Тендер - Краска акриловая, розетка, кабель ККЗ ВВГ-ПНГ, шпаклевка гипсовая №260264761

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Спецификация_краска_акриловая

Приложение к Договору №

от _______________________

СПЕЦИФИКАЦИ

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель Исполнитель

_____________ /Т.В.Головизнина/ _____________/ /

ДОГОВОР_краска_акриловая

Договор №

с. Дебесы «__» __________ 2023 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум» (БПОУ УР «Дебёсский политехникум»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице руководителя Головизниной Татьяны Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующий на основании ______________________с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка товара указанным в Приложении №1 (далее – Товар).

1.2. Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя Товар в количестве, по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.

2. Место, срок и условия поставки Товара

2.1. Место поставки (доставки): УР, Дебесский район, с. Дебесы ул. Андронова д.32.

2.2. Срок поставки: в течение 7 дней с момента подписания договора.

Заявка подается Покупателем исходя из потребностей, имеющихся у Покупателя, с указанием количества и ассортимента Товара. Заявка направляется Поставщику одним из следующих способов связи: по телефону, факсом, по электронной почте.

В течение 5 календарных дней с момента заключения Договора Поставщик предоставляет в адрес Покупателя в письменном виде информацию о номере телефона или факса, или адресе электронной почты, посредством которых Поставщик обязуется получать от Покупателя заявки на поставку Товара.

При этом способ направления заявки Заказчиков, указанный Поставщиком, не должен повлечь дополнительных расходов со стороны Покупателя.

В случае, если Поставщик в течение 5 календарных дней с момента заключения Договора не предоставит в письменном виде информацию о номере телефона или факса, или адресе электронной почты, посредством которых Поставщик обязуется получать от Покупалеля заявки на поставку Товара, заявка направляется Покупателем в письменном виде по одному из адресов Поставщика, указанных в Договоре.

Поставщик самостоятельно предпринимает меры по получению направленной Покупателем заявки на поставку Товара с использованием тех средств связи, которые он сообщил Покупателю в качестве средств, по которым Покупатель направляет заявку на поставку Товара по Договору. Правила пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям по получению заявки в рамках Договора не применяются.

Поставщик несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению направленной Заказчиком заявки на поставку Товара.

2.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика в пределах режима работы Покупателя (с 8.00 до 14.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Указано местное время Удмуртской Республики).

2.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком с использованием специально предназначенного или специально оборудованного для таких целей транспорта в условиях, полностью исключающих возможность порчи и загрязнения Товара.

2.5. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик.

2.6. Информация о поставляемом Товаре с учетом его вида и особенностей должна содержать сведения на русском языке, в том числе наименование Товара; наименование страны происхождения Товара, производителя Товара (наименование производителя Товара может быть обозначено буквами латинского алфавита); назначение (область использования), основные свойства и характеристики; правила и условия эффективного и безопасного использования; иные сведения о Товаре в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация должна быть размещена на упаковке, или этикетке Товара, или изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к Товару, или листках-вкладышах к каждой единице Товара, или иным способом, принятым для отдельного вида Товара.

2.7. Не допускается поставка Товара Заказчику сверх объема, указанного в заявке Покупателя. Товар, поставленный сверх объема, указанного в заявке, Покупателем не принимается и не оплачивается.

2.8. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не принимается и считается непоставленным.

2.9. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

2.10. Поставка каждой партии Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:

- накладная или универсальный передаточный документ, подтверждающая(ий) факт и срок передачи Товара от Поставщика к Покупателю, оформленная(ый) в соответствии с законодательством и содержащая(ий) ссылку на Договор (номер, дата);

- счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на Договор (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);

- подтверждающих качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на каждую поставленную серию (партию) Товара или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации, или его копия, заверенная надлежащим образом

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии).

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет ______________ (________________) рублей 00 копеек, НДС облагается/ не облагается.

3.2. Цена Договора включает стоимость товара, необходимые расходы, связанные с поставкой товара в место поставки, в том числе расходы на упаковку, перевозку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, оформление необходимой документации, предоставляемой при поставке товара, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

3.3.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.4. Оплата осуществляется Покупателем по факту поставки каждой партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленной партии Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания накладной или универсального передаточного документа уполномоченным представителем Заказчика при условии предоставления документов, предусмотренных п. 2.11. Договора. Предварительная оплата не производится.

