Тендер - Поставка специальных смазок и жидкостей №260192018

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тверская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.12.2023 по 25.12.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Способ осуществления закупки: Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (ООО «Тверь Водоканал»)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7, телефон: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (ООО «Тверь Водоканал»), отдел закупок.

Представители организатора по вопросам Технического задания: Коростылев А.В. - начальник автотранспортного цеха ООО «Тверь Водоканал», Тел.: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 480, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

По вопросам проведения процедуры закупки: Орс Оксана Анатольевна, тел.: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.445 e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Бровин Сергей Александрович, тел.: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.519, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество лотов: 1 (один)

Предмет аукциона: Поставка специальных смазок и жидкостей для нужд ООО «Тверь Водоканал».

Предмет договора: Поставка специальных смазок и жидкостей, в соответствие с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной документации).

Место поставки, (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной документации).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 37 копеек без учета НДС.

Процедура закупки проводится по начальной (максимальной) цене договора (лота) без учета НДС. НДС будет насчитан при заключении Договора с победителем настоящей процедуры закупки, если победитель применяет общую систему налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, шаг аукциона: минимальный шаг - 0,5%; максимальный шаг - 5%.

Срок, место и порядок предоставления документации процедуры закупки: Аукционная документация находится в открытом доступе на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» по адресу: www.utp.sberbank-ast.ru (далее по тексту - ЭТП), в единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, начиная с даты размещения извещения о проведении процедуры закупки (далее по тексту – Извещение). Аукционная документация предоставляется через функционал ЭТП c момента размещения Извещения. Порядок ее получения определяется регламентом электронной торговой площадки и соглашением Участников с оператором данной системы. С порядком регистрации на ЭТП можно ознакомиться на сайте ЭТП. Плата за предоставление документации не взимается.

Заявки на участие в процедуре закупки должны быть поданы
с момента публикации Извещения в единой информационной системе, время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 08 часов 00 минут (по московскому времени) «25» декабря 2023 года через соответствующий функционал ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» по адресу: www.utp.sberbank-ast.ru.

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке: рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в процедуре закупки состоится не позднее «26» декабря 2023 года.

Дата и время проведения аукциона: «27» декабря 2023 г. 12:00 (время московское).

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке: рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в процедуре закупки состоится «28» декабря 2023 года.

Дата подведения итогов процедуры закупки: подведение итогов процедуры закупки состоится по адресу нахождения Заказчика, указанному в извещении о проведении настоящей закупочной процедуры «28» декабря 2023 года.

Участники процедуры закупки вправе направить организатору процедуры закупки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке до 23 часов 59 минут (по московскому времени) «21» декабря 2023 года.

Адрес электронной площадки в сети Интернет: http:// utp.sberbank-ast.ru

Обеспечение заявки на участие в процедуре закупке: не установлено.

Обеспечение исполнения договора: не установлено

Подробное описание закупаемого товара (выполнения работ, оказания услуг) и условий договора, а также процедуры закупки содержится в Аукционной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Извещения.

Аукционная документация.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Тверь Водоканал»

___________А.Н. Радченко

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОго АУКЦИОНа

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

специальных смазок и жидкостей для нужд ООО «Тверь Водоканал»

г. Тверь

2023г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь Водоканал»). Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, а также организатора закупки указаны в Информационной карте.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Тверь Водоканал» может проводиться закупка в электронной форме. utp.sberbank-ast.ru.

Законодательное регулирование: настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Тверь Водоканал» в действующей редакции (далее - Положение о закупке), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупками товаров, работ и услуг.

1.4. Термины и определения:

Аукцион - форма торгов, при которой победителем, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (шаг аукциона). В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Документация о закупке (далее - документация) - комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4. Федерального закона 223-ФЗ.

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.

ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Единая информационная система (ЕИС) - Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), если Постановлением Правительства Российской Федерации не установлено иное.

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее – Заказчик, Общество)

Закупка - предусмотренная Положением Заказчика и соответствующей документацией совокупность действий Заказчика по подготовке и осуществлению закупочных процедур (стадий подготовки и осуществления), направленных на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для своевременного и полного обеспечения потребности Заказчика в товарах, работах, услугах.

Заявка на участие в конкурентной закупке – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки о заключении договора, предоставленный согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке, указанным в Извещении о закупке и (или) Документации о закупке.

Закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства - конкурентная закупка в электронной форме, Участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с п.2 ч. 8 ст.3 Федерального закона 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Извещение о закупке – документ, содержащий установленные Федеральным законом 223-ФЗ сведения о закупке.

Качественные характеристики предмета закупки - совокупность характеристик товара, работы, услуги, определяющих их соответствие условиям, стандартам, технологиям выполнения, техническим регламентам (соответствие ГОСТ, состав и др.).

Квотируемые товары российского происхождения – товары (в том числе товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в отношении которых установлены требования о минимальной доле закупок товаров российского происхождения и которые включены в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган Общества, формируемый и утверждаемый Заказчиком в целях подведения итогов конкурентной закупки, в том числе для подведения итогов отдельных этапов процедур закупки.

Конкурентная закупка – закупка, проводимая в рамках регулирования отношений Федеральным законом 223-ФЗ осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:

- путем размещения в Единой информационной системе Извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением Документации о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок);

- посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением Документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

- обеспечивается конкуренция между Участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях Участников такой закупки;

- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований ч.6.1. ст. 3. Федерального закона 223-ФЗ.

Конкурентная закупка в электронной форме – конкурентная закупка, при которой направление Участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений Извещения о закупке и (или) Документации о закупке, размещение в Единой информационной системе таких разъяснений, подача Участниками закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений Участников закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с требованиями Федерального закона 223–ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная по определенным критериям, на которую в соответствии с Извещением о закупке и (или) Документацией о закупке допускается подача отдельной заявки на участие в закупке и заключение отдельного договора в результате подведения итогов закупки.

МТР – материально-технические ресурсы.

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) – начальная (максимальная) цена договора, цена договора заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора устанавливаемая и объявленная Заказчиком предельно допустимая цена договора.

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Нерезидент Российской Федерации – 1) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранных государств с местонахождением за пределами Российской Федерации; 2) физическое лицо, имеющее постоянное местожительство за пределами Российской Федерации; 3) не являющиеся юридическими лицами предприятия и организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации; 4) находящиеся в Российской Федерации иностранные представительства и международные организации.

Окончательное предложение – предложения, подаваемые Участником закупки при осуществлении конкурентной закупки сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.

Оператор электронной торговой площадки (ОЭТП) – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Опцион - право Заказчика уменьшить или увеличить количество поставляемого Товара без изменения остальных согласованных условий договора, в том числе без изменения цен, согласованных в Реестре цен и без дополнительной оплаты за использование опциона.

Организатор закупки – специализированное структурное подразделение Заказчика, на которое возложены функции планирования, организации и проведения закупок.

Победитель закупки – участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предложение в соответствии с критериями и условиями Документации о закупке, который признан комиссией победителем.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее Заказчику поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Преференция - предусмотренное законодательством преимущество, которое предоставляется определенным группам участников закупок, производителям, поставщикам, предприятиям и/или организациям.

Рамочный договор – договор отвечающий требованиям ст. 429.1 ГК РФ, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путём заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.

Реестр договоров - перечень договоров, ведение которого обеспечивается на официальном государственном сайте в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ.

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый из участников проводимых процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели и иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Технический (мониторинговый, ситуативный) аудит (далее – Технический аудит) - проверка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника, а также наличие заявленных производственных мощностей, системы контроля качества, материально-технических, трудовых и иных ресурсов, необходимых для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, по договору.

Техническое задание - документ, содержащий описание предмета закупки, требования Заказчика к такому предмету, в соответствии с которым, осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их приемка. Техническое задание является неотъемлемой частью документации (извещения при запросе котировок), Техническое задания о закупке, может, является приложением проекта договора или договора заключаемого при проведении неконкурентной процедуре закупки.

Технические характеристики предмета закупки - технические свойства предмета закупки, включающие конкретные данные, параметры, исходные и конечные величины, физические величины показателей (например, размер, вес, мощность и др.).

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с которым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки (далее - участник) – это любое юридическое лицо или несколько юридических лиц (в т.ч. нерезидент (ы) Российской Федерации), выступающие на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц (в т.ч. нерезидент (ы) Российской Федерации), выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, физическое лицо, не являющееся индивидуальными предпринимателями и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Функциональные характеристики объекта закупки - способность объекта закупки выполнять основные и вспомогательные функции, удовлетворяющие потребностям Заказчика.

Шаг аукциона – величина понижения/повышения начальной цены договора.

Эксплуатационные характеристики объекта закупки - характеристики надежности и работоспособности объекта закупки, условия, обеспечивающие его эффективную эксплуатацию (например, срок службы (годности)).

Электронная площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ и настоящего Положения, электронная информационная система, программно-аппаратный комплекс, которой может обеспечить проведение закупок в электронной форме в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронный документ – информация, обмен которой осуществляется между Заказчиками, Организатором, операторами электронной площадки, участниками закупки в электронной форме на электронной площадке после получения ими аккредитации, связанная с осуществлением закупки в электронной форме и подписанная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Заказчика, Организатора, оператора электронной площадки, участника закупки в электронной форме.

Электронная подпись (далее - ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Иные термины и определения, касающиеся простой, усиленной электронной подписи, неквалифицированной электронной подписи и квалифицированной электронной подписи, применяются в соответствии с федеральным законодательством об электронной подписи.

Иные использованные в настоящей документации понятия (термины, определения) употребляются в значениях, которые определены законодательством Российской Федерации.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Способ закупки: Открытый аукцион, в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Аукцион).

Настоящим приглашаем к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона (далее - Информационная карта), любое юридическое лицо или несколько юридических лиц (в т.ч. нерезидент (ы) Российской Федерации), выступающие на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц (в т.ч. нерезидент (ы) Российской Федерации), выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуального предпринимателя или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, физическое лицо, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которые соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке. Лица (в том числе лица, выступающие на стороне участника), не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства или не применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не вправе принимать участие в настоящем аукционе.

С Аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах http://zakupki.gov.ru, utp.sberbank-ast.ru

пп «е» п. 9

Кодексом

законодательствомзаконодательством

ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть291.1

ст. 19.28

Кодексом

статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть291.1

статьей 19.28

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 - Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специальных смазок и жидкостей для нужд ООО «Тверь Водоканал»

Предмет закупки:поставка специальных смазок и жидкостей (далее по тексту – Товар)

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (ООО «Тверь Водоканал».

Место поставки: Тверская область, город Тверь, улица Ротмистрова, дом 28. (производственная база ООО «Тверь Водоканал»).

Сроки и условия поставки: поставка специальных смазок и жидкостей (далее по тексту – Товар) осуществляется в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское).

Погрузка, поставка Товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика или с привлечением Поставщиком за свой счет «третьих лиц» в соответствии с местом поставки. Разгрузка Товара осуществляется силами Заказчика.

Требования к товару: Товар должен соответствовать:

- требования к охлаждающим жидкостям устанавливаются в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Межгосударственный стандарт. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия»;

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Межгосударственный стандарт. Смазки пластичные. Наименование и обозначение».

- ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (в том числе как выставочный экспонат) и консервации, не восстановленным (не прошедшим ремонтно-восстановительные работы, ранее не подвергаться модернизации), не заложенным, не арестованным, не являться предметом иска третьих лиц, не нарушать чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе (но, не ограничиваясь) патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок (изобретения, полезной модели, образца), связанных с использованием Товара. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате упущения Изготовителя или Поставщика. В случае если товар являющийся предметом настоящей закупки включен в перечень товаров (групп товаров), утверждённых Приказом Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, и введен в оборот за пределами Российской Федерации, правообладателями (патентообладателями), либо с их согласия, Поставщик вправе осуществлять поставку таких товаров, в отсутствие разрешения патентообладателя или иного уполномоченного лица, при этом использование товарного знака на этот товар не является нарушением исключительного права на товарный знак.

При возникновении спорной ситуации в части качества поставленного Товара в период гарантийного срока экспертиза Товара проводится за счет Поставщика в специализированной лаборатории/ у независимого эксперта с учетом транспортных расходов.

Технические и функциональные характеристики, потребительские свойства Товара: в соответствии с Приложением № 1 настоящего Технического задания. Срок изготовления Товара – не ранее III квартала 2022 года. Изменение срока изготовления возможно при согласовании с Заказчиком, при условии сохранения в полном объеме гарантийных обязательств на поставляемый товар со стороны Поставщика.

Требования к безопасности Товара: безопасность Товара должна соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду Товара. Товар должен быть безопасным в эксплуатации, не угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, а также окружающей среде.

Все относящиеся к товару документы (копии сертификата соответствия, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации и т.д.)Поставщик передает Заказчику при поставке Товара.

Требования к упаковке и маркировке:

Требования к маркировке упакованного Товара устанавливаются в соответствии с ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Маркировка Товара должна содержать:

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);

- наименование, обозначение марки и назначение продукции;

- обозначение документа, в соответствии с которым производится (при наличии);

- срок и условия хранения;

- дата изготовления;

- номер партии;

- штриховой идентификационный код (при необходимости).

Маркировка должна быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованному товару и воздействиям внешней среды. Также Товар должен иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза в соответствии с ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Единый знак обращения товара на рынке государств – членов Таможенного союза наносится на каждую единицу упаковки, а также приводится в паспорте качества. Товар, способный оказывать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладающий пожароопасными свойствами, должен иметь соответствующую предупредительную маркировку.

Приемка Товара: при приемке Товара осуществляется:

• внешний осмотр тары и упаковки;
• проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;
• визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации;

В случае выявления дефектов (недостатков), Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков).

Требования к хранению Товара: Не установлено.

Требования к обслуживанию: Не установлено.

Экологические требования: Не установлено.

Объем гарантий и гарантийный срок: Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям нормативных документов и настоящего ТЗ.

Срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 85% срока, установленного Производителем.

Срок обмена некачественного Товара: в случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный Товар на качественный или соответствующий ассортименту в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного Товара.

В случае необходимости устранения недостатков гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения до даты устранения недостатков.Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего срока годности Товара. Если Поставщиком оспаривается факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают независимого эксперта для оценки качества Товара. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика.

Товар, не соответствующий требованиям ТЗ, не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

Требования к безопасности: Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с Документацией и Договором требованиям.

Дополнительные требования: Не установлено.

Начальник автотранспортного цеха А.В. Коростылев

ООО «Тверь Водоканал»

Начальник отдела Закупок

ООО «Тверь Водоканал» С.А.Бровин

Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку

специальных смазок и жидкостей для нужд ООО «Тверь Водоканал»

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник автотранспортного цеха А.В. Коростылев

Приложение № 2 - Проект Договора

Разовый договор поставки

материально-технических ресурсов № ______________

г. Тверь «______» ___________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Радченко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю материально-технические ресурсы (далее – «Товар») по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям (извещение ЕИС № ____________, протокол подведения итогов от __________г.) настоящего Договора, Приложений к нему (в дальнейшем «Приложения»), а Покупатель принять и оплатить Товар.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

Поставщик гарантирует Покупателям, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателям в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав. Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателями.

Цена Товара

Цена определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору. В течение срока действия договора цена на Товар изменению не подлежит. Расходы по перевозке Товара, а также прочие расходы, отдельно не указанные в Приложении № 1, включены в цену Товара и возмещению не подлежат.

При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар по цене, зафиксированной в Приложении № 1.

Стоимость Договора составляет ______ руб. ___ коп.,

(выбрать в соответствии с применяемой системой налогообложения)

включая НДС 20% в сумме __________________

включая НДС 10% в сумме __________________

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения и на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ организация не является плательщиком НДС (уведомление № _____ от ________________).

Качество, количество и упаковка Товара

Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также прочим требованиям Покупателя (опросным листам, техническому заданию) на данный вид Товара, которые указаны в Приложении № 1.

Подписывая Договор Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил требования Покупателя и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в Приложении № 1, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.

Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки. В случае указания в Приложении № 1 к Договору, что Товар должен быть изготовлен не ранее определенного срока, это требование относится ко всему Товару.

В случае, если в соответствующем Приложении согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.

Поставщик обязуется поставлять Товар, изготовленный не ранее чем ____________ до момента отгрузки Покупателю.

Номенклатура Товара определяется в Приложении № 1 к Договору.

Количество Товара определяется в Приложении № 1 к Договору.

В случае если объем Товара не соответствует транзитным/вагонным нормам, Поставщик обязан согласовать изменение объема с Покупателем.

Покупатель не имеет права изменить общее количество поставляемого по Договору Товара.

Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки с учетом возможной многократной перевалки в пути, кроме того его хранения в течение срока не менее чем установленный на Товар гарантийный срок. Если Товар поставляется в контейнере, то Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае, если единица Товара состоит из нескольких мест, каждое место должно содержать соответствующую маркировку. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Поставщик, Покупатель, контактный телефон Поставщика, № и дата Договора, № и дата договора, № места, количество мест, наименование Товара согласно комплектовочной ведомости и накладной ТОРГ-12, особые отметки.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.

Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара, и перечень которых установлен в п. 7.1. Договора.

В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5-ти дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст.464 ГК РФ отказаться от Товара.

Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Договором. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных Договором, либо с даты приемки Товара, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов.

Возмещение Поставщиком расходов Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на ответственное хранение, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

В целях фиксации факта исполнения обязательства по предоставлению документов, документы должны быть предоставлены по адресу Покупателя Товара вместе с Актом приема-передачи документов, подписанным уполномоченным представителем Поставщика.

Копии документов и Акта приема-передачи документов должны быть направлены Покупателю посредством электронной почты/факсимильной связи Покупателю не позднее дня отправки оригиналов документов.

4. Условия поставки Товара

Товар подлежит поставке в течение _________ дней с момента заключения договора, если иной срок прямо не указан в самом Приложении № 1.

Количество и номенклатура Товара, подлежащего поставке в пределах периода действия договора, а также отгрузочные реквизиты, Получатель и Грузополучатель определяются Покупателем.

Срок поставки Товара является существенным условием настоящего Договора, поскольку только при соблюдении данного срока Покупатель сможет осуществить выполнение производственной и инвестиционной программ. В случае если в результате просрочки Поставщиком исполнения обязательств, Покупатель понесет убытки, Поставщик, помимо уплаты пени за просрочку поставки, предусмотренной Договором, обязуется возместить все убытки Покупателя, вызванные просрочкой поставки (включая, но не ограничиваясь разницей между стоимостью Товара, зафиксированной в Приложении №1 и стоимостью аналогичного Товара, закупаемого по более высокой цене).

В зависимости от согласованного Сторонами в Приложении базиса поставки применяются следующие условия поставки Товара:

4.4.1. Базис поставки – пункт назначения

Датой поставки является дата, проставленная в оригинале товаротранспортной, транспортной или иной товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале товаротранспортной, транспортной или иной товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

При поставке Товара автомобильным транспортом под пунктом назначения понимается склад по реквизитам Грузополучателя/Получателя.

Право собственности переходит к Покупателю с даты поставки на указанных условиях. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента передачи перевозчиком Товара Грузополучателю/Получателю Покупателя в пункте назначения.

Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. В цену Товара включены расходы по перевозке Товара; по погрузке Товара на транспортное средство перевозчика; по перегрузке Товара в пути следования до пункта назначения; по креплению Товара на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных цистерн; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет Поставщик до момента поставки Товара и которые не подлежат возмещению Покупателем. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

4.4.2. Базис поставки – склад Поставщика

Датой поставки Товара является дата товарной накладной (акта приема-передачи Товара), составляемой при передаче Товара Грузополучателю/Получателю в месте нахождения Поставщика.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара Грузополучателю/Получателю и подписания последним товарной накладной (акта приема-передачи Товара).

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных условиях.

Покупатель самостоятельно несет все расходы по погрузке Товара на транспортное средство и транспортировке Товара до пункта назначения.

Во избежание недопонимания Стороны договорились, что независимо от согласованного Сторонами базиса поставки в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Договором в п.п. 5.2.-5.5., обязательства Поставщика не считаются исполненными, как предусмотрено п.4.4.1.-4.4.2. настоящего Договора. В случае наличия указанных оснований право собственности и риски случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с даты устранения обстоятельств, препятствующих признанию обязательств Поставщика исполненными.

Право собственности на Товар переходит на условиях, определенных настоящим Договором.

Адреса и реквизиты Грузополучателя/Получателя Товара отражаются в Приложении № 1.

При отгрузке Товара Поставщик обязан в течение 1-х суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

Порядок направления информации, контактные данные Покупателя указываются в Приложении № 1.

Для целей настоящего Договора под датой отгрузки понимается дата передачи Товара перевозчику (или первому из перевозчиков) для доставки Товара в адрес Покупателя/Грузополучателя/Получателя.

В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном приложением к Договору, либо дополнительным соглашением Сторон.

Счет-фактура, товарная накладная, и упаковка Товара должны в обязательном порядке содержать помимо заводского наименования наименование Товара, соответствующее указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

При поступлении Товара в меньшем/большем количестве по сравнению с количеством, определенном в Приложении № 1, в связи с примененными перевозчиком транзитными/вагонными нормами отгрузки, Покупатель должен уведомить Поставщика о допущенных отклонениях путем направления соответствующего письма.

Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право:

-отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном настоящим Договором);

-отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;

-принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

В случае если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на хранение с даты поставки Товара до даты наступления срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки. При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Товара как хранитель, а Поставщик обязуется возместить фактические расходы Покупателя, связанные с хранением такого Товара по рыночным расценкам.

После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора.

Право собственности на Товар, досрочно поставленный Поставщиком без письменного
согласия Покупателя и принятый Покупателем на хранение, переходит к Покупателю с даты
наступления срока поставки, определенного Договором/ Приложением № 1, вне зависимости от даты фактической поставки.

5. Условия приемки Товара

Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 3-х рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 7.1 настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя/Получателя) Товара.

Грузополучатель/Получатель Товара, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора, Приложений к нему.

В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 3-х рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по электронной почте (факсу, телефонограммой) и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) сообщить по электронной почте (факсу, телефонограммой) о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 5-ти рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем (Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке с участием трех любых работников Покупателя. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложения № 1.

В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

5.3. В случае несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора.

В случае несоответствия Товара условиям Договора, Приложений к нему о качестве и/или о комплектности и/или о сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 5.2. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественный и/или некомплектный и/или несобранный Товар, Покупатель имеет право:

• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать устранения недостатков Товара и/или доукомплектования и/или сборку Товара в разумный срок, но не более _______________ календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара;
• потребовать возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков Товара и/или его доукомплектованием и/или сборкой.

В случае нарушения срока устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 8.1.2. Договора.

5.4. В случае если предусмотрено соответствующими Приложениями Товар должен поставляться комплектом.

В Приложении должно быть определено, что считается Комплектом для конкретного Товара. Товар не соответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным.

Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в Приложении. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления.

Дата устранения недостатков в Товаре (в том числе выполнение обязательств по сборке Товара) подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. Копия Акта направляется Покупателю. В случае если для устранения недостатков Товара/сборки Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков/сборки будет дата доставки Товара после устранения недостатков/сборки, подтвержденная транспортными документами.

Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки. В случае помещения Товара на хранение/ответственное хранение Покупатель в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Товара, направляет в адрес Поставщика уведомление о причинах помещения Товара на хранение/ответственное хранение (досрочная поставка Товара и/или несоответствие поступившего Товара условиям Договора и/или иные) с приложением Акта приема-передачи Товара на хранение по форме МХ-1 в двух экземплярах.

При этом Товар принимается Покупателем на хранение/ответственное хранение с начислением соответствующей платы по рыночным расценкам. Поставщик в течение 1-го рабочего дня с момента получения Акта приема-передачи Товара на хранение по форме МХ-1 обязан подписать и направить 1 экземпляр Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от его подписания в указанный срок.

По окончании срока хранения (дата, предшествующая дате начала срока поставки либо дата замены/устранения недостатков/доукомплектования/сборки) Покупатель направляет Поставщику Акт о возврате Товара, сданного на хранение по форме МХ-3, а также Акт оказанных услуг по хранению Товара в 2 экземплярах и счет-фактуру (в случае если срок хранения превышает 1 месяц, акты и счета-фактуры выставляются ежемесячно в течение 10 календарных дней по завершении соответствующего периода). Поставщик в течение 1-го рабочего дня со дня получения Акта оказанных услуг по хранению Товара обязан подписать и направить 1 экземпляр указанного Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от их подписания в указанный срок (в случае если одновременно с Актом оказанных услуг по хранению Товара был направлен Акт о возврате Товара, сданного на хранение по форме МХ-3, последний Акт подписывается в тот же срок, что и Акт оказанных услуг по хранению Товара).

В случае нарушения сроков для подписания актов МХ-1, МХ-3 и Акта оказанных услуг по хранению Товара и непредставления Поставщиком мотивированного отказа от их подписания, акты считаются подписанными Поставщиком.

Подписание актов по форме МХ-1, МХ-3, а также Акта оказанных услуг по хранению Товара может осуществляться Сторонами с использованием факсимильной связи и иными доступными средствами связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора с обязательным обменом документами с оригинальными подписями. Копии МХ-1 и МХ-3 направляются Покупателю по электронной почте.

Оригиналы данных документов Поставщик обязан подписать и направить в адрес Покупателя не позднее 5-ти дней с даты их получения.

6. Порядок оплаты Товара

6.1. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в статье 16 настоящего Договора.

6.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара.

6.3. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Грузополучателем/Получателем оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты наступления срока поставки Товара указанного в Приложении № 1. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.

6.4. В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1 и 7.2. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу.

6.5. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.6. В случае установления в соответствующем Приложении цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.

6.7. Стороны вправе согласовать в Приложениях к настоящему Договору порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами.

6.8. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.

6.9. Оплата стоимости хранения/ответственного хранения в соответствии с п. 5.6
настоящего Договора, производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по
хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Покупателем, в течение 30-ти рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры, или в порядке согласно п. 6.8 настоящего
Договора.

В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик производит предварительную оплату расходов, указанных в п. 5.6 и п. 8.4. настоящего Договора на основании счета, выставленного Покупателем, в течение 5 рабочих дней с момента его получения. В случае, если сумма выставленного впоследствии счета-фактуры окажется больше суммы, произведенной Поставщиком предоплаты, оплата расходов Покупателя производится поставщиком в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Поставщиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) и счета-фактуры, или в порядке согласно п. 6.8 настоящего Договора.

Возврат Товара Поставщику производится Покупателем после оплаты счета, выставленного в соответствии с настоящим пунктом.

6.10. Ежеквартально между Сторонами производится сверка расчетов.
Покупатель не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки. Поставщик в течение 15 календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного акта в адрес Покупателя.

Покупатель вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки от Поставщика, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.

6.11. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара,
переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи
Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

7. Документы

7.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие
документы:

• копию сертификата соответствия на Товар;
• сертификат качества (если применимо);
• паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
• накладная на Товар (ТОРГ-12);
• документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
• упаковочный лист;
• инструкции по эксплуатации и хранению Товара (если применимо);

- товарно-транспортная накладная (если стоимость по доставке не включена в цену Товара).

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

В случае поставки Товара на базисе – склад Поставщика указанные выше документы передаются Покупателю/Грузополучателю одновременно с передачей Товара.

7.2. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

• наименование документа;
• дату составления документа;
• наименование организации, от имени которой составлен документ;
• содержание хозяйственной операции;
• измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
• наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
• личные подписи указанных лиц.

7.3. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, не соответствующих требования действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу.

Оригиналы первичных учетных документов и прочих товаросопроводительных документов (за исключением счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12) и актов сверки расчетов, адрес для предоставления которых указан в Договоре) направляются либо в транспортном средстве вместе с Товаром, либо экспресс-почтой по адресу Грузополучателя, указанному в Приложении № 1. В случае направления документов по иному адресу такие документы не принимаются к рассмотрению, не подлежат переадресовке в адрес Получателя/Грузополучателя и считаются не предоставленными.

При оформлении товарных накладных (ТОРГ-12) необходимо указывать в них номер Договора и номер товаротранспортных документов.

7.4. Оригиналы корректно оформленных счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) должны быть предоставлены Поставщиком в момент поставки Товара, по адресу Покупателя, указанному в Приложении № 1. Поэтому же адресу Поставщик обязуется возвращать подписанные со своей стороны акты сверки расчетов.

В случае нарушения сроков предоставления указанных в настоящем пункте документов Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости поставленного без указанных документов Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

7.5. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В случае изменения перечня лиц, имеющих полномочия подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты, счета-фактуры и т.д., Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия этих лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление на электронный адрес Поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.

В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документов (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.

7.6. Поставщик обязуется обеспечить внесение в накладную на Товар, упаковочный лист, иные товаросопроводительные документы, а также в счет-фактуру, сведения, указанные в Приложении № 1 к Договору.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность Поставщика за нарушение сроков исполнения обязательств:

8.1.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложении № 1 к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного Товара сопроводительным документам, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости непоставленного в срок Товара.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

8.1.2. В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки, установленных пунктом 5.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости указанного Товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанного Товара.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки Товара до даты исполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков и/или доукомплектованию и/или сборке Товара.

8.1.3. В случае нарушения сроков замены и/или ремонта и/или доукомплектования, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости Товара, подлежащего замене и/или ремонту и/или доукомплектованию за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанного Товара.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для замены и/или устранения недостатков и/или доукомплектования Товара до даты исполнения Поставщиком обязательств по замене и/или устранению недостатков и/или доукомплектованию Товара.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от неоплаченной в срок суммы.

8.3. В случае передачи Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара в соответствии с пунктами 5.2. и 9.5., Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости указанного Товара.

8.4. В случае помещения Товара на ответственное хранение по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Поставщик оплачивает Покупателю ответственное хранение по рыночным расценкам (плата за ответственное хранение начисляется начиная с 1-го дня помещения на хранение за каждый месяц хранения, даже если он неполный).

В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Товара, включая, но не ограничиваясь, следующим: расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, с вызовом представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д.

Расходы Покупателя возмещаются Поставщиком по рыночным расценкам.

8.5. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, указанного в Уведомлении Поставщика об отказе от исполнения обязательств и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара в течение 30 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 8.1 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.6. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

8.7. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

8.8. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по Приложению № 1 Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.

8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.

8.10. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.

8.11. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара включая НДС.

8.12. Поставщик заверяет Покупателя о достоверности следующих обстоятельств:

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ, своевременно и в полном объеме подается налоговая отчетность.

- Каждая операция Поставщика по исполнению договора полностью отражена в первичной документации, в бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

- Поставщик обязан по первому требованию налоговых органов или Покупателя (встречная проверка) представить заверенные копии документов, подтверждающих гарантии и заверения в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от налогового органа или Покупателя.

Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, вызванные нарушением Поставщиком указанных в договоре гарантий, заверений и/или допущенных им нарушений налогового законодательства, которые нашли отражения в решениях налоговых органов в размере сумм, которые Покупателю пришлось уплатить в бюджет по решениям (требованиям) налоговых органов о доначислении НДС, налогу на прибыль, пеней, штрафов (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены договора.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар зафиксирован в Приложении №1. Если продолжительность Гарантийного срока на конкретное наименование Товара превышает этот срок, то об этом дополнительно указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора. В случае противоречий между Гарантийными сроками, указанными в настоящем пункте и в гарантийных обязательствах Поставщика, действует более длительный Гарантийный срок.

9.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора в разумный срок, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

9.3. По прибытию представителя Поставщика ему по его запросу должны быть предоставлены все имеющиеся документы для выявления причин повреждения (протоколы проверки технического состояния поврежденного оборудования, выполненные на месте его установки; протоколы испытаний и комплект документации по вводу Товара в эксплуатацию; эксплуатационную документацию; записи оперативных журналов и т.п.).

9.4. По результатам анализа, проведенного согласно п.п. 9.2., 9.3. настоящего Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (замена Товара, возмещение расходов, и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

9.5. По результатам анализа, проведенного согласно п.п. 9.2., 9.3. и 9.4. настоящего Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

9.6. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 9.5 настоящего Договора, Поставщик в течение _________________ календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

Даты устранения недостатков/замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5.5. Договора.

10. Разрешение споров

10.1. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя, после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

10.2 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12. Срок действия договора

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до:

(выбрать один из вариантов)

(полного исполнения Сторонами своих обязательств)

_________указать дату______________________, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Возможность уступки прав по договору

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

14. Порядок и основания изменения и расторжения договора

14.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

14.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора.

В случае просрочки поставки Товара более 10 рабочих дней сверх срока, указанного в Договоре/Приложении № 1, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Договоре/Приложении № 1 к настоящему Договору.

14.3. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в сроки, установленные Договором и Приложением № 1, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.

14.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в п. 9.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором и Приложениями. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

14.5. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

15. Прочие условия

15.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре и в статье 16 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

15.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь, по реквизитам, указанным в статье 16 настоящего Договора.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

15.3. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий Рабочий день в данном месте.

15.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур) при условии их передачи с абонентских номеров Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Номера абонентских номеров Покупателя, для направления документов в связи с конкретной поставкой, указываются в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов, в течение 10 дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

15.5. Настоящий Договор составлен в письменной форме в ________ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Поставщика.

15.6. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

15.7. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

15.8. Любые приложения, изменения, дополнения к Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме.

15.9. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Приложений приоритет имеют условия, согласованные в Приложении.

15.10. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.

Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).

В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

15.11. Антикоррупционная оговорка - приложение № 2 к настоящему договору.

16. Реквизиты Сторон

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

17. Подписи Сторон

Покупатель Поставщик

ООО «Тверь Водоканал»

Генеральный директор

_________________ Радченко А.Н.

м.п

Приложение № 1

к разовому договору поставки материально-технических ресурсов

№ _____________ от _____._____.20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Радченко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________ «____________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № 1 о нижеследующем:

РЕЕСТР ЦЕН

- Посмотреть таблицу с данными

* при применении поставщиком упрощенной системы налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 НК РФ), НДС не облагается.

Срок поставки: ______________________________________________________________

Отсрочка платежа: ____________________________________________________________

Гарантии: ___________________________________________________________________

Условия поставки: 1)_____________________________________________

(если применимо) 2)_____________________________________________

3)_____________________________________________

Подписи Сторон

Покупатель Поставщик

ООО «Тверь Водоканал»

Генеральный директор

__________________ Радченко А.Н.

м.п

Приложение № 2

к разовому договору поставки материально-технических ресурсов

№ _____________ от _____._____.20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Радченко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

______________________________ «____________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № 2 о нижеследующем:

Антикоррупционная оговорка

Покупатель проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий со стороны Поставщика и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.

Поставщик подтверждает, что Покупатель может полагаться на систему внутреннего контроля Поставщика и на то, что раскрываемая Поставщиком информация является полной и верной, включая финансовую и прочую информацию, касающуюся выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, включая применимые нормативные акты иностранных государств и международные акты (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие акты) («Антикоррупционное законодательство»).

Антикоррупционное обязательство: Поставщик обязуется соблюдать Антикоррупционное законодательство и, в любом случае, должен обеспечить со своей стороны и со стороны своих работников, а также контрагентов или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) и запрет давать согласие на предоставление коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц. коммерческие организации и государственных должностных лиц) («Лицо»), а также запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо Лица какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), прямо или косвенно, а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов, в связи с Договором. Никакие платежи, производимые по Договору, не будут производиться наличными деньгами или какими-либо чеками на предъявителя.

Поставщик обязан (а) незамедлительно уведомлять Покупателя в письменной форме о любых случаях нарушения Антикоррупционного обязательства; (Ь) по требованию делать все необходимое для оказания помощи Покупателю в обеспечении соблюдения и в контроле за соблюдением Антикоррупционного обязательства; и (с) ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, связанных с Покупателем, что оно обязано соблюдать и соблюдает Антикоррупционное обязательство.

Поставщик соглашается и подтверждает, что Покупатель вправе запрашивать и получать учетные и другие документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на предмет соблюдения Поставщиком Антикоррупционного обязательства, а также вправе снимать копии с таких документов за свой счет.

Настоящим Стороны согласовали, что условия, содержащиеся в настоящем Приложении, являются существенными условиями Договора. При возникновении у Покупателя объективных (разумных и добросовестных) свидетельств того, что Поставщик нарушил Антикоррупционные обязательства, Покупатель вправе направить в адрес Поставщика соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения и раскрыть информацию об исполнении Поставщиком своих обязательств по Договору, включая финансовые и иные данные об исполнении Договора.

Поставщик обязуется предоставить Покупателю соответствующие данные и информацию согласно требованию, а также, если нарушение Антикоррупционного обязательства имело место, доказательства того, что оно устранено, обязуется сотрудничать с Покупателем в связи с указанными обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений Антикоррупционных обязательств, а также обстоятельств которые могут указывать на нарушения в ходе деятельности Поставщика в связи с Договором.

Неисполнение Поставщиком требований настоящего пункта, а равно непредставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения Антикоррупционного обязательства со стороны Поставщика, является нарушением существенных условий Договора (существенным нарушением) и дает право Покупателю расторгнуть Договор либо приостановить дальнейшее исполнение или осуществление дальнейших платежей в одностороннем порядке полностью или в какой-то его части, путем направления в адрес Поставщика соответствующего письменного уведомления.

Подписи Сторон

Покупатель Поставщик

Генеральный директор

__________________ Радченко А.Н.

м.п

Приложение № 3 - Обоснование НМЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПервая часть заявки

начало формы

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Техническое предложение на поставку

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в аукционе, осуществить поставку в объёме, в сроки и в строгом соответствии с Приложением № 2 «Проект Договора» и Приложением № 1 «Техническое задание» Аукционной документации.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА*

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗМЕЩЕНА ОТДЕЛЬНЫМ EXCEL ФАЙЛОМ, ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

* Предложение Участника в отношении предмета закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров. В случае, если Участник закупки предлагает к поставке товар, который является эквивалентным товару, указанному в Техническом задании на закупку (в случае, если в Техническом задании предусмотрена возможность поставки эквивалентного товара), то в своем техническом предложении Участник указывает товарный знак (его текстовое обозначение) (при наличии) и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Техническим заданием на закупку.

Прочие условия поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Иные документы предоставляются в составе ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

конец формы

ВНИМАНИЕ!!!! Даная форма не должна содержать указание на участника, в том числе подписи и печати, ценовое предложение.

Показатели товара.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиФормы 2-ой части

начало формы

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

Изучив извещение о проведении аукциона № ______, опубликованное в Единой информационной системе (ЕИС) в сети для размещения информации о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг www.zakupki.gov.ru и Аукционную документацию (далее – Документация), включая все полученные изменения, поправки и разъяснения, и полностью безоговорочно принимая установленные в них требования и условия аукциона_________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ______________________________________________________,

(адрес местонахождения Участника)

предлагает заключить договор на ____________________________________________ (указывается наименование предмета договора)

на условиях и в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора Заказчика

__________________________(наименование Участника) обязуется, в случае принятия заявки, поставить товар, выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с графиком поставки, выполнения работ (оказания услуг) и в соответствии с требованиями Аукционной документации. При этом мы согласны, что платежи будут осуществляться в соответствии с порядком платежей, приведенным в Приложении № 2 Аукционной документации.

Мы изучили все инструкции, формы, условия, технические требования и другую информацию, содержащуюся в Аукционной документации и понимаем, что неполное предоставление информации, запрашиваемой в Аукционной документации, или же подача Заявки, не отвечающей всем требованиям Аукционной документации, может привести к отклонению нашей Заявки.

Мы признаем, что Вы не несете имущественной или иной юридической ответственности перед нами при объявлении аукциона несостоявшимся, а также Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки.

Мы обязуемся подписать и направить Организатору (Заказчику) договор в соответствии с требованиями Аукционной документации.

Мы подтверждаем, что все документы, представленные в составе Заявки в первых, вторых частях Заявки, являются неотъемлемыми частями и приложениями к письму о подаче заявки. Мы понимаем и подтверждаем, что наличие измененных (имеющих разночтения, изменения, искажения, удаления (например, в части изменения любых сроков, производителя, условий исполнения договора, номенклатуры товаров/работу/услуг, любых форм документации)) документов Заявки, по отношению к ранее поданным (подгруженным) в первую, вторую части Заявки, может являться причиной для отклонения нашей Заявки.

Настоящая Заявка действует до «____» ___ ___ года.

конец формы

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника, Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии у Участника такой печати) в соответствии с требованиями Документации.

4. Если заявка подается коллективным Участником, в письме указывается состав всех партнеров коллективного Участника с указанием адресов и выделяется лидер. Заявка подается от имени лидера коллективного Участника. Кроме того, к письму о подаче заявки дополнительно прилагается соглашение о создании коллективного Участника.

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Форма предоставления описи документов

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкция по заполнению

Участник должен перечислить каждый документ, входящий в состав заявки, с указанием номеров (-а) страниц (страницы) в заявке, где располагается данный документ. Данная форма предоставляется Участником в составе заявки и подгружается во вторую часть заявки.

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Анкета Участника [1]

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Участник заполняет данную таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывает слово «нет». Данная форма предоставляется Участником в составе заявки и подгружается во вторую часть заявки. ↑

Приложение № 5 - Горячая Линия Безопасности.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

(ПАМЯТКА))