Тендер - Поставка мыла и моющих средств (2) на 2024 год №260230395

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦК_общий - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_и_обосн_цены_СМП_аукц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мыла и моющих средств (2) на 2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

***В случае если техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу

Представитель заказчика: _______________________________ Шапоренко Виктория Юрьевна тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок годности на момент поставки не менее 12 мес.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000371

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Камчатский край, Елизово, ул. Пограничная, д.18

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.61 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

4529.99 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии В соответствии с требованиями 44 ФЗ. Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч.1 ст.42 Закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20386Щ01450

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

7.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению В соответствии с требованиями 44 ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20386Щ01450

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК общий

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 ТЗ и обосн цены СМП аукц

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к участникам

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требование_к_участникам

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

- Посмотреть таблицу с даннымираздел 1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Данные образцы документов не являются обязательными для заполнения и

служат примерами форм.

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив Документацию об аукционе, а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны поставить предусмотренный аукционом товар в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об аукционе.

- Посмотреть таблицу с данными

* Указываются конкретные показатели (значения) товара, соответствующие требованиям раздела 2 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ».

Примечание: форма первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме заполняется Участником закупки в соответствии с требованиями настоящей документации об электронном аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.

Инструкция по заполнению заявки.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, должна быть составлена на русском языке. Все документы, входящие в состав, должны иметь четко читаемый текст.

Участник электронного аукциона заполняет заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и Документацией об электронном аукционе.

При подаче информации участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации об электронном аукционе.

Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товара.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.

1. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе участника такого аукциона на момент подачи заявки на участие в электронном аукционе должны быть достоверными, не допускающие двусмысленных толкований и сослагательного наклонения, т.е. не допускаются слова: «или эквивалент», «эквивалент», «отклонение», «должен (ы); (а)», «должен быть», «около», «≈», «/», «может использоваться», «должен соответствовать», «должен иметь», «не должен», «типа», «аналог», «как минимум», «может», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «(с)выше» и т.п., если возможность такого указания прямо не предусмотрена «Описанием объекта закупки».

2. Если в «Описании объекта закупки» значение техническая, функциональная характеристика не содержит максимального и/или минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее значение без изменений.

3. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального параметра содержит слова: «от…», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее …не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», знаки: «±», «+/-», «>=», « », « =», « », «

В рамках данного «Описания объекта закупки» знаки имеют следующее значение:

«>=»,«≥» - «более либо равно»;

«

«>» - «более»;

«

4. Если в «Описании объекта закупки» содержатся значения со словами «не менее», «не более» и содержит знак «±», то участник закупки указывает в заявке соответствующие значения без слов «не менее», «не более», но со знаком «±». (Пример: «угол открывания не более ± 30°», указывается участником: «угол открывания ± 30°»).

5. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального содержит слова: «от….», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаки: «±»,«+/-»,«+», «-», «/», «V», «≥», «≤», « » , но при этом отмечено «*», то данное значение не подлежит изменению, а в заявке участник электронного аукциона указывает такие показатели со словами «от….», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаками: «±»,«+/-»,«+», «-», «/», «V», «≥», «≤»,«>=», « ». При этом знаком «[» обозначается начало действия символа «*», знаком «]» обозначается конец действия символа «*».

6. Если в «Описании объекта закупки» содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне не уже от… до…», «в диапазоне не уже чем от… до…», «в диапазоне не шире от… до…», «в диапазоне не шире чем от… до…», «в диапазоне не менее от… до…», «в диапазоне не более от… до…», «в диапазоне с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не уже с символом/знаком «-» (тире)» то участник закупки указывает в заявке соответствующие диапазонные значения без слов «не уже», «не уже чем», «не шире», «не шире чем», «не менее», «не более», но со словами «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».

При этом формулировка «в диапазоне от … до…», «в диапазоне … - … », включает крайние значения диапазона.

7. В «Описании объекта закупки» формулировка: «до», «не более», «не выше» - означает «меньше или равно»; формулировка: «от», «не менее», «не ниже» - означает «больше или равно».

8. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е. не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.

9. При указании в требованиях характеристик с использованием разделительного союза «или», «либо» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. В данном случае участник должен указать конкретный показатель без слов «или», «либо», при этом исключается возможность указывать одновременно несколько показателей.

10. Точка с запятой « ; » или запятая « , », слово «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели.

