Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №260180591

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Калужская облМесто поставки (адрес):248000, Российская Федерация, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вилонова, 35, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

Извещение проведении запроса котировок в электронной форме

г. Калуга ______________ г.

- Посмотреть таблицу с данными

И.О. Главного врача: _______________ Ж.А. Кадушникова

Информационная_карта_стомат_мат_ПД - Посмотреть таблицу с данными

ОКПД 2: 20.20.14.000

Калуга 2023 год

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к информационной карте о проведении запроса котировок в электронной форме

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Эквивалентность определяется в соответствии с характеристикой товара

Приложение № 2 к информационной карте о проведении запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора формируется методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) исходя из коммерческих предложений, представленных Заказчику. К расчету принимается коммерческое предложение с наименьшей ценой

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Восемьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Приложение № 3 к информационной карте о проведении запроса котировок в электронной форме

- Формы документов, подаваемых участником в составе заявки

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация

о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией о запросе котировок в электронной форме

(заполняется на бланке участника закупки)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками Заказчика, специализированной организации, членами закупочной комиссии, экспертами;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

___________________________ _____________ ________________

(Участник закупки) (подпись) (ФИО)

Приложение № 4 к информационной карте о проведении запроса котировок в электронной форме

(Рекомендуемая форма. Заявка участника должна содержать в полном объеме сведения, указанные в рекомендованной заказчиком форме) - Формы документов, подаваемых участником в составе заявки.

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме № ___________

Настоящей заявкой (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)(для физического лица) участника закупки) ________________________________________________________,

паспортные данные (для физического лица)____________________________,

номер контактного телефона ______________, факс _____________, E-mail:___________,

идентификационного номера налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) ИНН ____________________,

КПП ________________

ОКПО ________________

ОГРН __________________

Дата постановки на учет в налоговом органе __________________

Банковские реквизиты:

наименование обслуживающего банка ____________

расчетный счет ______________

корреспондентский счет _________________

БИК ____________ ,

находящ__ся (проживающ__) по адресу:

- Посмотреть таблицу с данными

изучив информацию о проведении запроса котировок в электронной форме, согласны осуществить поставку ____________________________________________________________

(полное наименование объекта закупки)

и исполнить в соответствие с требованиями спецификации товара и в полном объеме, в установленные сроки все условия указанные в извещении о проведении запроса котировок, информации о проведении запроса котировок и приложениях к ней.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора указано с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет _______________________________________________________________________________________.

(сумма указывается прописью)

С условиями, порядком и сроком оплаты за поставленный товар согласны. С условиями, порядком, сроками поставки товара согласны.

_______________ _____________ ______________________

Должность подпись расшифровка подписи

М.п.

* Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.

**При описании характеристик товара не должны использоваться слова «не более», «не менее», «диапазон», «от» или «до», «или» , «не ниже» или «не выше» (обозначает максимальное и минимальное значения, включает крайние значения параметра) кроме случаев, когда данные характеристики прописаны в сопроводительных документах на товар, когда значения показателей не могут изменяться или когда диапазон является конкретным показателем.

Приложение № 5 к информационной карте о проведении запроса котировок в электронной форме

ДОГОВОР № ________________

на поставку дезинфицирующих средств

г. Калуга "_____" ___________ 202_ года

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Ж.А. Кадушниковой., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, (наименование предприятия, учреждения, организации) именуем __ в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________ (фамилия, имя, отчество) действующего на основании __________________________(Устава, положения, доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отделимыми видами юридических лиц» на основании протокола результатов запроса котировок в электронной форме № ___ от ____, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить __________________________________________ (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова, 35 (с 08.00 до 15.00 в рабочие дни).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью), с учетом всех расходов (транспортные расходы, расходы на приобретение расходных материалов и оборудования, расходы на оплату труда, страхование, налоги, в том числе НДС и других обязательных платежей). Никакие дополнительные расходы Поставщика, независимо от причин их возникновения, не могут увеличивать цену Договора, предложенную в заявке на участие в запросе котировок.

2.3. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с Договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (подписания Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа).

2.4. Цена за единицу услуги на период действия Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема оказываемых услуг и иных условий исполнения Договора.

2.6. При заключении и исполнении Договора по предложению Заказчика и с согласованием с Поставщиком вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объём товаров, при изменении потребности в таких товарах или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.7. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком и с органом исполнительной власти, в ведомственном подчинении которого находится организация, изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем товаров при изменении потребности в таких товарах, при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.8. При исполнении договора допускается поставка товара, качество, техническое и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь условиями Договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания, с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение экспертизы возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

3.1.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направить Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Договору Товар в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа.

3.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества, количества и комплектности.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару.

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим на территории Заказчика.

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

3.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Доставка товара осуществляется в рабочие дни с 8 00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв день по согласованию с Заказчиком. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Поставщик несет ответственность за повреждение упаковки товара, поставленного товара и имущества Заказчика при выполнении разгрузки.

4.2. Поставка Товара осуществляется по заявкам, полученным от Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. Заявки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте Товара, адресах поставки.

4.3. Заявка направляется Поставщику любым способом оповещения по телефону, факсу, электронной почте.

4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных («универсального передаточного документа»).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных («универсального передаточного документа»).

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке((4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные («универсальный передаточный документ») в порядке, установленном Договором.

4.6. Товар должен быть передан в распоряжение Заказчика не позднее 31.08.2024 года.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

5.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

5.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения и транспортировки по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации.

5.3. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 12 месяцев, в чистом, пригодном для применения виде, в неповрежденной упаковке, стандартных размеров.

5.4. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым требованиям.

