Тендер - Закупка расходных материалов, (в целях капитального ремонта) №260235973

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Договор_3538,80_пустой

Договор №______

Поставка товара: закупка расходных материалов,

в целях капитального ремонта

г. Артем « » 2023 г.

Идентификационный код закупки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 47 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю», (далее ФКУ ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю), выступающее от имени Российской Федерации,
в целях обеспечения государственных нужд, в лице временно исполняющего обязанности начальника Кадач Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава и Приказа ФСИН России от 27 апреля 2022 № 251 «Об осуществлении ФСИН России, учреждениями, непосредственно подчинёнными ФСИН России, территориальными органами ФСИН России, и подведомственными им учреждениями уголовно исполнительной системы РФ, иными организациями уголовно-исполнительной системы полномочий заказчика», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, со второй стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику расходные материалы в целях капитального ремонта (далее - товар): в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, в сроки, по адресу, предусмотренные в спецификации (приложение №1), подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика за счет его собственных средств, на склад Государственного заказчика, расположенный
по адресу: ФКУ ЛИУ- 47 ГУФСИН России по Приморскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Артем, ул. Стрельникова, 12.

Права и обязанности Сторон

Государственный заказчик обязан:

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями разделов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора.

Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Договору, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Договора.

Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела
3 Договора.

Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом
9 Договора за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

В случае расторжения Договора (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству.

Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике
для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Договора по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Договора
в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора.

Государственный заказчик вправе:

Осуществлять контроль за исполнением Договора, в том числе
на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 8 Договора.

Участвовать в приемке товара по количеству и качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Поставщик обязан:

В письменной форме известить Государственного заказчика
и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара
в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. Договора.

Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, условиям Договора.

Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора,
не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом
и не являющийся предметом спора.

Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Договора
и Спецификации (приложение № 1).

Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.2. Договора.

Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.2. Договора.

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара
в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору возвратить сумму авансового платежа, уплатить неустойку (пени, штраф), возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора,
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и Договором.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении Договора.

Поставщик вправе:

Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями раздела 3 Договора.

Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу
9 Договора.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным
в разделе 12 Договора.

Досрочно исполнить обязательства по Договору с письменного согласия Государственного заказчика. При этом такое досрочное исполнение
не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате товара.

2.5. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения договора. Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

Цена Договора, порядок и срок оплаты

Цена Договора составляет ___________ (_____________) рублей ___ копеек, НДС ________, и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору. Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение №1).

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 Договора.

Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления платежных документов, подписанного акта о приемке товара. Счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ может предоставляться Государственному заказчику в электронном виде путем формирования в Единой информационной системе.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств
по указанным в Договоре банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Источником финансирования является федеральный бюджет.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному
в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

Сроки и порядок поставки Товара

Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику оригиналы относящейся к Товару документации:

Счет-фактуру, товарную накладную или универсальный передаточный документ, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика
и Государственного заказчика);

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо
их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке(передаются с продукцией, подлежащей декларированию либо сертификации);

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

• В случае, когда документы, указанные в пункте 5.1. Договора,
  не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается
  не поставленным и приемке не подлежит.
• Поставка и отгрузка товара до государственного заказчика входит в цену договора.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.2 Договора.

Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара,

порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы

• В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проводится экспертиза товара.
• Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Экспертиза товара не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, подписанного экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.
• При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика приступают к его последующей прием-передаче в соответствии с условиями раздела 7 Договора.
• В случае, если по результатам экспертизы товара будут установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке товара,
  в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Договора, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие
  не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.
• В случае несоответствия поставленного товара требованиям, установленным Договором и законодательством Российской Федерации
  о техническом регулировании, Государственный заказчик дает Поставщику мотивированный отказ от приемки товара.

Качество товара, порядок и сроки приемки товара, порядок и срок оформления результатов приемки

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, условиям Договора.

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ на товар, указанный в Спецификации (приложение № 1).

Маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ на товар, указанный в Спецификации (приложение № 1).

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ на товар, указанный в Спецификации (приложение № 1).

Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ на товар, указанный в Спецификации (приложение № 1).

Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Государственному заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6,
в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Договора.

Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) проводится в течение 3 (трех)рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Государственному заказчику, в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Договора.

По факту приемки товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
ее завершения, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную
в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика
и Поставщика, после чего все экземпляры акта передаются на подписание Государственному заказчику. Экземпляры документов для Государственного заказчика передаются ему Поставщиком.

На актах приема-передачи товара Государственный заказчик ставит печать.

Товар, не соответствующий требованиям Договора, приемке
не подлежит и считается не поставленным. При этом составляется мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и условиям Договора. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Договора, Государственный заказчик вправе не отказывать
в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке
и устранено Поставщиком.

Качество и срок годности товара

Поставщик обязуется: что качество поставляемого товара соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора

Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара; Остаточный срок эксплуатации должен составлять не менее 5 (пяти) лет
на день поставки товара. Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

Срок замены некачественного товара составляет не более
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное
на транспортировку товара.

Срок замены некачественного товара составляет не более
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара

При замене товара срок эксплуатации на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

Государственный заказчик обеспечивает режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара и в соответствии с ГОСТ на товар, указанный в Спецификации (приложение № 1).

Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации
и Договором.

В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Государственным Заказчиком обязательств предусмотренным Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренным Договором, размер штрафа установливается в порядке установленом Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, прдусмотренных Договором, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации 30.08.2017 №1042.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы,
или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по Договору.

Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика
при исполнении обязательств по Договору, возмещается за его счет.

В случае нарушения условий договора о сроках поставки и качестве закупки расходных материалов в целях капитального ремонта государственного имущества, Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки (передачи) расходных материалов ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки расходных материалов поставки (передачи) расходных материалов ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ.

ФКУ ЛИУ – 47 ГУФСИН России по Приморскому краю;

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Приморскому краю г. Владивосток БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Форс-мажорные обстоятельства

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти
и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора
и не зависеть от воли Сторон.

• При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить
  о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния
  на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.
• По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна
  без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить
  об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства,
а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением
или несвоевременным извещением.

• Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии
  и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
• Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые
во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают,
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней от даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий
и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения,
что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Изменение и расторжение Договора

Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон
в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем
на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора
на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором. Сокращение количества товара при уменьшении цены Договора в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг,
при уменьшении цены договора». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества товара.

• При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
  с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством
  и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
• Вышеуказанные изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
• Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством
  в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

• При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное
  от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе
  от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.
• В случае расторжения Договора по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Договора.
• Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
• Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации будут внесены изменения в законодательство Российской Федерации, регулирующее поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
  по государственному оборонному заказу, Стороны настоящего договора обязуются внести соответствующие изменения в Договор путем заключения дополнительного соглашения.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края (г. Владивосток)
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Договору должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до «25» декабря 2023г., а в части осуществления оплаты, а также начисления, уплаты пени и штрафа – до их полного исполнения.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон
с момента его заключения.

Окончание срока действия договора, расторжение договора, односторонний отказ от исполнения договора, не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение.

Прочие условия

Настоящий Договор является электронным документом, подписан электронными цифровыми подписями и имеет для каждой «Стороны» равную юридическую силу.

При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме
и на тех же условиях.

В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

По факту исполнения взаимных обязательств по Договору в cрок,
не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком,
а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов
в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация;

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Государственный заказчик»: ФКУ ЛИУ- 47 ГУФСИН России
по Приморскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Артем, ул. Стрельникова, 12, тел 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю

корр. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________/ С.С. Кадач /

«Поставщик»:

__________________ / __________ /

Приложение № 1к Договору

от ________________ 2023 г.№ __________

Спецификация

Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора.

Место поставки: ФКУ ЛИУ- 47 ГУФСИН России по Приморскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Артем, ул. Стрельникова, 12

По настоящему Договору «Поставщик» поставляет, а «Государственный заказчик» принимает и оплачивает следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _________ (________________) ___________ руб.

«Государственный заказчик»: ФКУ ЛИУ- 47 ГУФСИН России
по Приморскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Артем, ул. Стрельникова, 12, тел 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю

кор.счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40; БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________/ С.С. Кадач /

«Поставщик»:

__________________ / ______________ /