Договора в ЕГРЮЛ/ЕГРИП достоверны на момент подписания Договора, при этом место нахождения каждой из сторон, указанное в Договоре, точно соответствует адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В случае внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП об адресе места нахождения, сторона в отношении которой внесены такие изменения, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону Договора в письменном виде с указанием своего нового адреса места нахождения согласно внесенным изменениям в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ/ЕГРИП появится запись о недостоверности данных о стороне, такая сторона обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ/ЕГРИП достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП достоверны;

- располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- отражает все операции в отношении товаров, работ или услуг в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;

- отразит все операции по настоящему Договору, включая (но не ограничиваясь) полученные от стороны авансы и реализацию работ или оказание услуг другой стороне в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), уплаченный стороной в составе цены товара, работы или услуги;

- в случае получения стороной требования налогового органа о предоставлении документов, относящихся к настоящему Договору, такая сторона обязуется самостоятельно и за свой счет исполнить такое требование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

- контрагенты (Заказчики, Поставщики, агенты, посредники), аффилированные и взаимозависимые лица стороны, а также участники консолидированной группы налогоплательщиков, в которую входит сторона, связанные со стороной каким-либо Договором (соглашением) или фактическими Договорными отношениями, соблюдали ранее, соблюдают в настоящее время, будут соблюдать на протяжении всего срока действия Договора и после его прекращения все требования о налогах и сборах;

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Если у какой либо стороны Договора возникнут обстоятельства, соответствующие какому либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой стороне соответствующий подтверждающий документ, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

1.4. В случае получения одной стороной требования налогового органа, возникших в связи или связанных с заключением, исполнением, прекращением настоящего договора или иных договоров, заключенных другой стороной с любыми третьими лицами, а также в случае отказа налоговым органом стороне договора в возмещении суммы НДС (В случае если Поставщик является плательщиком НДС), по причине несоответствия адреса другой стороны, указанного с в счетах-фактурах, адресу указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, указанная сторона обязуется самостоятельно исполнить требования налогового органа, либо выплатить стороне неустойку в размере суммы (стоимости) предъявленных к ней требований и расходов, понесенных стороной в связи с предъявлением таких требований налогового органа, а также выплатить неустойку в размере сумм НДС (В случае если Поставщик является плательщиком НДС), непринятых налоговым органом у стороны договора к вычету по причине несоответствия адреса другой стороны, указанного в счетах-фактурах, адресу, указанному ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Указанная неустойка выплачивается на основании письменного требования стороны в трехдневный срок с даты получения.

2. Порядок и сроки поставки

2.1. Поставщик обязуется произвести отгрузку Товара единовременно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора, в соответствии с условиями указанными в Спецификации, техническом задании (Приложение №1, Приложение №2 к договору). Возможна досрочная поставка.

2.2. Поставщик обязуется произвести поставку Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.

2.3. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счет-фактуру или универсальный передаточный документ, товарную накладную, счет оформленные в соответствии с законодательством с обязательной ссылкой на номер настоящего Договора, сертификаты соответствия, паспорта качества на товар, гарантийный талон и иные необходимые документы. При поставке товара без надлежаще оформленных оригиналов документов, товар принятию и оплате не подлежит.

2.4. Приемка товара на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 2.3. Договора, подписанных со стороны Поставщика.

2.5. Право собственности на товар по Договору возникает у Заказчика и товар считается принятым с даты подписания Заказчиком документов, указанных в п. 2.3. Договора.

2.6. Обязанность Поставщика поставить товар Заказчику считается исполненной с момента поступления товара на склад Заказчика, что подтверждается подписанием товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика или либо с момента (даты) подписания первым перевозчиком товарно-транспортной накладной (ТТН).

2.7. По согласованию Сторон Товар может быть отправлен Транспортной компанией уполномоченной Заказчиком в его адрес, указанный в пункте 2.2.

2.8. Досрочная поставка товара допускается.

3. Качество, комплектность товара, гарантийный срок, порядок приемки

3.1. Качество и комплектность товара поставляемого Поставщиком, должны соответствовать ГОСТ, ТУ изготовителя, иным установленным законодательством РФ обязательным требованиям (качественным показателям), для данных видов товара и указанным в спецификациях на поставляемый по настоящему договору товар.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, находится в полностью исправном состоянии, без видимых, а также скрытых дефектов и повреждений, не является бывшим в эксплуатации, восстановленным, использованным в выставочных и других целях, на момент заключения Договора товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не обременен правами третьих лиц.

3.3. Эксплуатация Товара должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями его покупки.

3.4. Поставщик обязан гарантировать качество поставляемого товара в течение всего периода действия гарантийного срока. Гарантийный срок на поставляемый товар (партию товара) составляет 2 (два) года с момента передачи товара, если иное не предусмотрено производителем товара.

3.5. Передача товара ненадлежащего качества

3.5.1. Получив товары ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

3.5.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком в спецификации, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в срок, предусмотренный Договором;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.

3.5.3. Стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству товара является поставка товара с таким недостатком (существенным недостатком), который имеет хотя бы один из следующих признаков:

• является неустранимым;
• не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени;
• выявляется неоднократно либо проявляется вновь после устранения.

Кроме того, стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству является поставка товара, бывшего в употреблении.

Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок 10 (Десять) дней с момента его получения.

3.6. При обнаружении несоответствия поставленного Товара по комплектности и/или при возникновении претензий по качеству Товара, в течение гарантийного срока, Заказчик вправе предъявить претензию с указанием характера обнаруженных дефектов (несоответствий), после чего составляется Акт дефектации в присутствии представителя Поставщика.

3.7. Передача некомплектного товара:

3.7.1. Заказчик, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если только Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленных товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными.

3.7.2. В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в разумный срок.

Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. В случае необходимости получения заключения независимой экспертизы, привлеченной Заказчиком, для подтверждения некачественности товара и препятствующего приемке товара, Поставщик обязан возместить затраты Заказчика на проведение данной экспертизы в срок, установленный Заказчиком.

3.9. Приемка товара осуществляется на складе Заказчика включает в себя следующие этапы:

а) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара;

в) проверка наличия необходимых сертификатов, паспортов качества;

В случае выявления Заказчиком скрытых дефектов товара, Поставщик в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения претензии Заказчика за свой счет и своими силами заменяет некачественный товар на товар надлежащего качества.

4. Тара и упаковка

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и/или упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и/или упаковки.

4.2. Товар должен быть затарен и/или упакован способ, предусмотренным для товара данного вида и обеспечивающим сохранность товара при хранении и транспортировке.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена единицы товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Цена настоящего договора составляет _____________________ (__________________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%: _______________________ (_____________________________________), в случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС 20 %» заменяются на слова «НДС не облагается», (далее – цена Договора).

5.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, в том числе НДС 20 % (В случае если Поставщик является плательщиком НДС), сборы, таможенные пошлины (в случае необходимости), тару, упаковку, маркировку, расходы на перевозку и поставку товара, погрузочно-разгрузочные работы и иные обязательные платежи.

5.4. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты приемки поставленного товара (партии товара), и подписания товарной накладной, счет-фактуры или универсального передаточного документа, и иных необходимых документов, подписанных ответственными лицами с указанием их должностей, фамилий и инициалов.

Товаросопроводительные документы должны содержать ссылку и номер Договора, во исполнение которого осуществляется поставка.

5.5. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты поставленного товара , не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества поставленного товара или настоящим Договором.

5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчеты по договору осуществляются в рублях.

5.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

5.8. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.9. Заказчик вправе уменьшить количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён договор. При этом цена за единицу товара, работы, услуги изменению не подлежит.

6. Ответственность

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик несет юридическую ответственность за подлинность сертификата соответствия и гигиенического сертификата при наложении штрафов контролирующими органами на Заказчика.

6.3. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

6.4. В случае неисполнения Поставщиком обязанности, указанной в п. 1.1. договора, Заказчик вправе требовать взыскания штрафа в размере 10 % от стоимости товара.

• В случае если Поставщик своевременно не предоставит или предоставит недостоверные сведения, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего договора, то Поставщик несет ответственность в виде обязанности возместить Заказчику убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым орган налогов, пени, штрафов вследствие использования Заказчиком этой недостоверной информации.

Поставщик также несет указанную ответственность в виде возмещения убытков в размере сумм самостоятельно до начисленных им налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных Заказчиком недостоверных сведений, представленных Поставщиком.

• Поставщик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и обязательств предусмотренных п. 1.3. Договора.

Основанием для возмещения Поставщиком Заказчику указанных сумм является вступившее в законную силу решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы.

• Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц (п. 3.2.) дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.
• При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований.

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Заказчику иск об изъятии товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика. Непривлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара. Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком.

• Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчиком на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков товаров либо доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.
• Взыскание неустойки с Поставщика.
• В случае недопоставки или просрочки поставки товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 10 % стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.
• В случае просрочки устранения недостатков в товаре Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 10 % стоимости товара с недостатками за каждый день просрочки.
• В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 10 % стоимости такого товара.
• Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если закон не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным орган, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «29» февраля 2024 г., а в части исполнения денежных обязательств – до полного завершения расчетов. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.2. В случае возникновения споров при заключении и исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться урегулировать возникшие разногласия путем переговоров с учетом необходимости принятия мер обеспечивающих дальнейшее обоюдно выгодное сотрудничество сторон. Предъявление претензий является обязательным. Предъявление и рассмотрение претензий производится в месячный срок.

8.2.1. В случае не возможности решения споров в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их письменного оформления сторонами.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.5. Стороны признают действительной договорную документацию, полученную посредством телеграфной, электронной и факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, до получения оригиналов документов в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней.

8.6. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, написан на русском языке. Факсимильные копии договора, приложений, дополнений, спецификаций являются обязательными для сторон и имеют юридическую силу наравне с оригиналами документов. Последующее взаимное предоставление оригиналов настоящего договора, приложений, дополнений к нему является обязательным для обеих сторон в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения факсимильной копии.

В случае нарушения сроков указанных в настоящем пункте оплата по договору не осуществляется.