Исключающие и дополняющие положения

1. Наличие сведений в «Описании объекта закупки» о производственных мощностях, технологическом оборудовании, трудовых, финансовых и других ресурсов носит информационный характер и не является требованием к участнику закупки о наличии у него соответствующих ресурсов за исключением случаев, когда такие требования установлены Федеральным законом о контрактной системе.

2. Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту аукционной документации не читать.

3. В случае если аукционная документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), аукционная документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Проект_контракта

Проект контракта

на поставку мыла и моющих средств (2) на 2024 год

г. Елизово « » ___________20_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Гакаловой Анжелы Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующего на основании __________ **** (Если "Поставщик" действует на основании доверенности, то при заключении контракта прикладывает копию доверенности, заверенную руководителем или иным лицом, уполномоченный в соответствии учредительными документами **** ) с другой стороны, именуемые "Стороны", в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основе положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по результатам электронного аукциона, на основании протокола ___________ от «___» __________ ____ г. № ____, заключили настоящий Договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку моющих средств (2) на 2024г

(далее –Товар) с условиями настоящего Контракта и согласно Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), а Заказчик принять и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Наименование, стоимость, характеристики и количество Товара по настоящему Контракту установлены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. Место, срок и условия поставки

2.1. Поставка осуществляется средствами Поставщика с условием разгрузки товара Поставщиком в ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 18

Разгрузка товара производится в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с условием присутствия представителя Заказчика.

2.2. Поставка товара осуществляется согласно графика поставки технического задания (Приложение №2 к настоящему контракту).

2.3. Поставка осуществляется по ценам, наименованиям, в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

2.4. Доставка, в том-числе погрузо-разгрузочные работы и подъём на этаж (при необходимости), осуществляются за счёт Поставщика без дополнительной оплаты.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________ руб. ___ коп., (включая НДС ____% _________ руб., если НДС не облагается – указать причину)

Cумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги, обязательные платежи, стоимость доставки Товара до Заказчика и погрузочно-разгрузочных работ, занос товара в помещение, указанное Заказчиком, стоимость тары и упаковки, расходы на исполнение обязательств по замене Товара с недостатками, расходы на страхование, уплату налогов, сборов а также все необходимые расходы Поставщика для исполнения Контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2 настоящего контракта. Соответствующие изменения положений контракта осуществляются путем подписания Сторонами дополнения к настоящему контракту.

3.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе:

3.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.2.2. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещение о проведении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий.

3.2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

3.2.4. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

3.3. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

3.6. Заказчик оплачивает товар по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами документов, указанных в п. 6.4. настоящего Контракта. Датой оплаты считать дату списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Оплата Товара производится за счет средств: - средства ТФ ОМС, субсидия на выполнение госзадания.

- Посмотреть таблицу с данными

3.8. Обеспечение исполнения контракта

3.8.1. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта. Контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с законом о контрактной системе.

3.8.2. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

3.8.3. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 7 % цены контракта, что составляет: ____________ руб.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки (но не менее 10%), то есть

10,5 % цены контракта, что составляет ____________руб

или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 ФЗ-44, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

3.8.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ №44, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных ФЗ №44 для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.8.5. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно

3.8.6. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель:

ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»

684000, г. Елизово, ул. Пограничная, д.18

ИНН –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Казначейский счет(р/с):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (корр.счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов Камчатского края (ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» л/с 20386Щ01450)

Код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(указывается в платежном поручении)

Код ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

Код ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта извещение № ____________________________________________ в противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

3.8.7. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.

3.8.8. В случае отзыва у поставщика (подрядчика, исполнителя) независимой гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня.

3.8.9. В ходе исполнения Контракта поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

3.8.10. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44.

3.8.11. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается согласно ч.7.2 ст.96 Закона ФЗ-44.

3.8.12. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 ФЗ-44 уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

3.8.13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44 возвращаются Поставщику Заказчиком не позднее пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком обязательств подписания Акта приема-передачи), предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном требовании. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком. По истечению указанного срока, если Поставщиком не направлено письменное требование о возврате средств, то средства возвращаются автоматически по реквизитам указанные в контракте.

3.8.14. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

3.8.15. При расторжении контракта в одностороннем порядке Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме, если Поставщик отказался исполнять свои обязательства по контракту.

Тара и упаковка Товара

4.1. Товар должен поставляться в упаковке завода-производителя (соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара), обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара и включать в себя сведения о заказчике, Поставщике, реквизитах контракта, о самом товаре, его марке, модели, заводской номер. В случае если поставляемый товар состоит из нескольких мест, маркировка также должна содержать информацию о количестве мест в комплекте и номер мест.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Маркировка тары, упаковки, должны быть на русском языке.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Под требованиями к качеству поставляемого Товара понимается:

5.1.1. соответствие характеристик поставляемого Товара характеристикам, установленным в Спецификации к настоящему контракту;

5.1.2. соответствие Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара;

5.1.3. соответствие упаковки и маркировки Товара требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

5.2. В случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение срока годности, дефектный товар подлежит замене Поставщиком в течение 30 дней с даты направления соответствующей претензии.

5.3. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены при приемке Товара в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

5.5 Срок годности товара на момент поставки не менее 12мес.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Доставка Товара осуществляется в месте разгрузки Товара, указанного в пункте 2.1 настоящего Контракта, в присутствии представителя Заказчика.

Ответственное лицо Заказчика за приемку товара – Шапоренко Виктория Юрьевна,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-48-36

6.2. Приемка по количеству и качеству осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке:

Приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарно-транспортной накладной и проверяется ответственным лицом Заказчика:

• на предмет соответствия товара, переданного Поставщиком, заявке Заказчика, требованиям, установленным в Спецификации товара (Приложение №1), в том числе по количеству, наименованиям и характеристикам;
• соответствия переданного товара товару, указанному в товарной накладной, представленной Поставщиком;
• на отсутствие внешних повреждений товара, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, маркировку, целостность и состояние упаковки, срок годности (хранения) товара.

6.2.1. Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится Заказчиком непосредственно при передаче Товара.

6.2.2. В случае выявления недостачи Товара Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня оформления данного Акта. В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

6.2.4. В случае выявления излишка Товара Заказчик вправе принять излишки Товара на ответственное хранение и обязать Поставщика за свой счет в объеме, указанном в Акте об установленном расхождении, вывезти излишки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня оформления данного Акта. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза излишков Товара Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления Акта имеет право вернуть излишки Товара по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в Акте. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

6.2.5. Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:

- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 48 часов;

- отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пункте 7.1.6. настоящего Контракта;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям раздела 4 настоящего Контракта;

- несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки);

6.2.6. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, установленным в п. 6.2.5., сроки повторной поставки Товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы сторонами.

6.2.7. С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика акта приема-передачи в электронном виде Товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).

6.3. Окончательная приемка Товара по количеству и качеству.

6.3.1. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности/использования Товара со дня приема-передачи Товара.

6.3.2. Приемка Товара по количеству осуществляется путем выборочного (или в полном объеме) вскрытия тарной упаковки и пересчета единиц Товара в тарной упаковке. При выявлении недостачи представителями Заказчика оформляется Акт об установленном расхождении, который направляется в адрес Поставщика письмом по электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика имеет право прибыть на склад Заказчика в течение 48 (сорока восьми) часов с даты направления Акта, для осмотра и пересчета поставленного Товара.

6.3.3. Приемка Товара по качеству на соответствие видимых характеристик поставленного Товара характеристикам, установленным в Спецификации, осуществляется Заказчиком путем визуального сравнения выборочных образцов поставленного Товара с характеристиками, установленными в Спецификации.

6.3.4. В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.

Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае забраковки Товара компетентным органом Заказчик обязан известить об этом Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки.

6.3.5. При выявлении недостатков Товара по качеству Заказчик признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию, которая направляется Поставщику лично/факсом/письмом/по электронной почте. В претензии должны быть указаны:

- дата поставки,

- реквизиты Товарно-транспортной накладной,

- суть претензии по качеству и наименование Товара, признанного Товаром ненадлежащего качества,

- количество ненадлежащего Товара ненадлежащего качества,

- уведомление о том, что Товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение,

- срок, в соответствии с пунктом 6.3.6., в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить Товар надлежащего качества и вывезти Товар ненадлежащего качества.

6.3.6. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления претензии Поставщику, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

6.3.7. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Данная процедура проводится на основании акта приема-передачи (Приложение № 2 к контракту) и подтверждается печатью на товарной накладной.

Документ о приемке Товаров оформляется в электронной форме на сайте ЕИС .

6.4. Поставщик в срок не ранее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи Работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы;

информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе):

- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

- адрес юридического лица, в том числе адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

г) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, оказанной услуги;

6.5. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.6. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

6.7. Заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

Заказчик имеет право разместить в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке в случае , если Поставщик опубликовал со своей стороны документ о приемке в срок, влекущий нарушение сроков подписания документа со стороны Заказчика согласно п.5.9. настоящего контракта.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

6.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ч.13 статьи 94 ФЗ-44;

6.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.11. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика и заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке

7. Права и обязанности сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Осуществлять поставку Товара на место и в срок, установленные в пунктах 2.1. и 2.2 настоящего Контракта по наименованиям, ценам и количеству, указанным в приложении к Контракту. Строго соблюдать график поставки в отношении наименования и количества Товара.

7.1.2. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания Товара, маркировки и опломбирования отдельных мест, а также действующих правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления.

7.1.3. Уведомлять Заказчика обо всех возможных проблемах, связанных с обязательствами по настоящему Контракту и способных повлиять на своевременную и полную поставку.

7.1.4. По требованию Заказчика в надлежащий срок представить документы в соответствии с пунктом 7.1.6. настоящего Контракта.

7.1.5. Поставлять Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7.1.6. Одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;

- копии действительных сертификатов качества, подтверждающих соответствие поставляемого Товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида Товара, деклараций о соответствии.

7.1.7. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставляемого Товара в сроки, указанные в разделе 6 настоящего контракта.

7.1.8. Заменить дефектный товар в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующей претензии в случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение срока годности.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оснащения Товаром в рамках настоящего Контракта.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи Товара Поставщику.

7.3.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.3.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке Товара.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров.

7.4.3. Уменьшать сумму Контракта на размер неустойки за нарушение сроков поставки Товара.

8. Ответственность сторон

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет: __________

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения:

8.5.1 за непредоставление или несвоевременное предоставление заполненного и заверенного акта приема-передачи на поставленный товар;

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде суммы:_________________________ руб.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:_______________________

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы..

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9. Передача писем, уведомлений, извещений и иных сообщений

9.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 14 настоящего Контракта.

9.2. Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.

9.3. В случае если сообщение одной стороной другой отправлено по факсу, электронной почте, такое сообщение считается полученным другой стороной со времени подтверждения его получения в одной из вышеперечисленных форм.

9.4. В случае если сообщение отправлено с использованием телеграфа, почтовой или курьерской связи, сообщение считается полученным другой стороной со времени, обозначенного в уведомлении о получении.

9.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

10.2. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

10.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует по 25 декабря 2024 года. Срок действия контракта не прекращает обязательств сторон по контракту.

11.2. Расторжение настоящего контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и начать процедуру расторжения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

11.3.1. в случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Контрактом;

11.3.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

11.3.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

11.3.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.4. Изменение и расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

11.5 В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик действует согласно пп.8 и 9 ст.95 ФЗ-44. 12.6. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением его условий Поставщиком Заказчик направляет сведения о Поставщике, для их включения в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

В случае признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта согласно части 6 статьи 51 ФЗ-44, Заказчик заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом.

11.9. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ-44, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 (путем проведения запроса котировок) настоящего Федерального закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта

11.11. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным п.11.2 настоящего контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с ФЗ-44 заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 настоящего Федерального закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта, другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.

12.3. До обращения в суд сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

13. Заключительные положения

13.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.2. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.4. Стороны по Контракту обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных рек­визитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях отсутствие информации о которых мо­жет препятствовать сторонам, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из сторон не сообщит другой такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

13.5. Все исправления по тексту настоящего Контракта, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

14. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

15.Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_____________/А.В. Гакалова / _______________/ _______________/

Приложение №1 к Контракту № _____

от « » 20_ г.

Спецификация*

*(Уважаемый участник закупки, при "понижающем коэффициенте" в спецификации указывается цена по каждой позиции товара пропорционально снижению начальной суммы, в спецификации также указывается страна производитель)

Итого на сумму:

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_____________/А.В. Гакалова / _______________/ _______________

Приложение №2 к Контракту № _____

от « » 20_ г

График поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Осуществлять поставку Товара на место и в срок, установленные в пунктах 2.1. и 2.2 настоящего Контракта по наименованиям, ценам и количеству, указанным в приложении к Контракту. Строго соблюдать график поставки в отношении наименования и количества Товара.

Документальное оформление приемки Товара осуществляется в электронной форме через Единую информационную систему, которая не позволяет без внесения изменений (Дополнительное соглашение) изменять количество и ассортимент поставляемого товара. В связи с этим Заказчик имеет право создать мотивированный отказ при несоблюдении этапов поставки. Товар, поставленный сверх нормы этапа не считается принятым и оплате не подлежит.

Подпись Заказчика___________ Подпись Поставщика ____________

М.п. М.п.