Тендер - Мыло жидкое антибактериальное №260288984

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_Договора

ДОГОВОР №

пгт.Санчурск ___________2023 г.

_____________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________________________________________, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, с одной стороны и Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санчурская центральная районная больница имени заслуженного врача РСФСР А.И. Прохорова", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Цыпленковой Л. Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии п.4 ч. 1 ст 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить мыло антибактериальное жидкое, (далее по тексту «Товар») в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Приложения, подписанные обеими сторонами, касающиеся исполнения настоящего договора, является его неотъемлемой частью.

2. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Цена на Товар устанавливается Поставщиком и отражается в Счете, Счет действителен в течение 5 рабочих дней. Стоимость предложенного Товара составляет ______________(_____________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2.Оплата за поставленный Товар производится на условиях отсрочки платежа – в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара за счет средств фонда обязательного медицинского страхования..

2.3.Оплата поставляемого Товара производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Отгрузка Товара по настоящему договору производится транспортом Поставщика. Транспортные расходы осуществляются за счет Поставщика и входят в цену товара.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА.

3.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в течение 10 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

3.2.Приемка Товара Покупателем осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25 апреля 1966 г. с изменениями и дополнениями, действующими на момент заключения договора.

3.3.Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается факт передачи всего количества Товара Покупателю, что подтверждается подписанием товарной накладной.

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю.

3.5.В случае выявления некачественного товара или недопоставки по количеству Покупатель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара составить акт об установлении расхождений в количестве и качестве Товара и сообщить об этом Поставщику.

3.6. Товар, не соответствующий требованиям качества, установленным действующим законодательством, или недопоставленный Товар подлежит соответственно замене или допоставке в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня установления несоответствия Товара требованиям по качеству и количеству.

3.5.Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов.

3.6.Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения.

3.7.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Товар должен поставляться в упаковке, которая обеспечивает защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохраняет от механических воздействий, а также с инструкцией по применению на русском языке, утвержденной в установленном законодательством порядке.

Транспортная упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, обеспечивать сохранность Товара и неизменность его качества в течение всего времени транспортировки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность на условиях заключенного договора и действующего законодательства Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

4.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки.

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направляет Поставщику требование об уплате неустойки.

4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

4.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.9. В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Покупатель направляет Поставщику претензию с требованием добровольной уплаты пени, в случае неисполнения Поставщиком в течение 7 дней, с момента получения претензии, требований об уплате пени, спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Государственный заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

4.10. Стороны освобождается от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.11. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1.Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или связанные с ним, стороны решают, по возможности, путем переговоров. Если стороны не смогли урегулировать возникшие разногласия путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Кирова.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: стихийных бедствий, потери груза по вине ж/д транспорта, блокад, запрещающих экспорт, импорт, срок исполнения обязательств откладывается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по обоюдному соглашению Сторон, а так же по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Любая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону путем письменного уведомления не менее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым, в соответствии с извещением, если его оформили обе стороны или другая сторона не ответила на это письмо в течение 1 (одного) месяца со дня получения.

7.4. При расторжении настоящего Договора по инициативе Покупателя Покупатель по требованию Поставщика обязан принять и оплатить товар, заказанный до момента получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1.Изменения и дополнения к Договору возможны только по взаимному согласию сторон и должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.2.Договор сохраняет юридическую силу при изменении наименования, адреса, юридического статуса, как Поставщика, так и Покупателя.

8.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№ _______________ от «__» декабря 2023г.

Спецификация

на оказание услуг по проведению ассенизационных работ

- Посмотреть таблицу с данными