8.7. Стороны вправе при заключении настоящего договора потребовать документы, устанавливающие личность и подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Стороны при подписании настоящего договора, надлежаще заверенные копии уставных документов, регистрационных документов.

8.8. Антикоррупционная оговорка

8.8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательств, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких- либо положений пункта 1 настоящей оговорки соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. Вместе с тем, не смотря на направление письменного уведомления, приостановка исполнения обязательств по настоящему Договору Сторонами не происходит. Целью направления письменного уведомления является необходимость инициации, в установленном действующим законодательством РФ порядке, процесса установления факта правонарушения (расследования и судопроизводства).

8.8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и предоставить материалы, по ее мнению подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящей оговорки другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, что вместе с тем, в силу презумпции невиновности, не лишает другую Сторону права возражать (в порядке и на основании, установленных следующим абзацем настоящей оговорки).

8.8.5. При этом, Сторона, получившая соответствующее письменное уведомление в течение десяти рабочих дней с момента получения оригинала такого уведомления со всеми прилагаемыми материалами обязана направить другой Стороне письменное пояснение по факту обстоятельств, изложенных в полученном письменном уведомлении, а так же всеми возможными мерами принимать участие в установлении в порядке, предусмотренном действующим законодательств РФ, фактических обстоятельств: расследовании и судопроизводстве (при наличии факта правонарушения).

8.8.6. В случае установления в порядке, предусмотренном действующим законодательством (вступившим в законную силу судебным акт по итогам судопроизводства), виновности Стороны и факта совершения правонарушения одной Стороной, другая Сторона (признанная в установленном действующим законодательством РФ потерпевшей стороной) имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор (признанная в установленном действующим законодательством РФ потерпевшей стороной) в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения только реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.8.7. Положительное обжалование вступившего в законную силу судебного акта предоставляет право Стороне с которой в порядке, установленном предыдущим абзацем оговорки, был расторгнут договор потребовать возмещения причиненных этим убытков.

8.9. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

8.10. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

8.11.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.11.2. Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

8.12. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях:

- при существенном нарушении Договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

8.12.1. Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

8.13. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором предоставлено право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором.

8.14. Если Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Заказчика принять товар или отказаться от исполнения Договора. Если Заказчик отказывается оплатить товар, Поставщик вправе потребовать его оплаты либо отказаться от исполнения Договора.

8.15. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8.16. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ/ЕГРИП), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, считаются полученными юридическим лиц, даже если оно не находится по указанному адресу.

8.17. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8.18. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

8.19. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

8.20. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и сроке прекращения вышеуказанных обстоятельств.

8.21. Соглашение об электронном документообороте.

8.21.1. При наличии технической возможности электронный обмен первичными документами, а также счетами-фактурами между сторонами договора, участниками электронного обмена производится с помощью оператора: ЭДО ООО «Тензор» (Сбис).

8.21.2. Все первичные документы, используемые для отражения операций на счетах бухгалтерского учета, а также все счета-фактуры стороны подписывают усиленной квалифицированной подписью.

8.21.3. Электронному обмену подлежат все первичные документы, счета-фактуры, договоры и соглашения. При осуществлении электронного обмена стороны используют самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов. За основу принимаются формы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм (утв. Приказом Минфина России от 21.12.1998 N 64н, Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@, Приказом ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@).

8.21.4. Каждая сторона имеет право запрашивать и обязана по запросам другой стороны направлять оформленные бумажные копии электронных документов, обмен которыми проходил в электронном виде по ТКС. (Например, если контрагент не получил электронный документ).

9. Реквизиты сторон и подписи сторон

9.1. В случае изменения иных реквизитов стороны договора обязаны в 3-х дневной срок письменно утвердить об этом друг друга.

9.2. Адрес и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

подпись подпись

М.П. М.П

Приложение № 1

к договору№ _____

от «____» ___________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Нижнекамск « » ____________ 2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего: ___________ (_____________________) рублей _____ копеек в том числе НДС 20% [2] ___________ (__________________________) рублей _____ копеек.

Примечание:

Порядок оплаты товара по данной спецификации: Оплата производится Заказчиком, на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты приемки поставленного товара, и подписания оригиналов товарной накладной, счет-фактуры или универсального передаточного документа, и иных необходимых документов, подписанных ответственными лицами с указанием их должностей, фамилий и инициалов. Товаросопроводительные документы должны содержать ссылку и номер Договора, во исполнение которого осуществляется поставка. Расчеты по договору осуществляются в рублях. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Стоимость единицы товара, согласованная настоящей спецификацией фиксирована и изменению не подлежит.

Поставщик обязуется произвести поставку Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.

Поставщик обязуется произвести отгрузку Товара единовременно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора, в соответствии с условиями указанными в Спецификации, техническом задании (Приложение №1, Приложение №2 к договору). Возможна досрочная поставка

4. Доставка Товара до склада Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

подпись подпись

М.П. М.П

Приложение № 2

к договору№ _____

от «____» ___________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

подпись подпись

М.П. М.П

В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС 20 %» заменяются на слова «НДС не облагается». ↑

В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС 20 %» заменяются на слова «НДС не облагается». ↑