5.5. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент доставки Товара:

- регистрационное удостоверение на поставляемый товар в случае поставки медицинских изделий;

- декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации),

- свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ),

- санитарно-эпидемиологическое заключение (при необходимости, при наличии)

- иные документы, передаваемые с товаром в соответствии с действующим законодательством РФ на момент поставки;

5.6. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара (счет, счет-фактуру (товарные накладные («универсальный передаточный документ») и иные документы.

5.7. Товар должен сопровождаться технической документацией (руководство по эксплуатации/сервисная книжка/правила эксплуатации на Товар/инструкция по эксплуатации) на русском языке.

5.8. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что поставленный Товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается не менее срока, установленного производителем.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

6.2. При поставке Товара партиями, по заявкам, Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарной накладной/универсального передаточного документа.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Поставщика товара и документов, указанных в пункте 5.5. Договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в Договоре и оформить ее результат путем подписания товарной накладной/универсального передаточного документа либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

6.4. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и/или устранено Поставщиком.

6.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

6.6.1. Заказчиком осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с разделом 9 Договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

6.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Приложении №1 («Спецификация»). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Приложении №1 («Спецификация»).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Приложении №1 («Спецификация»), остаточных сроков годности, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах, требованиям к остаточному сроку годности, указанному в Договоре.

6.6.3. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой заказчика.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара чем определено в заявке заказчика Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в заявке, Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 5 (пяти) дней.

6.6.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

6.6.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.6.4 Договора, заменить Товаром надлежащего качества.

6.6.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 5 (пяти) дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

6.6.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара, обнаружено после приемки на этапах хранения или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты. Поставщик вправе прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 5 (пяти) дней с момента уведомления.

В течение одного дня после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

6.6.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, возврат товара поставщику, о возврате оплаты товара, а так же вправе взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 6 Договора и/или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6.7. Качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

6.8. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

6.9. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных/универсального передаточного документа Заказчиком), несет Поставщик.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть меньше 12 месяцев.

7.2. Гарантийный срок на поставляемый товар начинает течь с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.

7.3 Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его соответствие государственным стандартам и техническим условиям в течение срока гарантии, установленного производителем.

7.4. Если в период гарантийного срока в эксплуатации товара обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Поставщик вправе направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого по Договору установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком (ст. 471 ГК РФ).

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны третьих лиц.

7.6. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его соответствие требованиям стандартов (ГОСТу, ТУ, ОСТу, стандартам, СанПину), сертификатам и/или декларации соответствия, удостоверениям качества, в случаях, установленных действующим законодательством.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе гарантийного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% цены просроченного обязательства за каждый день просрочки.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе:

8.4.1. за нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком в договоре: размер штрафа составляет 10% процентов цены Договора.

8.4.2 за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств, предусмотренных договором: размер штрафа составляет 10% процентов цены Договора.

8.4.3. за отказ от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком договора: размер штрафа составляет 30% процентов цены Договора.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. По требованию Заказчика Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора.

8.7. Поставщик вправе начислить пени за каждый день просрочки Заказчиком оплаты обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, стороны будут решать путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров в течение 10 (десяти) дней, любая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок внесения дополнений, изменения и расторжения Договора

10.1. Дополнения и изменения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и если они не противоречат требованиям действующей на момент составления таких дополнений редакции Федерального закона от 18.07.211 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ КО «КОДСП».

10.2. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случаях:

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;

- несоблюдение Поставщиком требований пункта 3.4. Договора;

- существенного нарушения требований к качеству Товара;

- если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) товару, установленным извещением о закупке и (или) законодательством РФ и (или) условиям настоящего Договора, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по электронной почте, указанной в Договоре, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

10.6. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор по соглашению сторон либо неполучения ответа в 10-дневный срок с момента получения другой стороной уведомления.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в виде: независимой гарантии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 г. №1397 или в форме денежных средств в размере 5% начальной максимальной цены договора – 40892,75 (Сорок тысяч восемьсот девяносто два) рубля 75 копеек.

11.2. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в форме денежных средств, денежные средства должны быть перечислены по следующим
реквизитам Заказчика:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ КО «КОДСП»)

Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО «КОДСП» л/счет 30740А89350)

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ЕКС)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , ОКТМО

в поле 104 обязательно указывать код дохода:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в поле назначения платежа указать: «обеспечение исполнения Договора, заключенного по результатам закупки №_ (Договор №_________ ), ДКФ000000».

11.3. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или
оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление
средств обеспечения исполнения Договора.

11.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения обязательств по Договору в форме денежных средств на счет Заказчика подлежат возврату в случае надлежащего и своевременного исполнения Поставщиком принятых по Договору обязательств. За возвратом денежных средств Поставщик обращается письменно после приемки Товара. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в письменном требовании, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

11.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору денежные средства возвращаются в сумме, уменьшенной на размер неустойки, исчисляемой в порядке, установленном Договором.

11.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Договора Заказчиком в адрес Поставщика направляется претензия, которая будет являться основанием для удержания денежных средств. В случае непредставления Поставщиком мотивированного ответа по существу претензии в течение 10 (десяти) дней от даты ее получения, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, удерживаются без дополнительного уведомления Поставщика.

11.7. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

12. срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2024 года. В части исполнения обязательств - до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

13. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

13.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить свидетельство, указанное в п. 13.2. настоящего Договора.

14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Поставщика.

15.3. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, курьерской, по факсу, по электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

15.4. Следующие приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Посмотреть таблицу с данными

16. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Приложение 1 к Договору

№ _______________от __ _____2023 года

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными