Тендер - Поставка закиси азота медицинского №260418632

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№2_Обоснование_НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Порядок формирования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта: расчет произведен на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. №567).

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения следующего метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

Цена единицы товара определена на основании анализа рынка, проведенного учреждением среди Поставщиков поставляемых данный вид товара.

Заказчиком были направлены запросы в 5 организаций для определения начальной (максимальной) цены контракта и получены 3 коммерческих предложения.

Запрос

Коэффициент вариации цены составляет менее 33%. Совокупность значений, используемых в расчете, считается однородной.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль Российской Федерации

НМЦК определяется и устанавливается Заказчиком в пределах выделенных лимитов финансирования и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 руб. (Сто девяносто шесть тысяч восемьсот девятнадцать рублей двадцать копеек).

Расчет подготовлен 13.12.2023

Специалист по закупкам А.Д. Улукшонова

Приложение_№3_Проект_контракта_на_закись_азота

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ______

на поставку закиси азота медицинского для нужд ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» в 2024 году

Идентификационный код закупки: ______________________________________

Ленинградская обл. п. Токсово «__»__________2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница» (сокращенно – ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача Загородниковой М.К., действующего на основании Устава и распоряжения комитета по здравоохранению Ленинградской области от 12.07.2023 № 42, с одной стороны и ________________ в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице г______________, действующей на основании __________ с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту) на основании Заявки о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом, осуществлять поставку закиси азота медицинского для нужд ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» в 2024 году (далее – Товар) (код ОКПД2 – 20.11.11.140), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура и общее количество Товара определяется Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), срок получения Товара и конкретное количество Товара необходимое Заказчику определяются Заявкой о получении Товара (приложение № 3
к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение
№ 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства
в соответствии с Заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заявки о получении Товара Заказчиком, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Токсово, ул. Буланова, д.18, ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» (далее – Место доставки). Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в рабочие дни с 09 до 15 часов, в соответствующее помещение, указанное Заказчиком.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет _______________ (________) рублей__ копеек, (в том числе НДС _____________ (________) рублей___ копеек (НДС не облагается в соответствии с ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________).

2.3. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Контракта.

2.6. До 31.12.2024 цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся
к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих
при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.1.5. в случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней;

3.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки
в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе);

3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом 11 Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закон о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3.3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом
11 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств
по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта,
и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на тридцать процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер) __________

Заказчик (название): __________

Поставщик (название компании): __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

Грузоотправитель: ____________

Ящик/контейнер № ____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, указанные в соответствии с заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту).

Поставка последней партии не позднее 30.09.2023.

5.2. Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику письменное уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (способ передачи – факс, телефонограмма или электронная почта).

5.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи товара. При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом (организацией);

б) счет на оплату поставленного Товара;

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке/ либо универсальный передаточный документ (УПД);

г) Акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) для товара, подлежащего декларированию или обязательной сертификации либо информационной письмо, что поставляемый товар не подлежит обязательному декларированию или обязательной сертификации;

При отсутствии документа, удостоверяющего соответствие товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по адресу, указанному в п. 1.3 Контракта.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (Приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверка наличия документов, удостоверяющих качество товара:

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или иной документ, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в течение 20 рабочих дней.

В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный товар соответствует условиям Контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный товар путем подписания акта приема-передачи товара.

6.6. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы поставленного товара недостатков, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Поставщика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара.

6.7. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6.8. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного товара Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в порядке, установленном п.п. 6.4 – 6.6 настоящего раздела.

6.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим Контрактом.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

6.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара.

6.12. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный товар путем подписания акта приема-передачи товара только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключение эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного товара условиям Контракта и технических требований. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные п. 12.3 настоящего Контракта.

6.13. По окончании приема-передачи товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленный Поставщиком акт приема-передачи товара.

6.14. Внесение изменений в текст товарной накладной/ либо универсальный передаточный документ (УПД) и акт приема-передачи товара в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

6.15. Право владения, пользования и распоряжения товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами акта ввода товара в эксплуатацию.

6.16. Со дня подписания акта ввода товара в эксплуатацию Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

7. Гарантии

7.1. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара до дня подписания структурированного документа о приемке Товара Заказчиком.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара.

7.3. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества до истечения срока годности товара Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней с момента поступления письма (претензии) от Заказчика.

7.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.6. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

7.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается регистрационным(ыми) удостоверением(ями) Товара(ов), выданным(ыми) уполномоченным органом.

8.2. Срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области (средств бюджетных учреждений), а именно:

- Внебюджетные средства: /Средства бюджетных учреждений/ Средства по обязательному медицинскому страхованию, код вида расходов 244, КОСГУ 341».

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи товара.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), на основании Заявки
о получении Товара (Приложение № 3 к Контракту) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9.7. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 14 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (Приложение № 4 к Контракту).

9.8. При задержке предоставления Поставщиком документов на поставленный Товар (счетов, счетов-фактур, документов качества на товар и прочих сопроводительных документов), предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату поставленных Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Обеспечение исполнение Контракта не установлено.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.4 – 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.16. Списание начисленных Поставщику сумм неустоек (штрафов, пени) осуществляется в соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.12.2024 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта по основанию, предусмотренному ч. 65.1 ст. 112 Закона о контрактной системе.

13. Исключительные права.

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления.

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в электронном виде по адресу электронной почты Стороны или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Банковское сопровождение Контракта или

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение).

16.1. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

17. Антикоррупционная оговорка

17.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

18. Заключительные положения.

18.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

18.3.Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

18.4. В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему контракту вправе привлекать соисполнителей.

18.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.6. Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о смене любых своих реквизитов, указанных в настоящем Контракте, включая, сведения о платежных реквизитах. При отсутствии иной информации стороны руководствуются имеющимися у них реквизитами. Риск использования неактуальных реквизитов в этом случае возлагается на ту сторону Контракта, которая вовремя не уведомила другую сторону Контракта об изменениях.

18.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Контракту

от ____________. № __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

Приложение № 2 к Контракту

от ____________. № __________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту

от ____________. № __________

ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

(контракт от «__» ____ 20__ г. № ___)

Заказчик (Получатель) _______ (полное наименование) в лице ______ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Заявку о получении (выборке) Товара (далее - Заявка)), действующего на основании _______ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в соответствии с п. ____ Контракта от «__» _______ ____ г. № ____ (далее - Контракт) просит осуществить поставку Товара в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки/получения (выборки) Товара: _____________

Дополнительные условия поставки/получения (выборки) Товара: ________ (указываются при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Контракту

от ____________. № __________

Образец

АКТ

приема-передачи товара по контракту

от "__" __________ 20__ г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (Получатель) –Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница»,
в лице и.о. главного врача Загородниковой Мадины Кабдиловны, действующего на основании Устава и распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 12.07.2023
№ 42, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое): ____________;

1.2. наименование Товара (в соответствии с регистрационным удостоверением): ___________;

1.3. дата регистрации Товара и его регистрационный номер: ____________;

1.4. код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии): _____________;

1.5. единица измерения: _____________;

1.6. количество в единицах измерения: __________;

1.7. стоимость: ________ (сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС ___% - _________ (сумма прописью) руб. ___ коп.

2. Приемка Товара произведена следующим образом:

2.1. проверка поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

2.4. проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

2.5. проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

3. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

3.1. товарная накладная от "__" _______ 20__ г. № _______;

3.2. копия регистрационного удостоверения от "__" _______ 20__ г. № _______;

3.3. копия документа о соответствии от "__" _______ 20__ г. № _______.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Контракту

____________

ОБРАЗЕЦ

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

за период: ____________________________________

между: __________________________________________________

по Контракту от «__» ____________ 20__ г. № ____)

Мы, нижеподписавшиеся, ____________, с одной стороны, и ____________, с другой стороны, составили данный акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ___________ ____________

(дата) (сумма)

В пользу ________________

Заказчик Поставщик

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение_№1_Описание_объекта_закупки_кислород ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

для проведения закупки на право заключения контракта

на поставку закиси азота медицинского на 2024 год

Срок поставки товара – с момента заключения Контракта до 31 декабря 2024 года, партиями, по заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения заявки, в случае экстренной необходимости доставка в течение 24 часов.

Срок годности товара: остаточный срок годности - не менее 6 месяцев.

Место поставки товара –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., Всеволожский р-он, п. Токсово, ул. Буланова, д.18, ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», специализированным транспортом поставщика с выполнением погрузо-разгрузочных работ в полном объеме закупаемой партии товара.

2. Требования к гарантии качества товара (наличию сертификатов и т.п.):

• качество предлагаемого к поставке лекарственного средства подтверждается копиями сертификатов соответствия (или документ, подтверждающий, что товар не подлежит обязательной сертификации), решения о включении фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств, которые передаются вместе с каждой партией товара.

• поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности.

• каждая партия товара при поставке должна сопровождаться документом о качестве (Паспортом), содержащим:

- наименование предприятия и его товарный знак;

- наименование и сорт продукта;

- номер партии закиси азота медицинского и номер баллона закиси азота медицинского;

- дату изготовления;

- объем в куб. м;

- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукции техническим требованиям.

• товар сопровождается копией сертификата качества лекарственного средства, копией регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Остаточный срок годности на момент поставки товара (в месяцах, годах):

- при общем сроке годности до 12 месяцев – не менее 4 месяцев;

- при общем сроке годности более 12 и менее 18 месяцев – не менее 6 месяцев;

- при общем сроке годности от 18 более месяцев– не менее 12 месяцев.

Поставщик осуществляет поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, с маркировкой, соответствующей действующим техническим документам.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком с использованием специализированного транспорта, в специальных емкостях, цистернах со специальной герметизацией, маркировкой и пломбировкой, с соблюдением Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв. Приказом Минтранса от 08.08.1995 №73), а также в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (на основании пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272).

Поставщик обеспечивает во время транспортировки лекарственных средств сохранность качества, эффективности, безопасности лекарственных средств, надлежащий температурный режим, а также исключение возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами.

Баллоны для транспортирования и хранения закиси азота должны быть освидетельствованы, срок окончания действия освидетельствования не ранее срока окончания действия контракта. Поставщик обеспечивает поставку товара в оригинальной упаковке. Гарантийные обязательства на баллон для закиси азота несет Поставщик и производит замену баллона в случае выявления технических проблем.

Объем поставки, требования к техническим характеристикам товара (показатели товара)

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к Поставщику.

Транспортировка товара должна осуществляться при наличии действующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов (выданной Поставщику или организации, силами которой Поставщик исполняет условия Контракта) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997г. №166-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Наличие лицензии в соответствии с ФЗ №99-Ф3 от 4 мая 2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» на деятельность по производству лекарственных средств, в перечне работ которой должно быть указано «производство кислорода» или «медицинские газы» или наличие лицензии на фармацевтическую деятельность.

Инженер технической службы ____________________ В. Н. Соколов