3.5. Моментом исполнения обязанностей Покупателя по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счета Покупателя.

3.6. Оплата осуществляется за счет средств от приносящего дохода деятельности.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Покупателем юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

4. Качество поставляемого Товара

4.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, соответствующий обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законом или в установленном законом порядке (в случае, если такие требования установлены), а также соответствующий условиям Договора по качеству.

4.2. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

5. Порядок и сроки приемки Товара

5.1. Приемка каждой партии Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора. Для осуществления приемки Товара Покупатель вправе создать приемочную комиссию.

5.2. Общий срок приемки каждой партии Товара составляет не более 15 календарных дней с момента доставки Товара Покупателю, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 30 календарных дней. В указанные сроки уполномоченный представитель Заказчика должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество в порядке, установленном Договором.

5.3. В день поставки Товара Покупателем проводит приемку каждой партии Товара по количеству, внешнему виду, ассортименту. По окончании указанной приемки Покупатель подписывает накладную или универсальный передаточный документ.

5.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, в том числе по качеству, комплектности, Покупатель вправе проводить экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы каждой партии Товара включается в общий срок приемки каждой партии Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Срок приемки Товара автоматически продлевается на это время.

5.5. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Покупатель имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

5.6. Поставщик, получивший уведомление от Покупателя о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней (без учета времени проезда для иногородних Поставщиков) с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Покупателя для составления соответствующего акта, Покупатель в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.

5.7. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности Покупатель вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде, посредством электронной почты или иной связи. Поставщик обязан удовлетворить требование Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Покупателем в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.6 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа.

5.8. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента подписания накладной или универсального передаточного документа Покупателем.

6. Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям Договора

6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности:

6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий Договора о количестве Товара, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что такие нарушения обнаружены Покупателем в ходе приемки Товара (до подписания накладной или универсального передаточного документа), за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Покупатель не имел возможности обнаружить такие нарушения.

6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, ассортименту могут быть предъявлены Покупателем в течение сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случаях обнаружения нарушений условий Договора о количестве, качестве, комплектности после подписания накладной или универсального передаточного документа Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.6 Договора. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 Договора, могут быть указаны Покупателем в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.6 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требование Покупателя в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За неисполнение своих обязательств в срок Покупатель несет ответственность в виде выплаты Поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка РФ от стоимости, полученного, но неоплаченного в срок, товара за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.3. В случае нарушения сроков поставки (замены) товара, а также нарушения конечного срока поставки, Поставщик несет ответственность в виде выплаты Покупателю штрафа в размере 0,1% от стоимости не переданной (не замененной) в срок партии товара за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, но не более 20 % от цены Договора.

7.4. В случае если Покупатель понес убытки в результате нарушения сроков поставки товара Поставщиком, Покупатель вправе требовать от Поставщика во внесудебном порядке возмещения убытков, не покрытых штрафными санкциями, указанными в п.7.3 настоящего Договора.

7.5. Стороны вправе требовать выплату пеней, штрафных санкций, возмещения понесенных убытков во внесудебном порядке путем направления претензии.

Срок для добровольного исполнения соответствующего требования стороны, направившей претензию, устанавливается в претензии.

7.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.7. Стороны, руководствуясь ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ установили, что кредитор по денежному обязательству, не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 5 рабочих дней со дня направления претензии (требования).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1 Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.

9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 29.12.2023 года (включительно).

11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) отказ поставщика передать Покупателю Товар или принадлежности к нему;

2) существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Покупателем неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

3) невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Покупаеля о доукомплектовании товара;

4) неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки.

11.4 Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого Товара, а также обязательств, связанных с недостатками поставленного Товара.

11.5. Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

11.6. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

11.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Покупателя, предусмотренные договором, переходят к новому Покупателю.

11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.10. По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

11.11. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Покупателя в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

11.12. Приложение №1 – Спецификация.

12. Адреса, реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными