Тендер - Моющие и чистящие средства №260052626

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• КП.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Петкова Инна Леонидовна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть338) проект_ГК_чистящие_средства

ФОРМА ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________________

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2023 года

Федеральное казенное учреждение «Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «СЗОУМТС МВД России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, (закупочная сессия _______________), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчикучистящие и моющие средства (далее – товар) в ассортименте, с качественными характеристиками, установленными в Спецификации (отгрузочной разнарядке), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к Контракту), в количестве и ассортименте, а также в установленные сроки поставки.

1.2. По своему качеству и характеристикам товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении (эксплуатации), в ремонте, в том числе который, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид товара, а также конкретным показателям, изложенным в Спецификации.

1.3. Заказчик обязуется согласно установленным в разделе 4 настоящего Контракта срокам и условиям приемки принять поставленный товар.

1.4. Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по цене и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, при условии приемки поставленного товара Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в разделе 4 настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ________(указывается цифрами, в скобках прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (при наличии).

Цена за единицу товара указана в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом, цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

2.3. В случае уменьшения Заказчику, как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам исполнения Контракта и (или) количеству товара, предусмотренного Контрактом.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, а также предусмотренные действующим Законодательством Российской Федерации налоги, сборы и обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование (при наличии), погрузочно-разгрузочные работы, монтаж транспортные, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения Контракта.

2.5. Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

2.6. Расчеты за поставленный товар производятся за счет средств федерального бюджета в российских рублях, предусмотренных для финансирования закупаемого товара для нужд МВД России по главе ___, разделу _____, целевой статье _____________, виду расходов 244, в сумме __________ рублей на 2023 год.

2.7. Расчёты по настоящему Контракту производятся Заказчиком после фактической отгрузки и приемки товара (части товара) Заказчиком и в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания финансового года.

2.8. Расчеты за поставленный товар по настоящему Контракту будут производиться с лицевого счёта Заказчика, обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (в случае осуществления таких платежей Заказчиком).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

3.1.3. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 463, абзацем вторым ст. 464, п. 1 ст. 480, ч. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации:

отказ Поставщика передать Заказчику товар, принадлежности или документы к нему;

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены до окончательного срока поставки товара, указанного в Спецификации;

неоднократного (два и более) нарушения сроков поставки товара, установленных Спецификацией.

3.1.4.1. Решение Заказчика о расторжении контракта в одностороннем порядке направляется Поставщику посредством использования функционала ЕАТ;

3.1.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом.

3.2.2. Обеспечить оплату принятого товара на указанных в Контракте условиях.

3.2.3. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (при наличии). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, указанных в п. 3.1.4 Контракта.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком поставленного товара.

3.3.3. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

3.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар в сроки и количестве, предусмотренные Контрактом.

3.4.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

3.4.3. Обеспечить соответствие поставленного товара, с учетом специфики товара, обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

3.4.4. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение гарантийного срока.

3.4.5. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

3.4.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. Приёмка товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Государственного арбитража 15 июня 1965 года).

4.2. В соответствии с требованиями Закона о контрактной системе для оценки соответствия поставляемого товара, упаковки, маркировки требованиям Контракта Заказчик вправе привлекать экспертные организации и (или) экспертов. В случае проведения экспертизы в соответствии с настоящим пунктом Контракта Заказчик уведомляет Поставщика о дате и месте отбора образцов для дальнейшего проведения экспертизы, а также об экспертной организации и (или) эксперте, осуществляющих экспертизу. Выбор организации для проведения экспертизы осуществляет только Заказчик.

В случае, если по результатам проведенной экспертизы поставленный товар, его упаковка и маркировка товара будут выявлены несоответствующими по качеству требованиям Контракта, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 10 (десяти) календарных дней, заменить несоответствующий товар на новый, произвести переупаковку товара, нанесение новой маркировки на товар, а также обязан компенсировать затраты Заказчика на проведение экспертизы.

4.3. Представитель Поставщика (сдатчика) должен иметь удостоверение (доверенность) на право участия в определении качества (выборки товара) и комплектности поступившего к Грузополучателю товара.

4.4. В случае неприбытия в установленный срок по вызову Заказчика (Грузополучателя представителя Поставщика или отсутствия у последнего удостоверения (доверенности) на право участия в определении качества (выборки товара) и комплектности поступившего к Грузополучателю товара, выборка товара для проверки на качество будет произведена комиссионно в одностороннем порядке независимым экспертом, и подтверждена соответствующими документами (актами выборки проб). Неприбытие представителя Поставщика лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара, в том числе в Арбитражном суде и ссылаться на иные результаты проверок и экспертиз при урегулировании разногласий (данное условие является существенным условием Контракта).

4.5. Товар, поставленный в адрес Заказчика, не соответствующий условиям Контракта, требованиям ГОСТов, нормативно-технической документации, без установленных в настоящем Контракте сопроводительных документов, подтверждающих его качество, безопасность, происхождение или несоответствие им, считается как не поставленный, приему не подлежит и возвращается в адрес Поставщика.

4.6. Заказчик вправе полностью отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу Заказчика и/или третьих лиц, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту, Поставщик несет материальную и/или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. В иных случаях неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей; если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей; если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей; если цена контракта превышает 100 млн. рублей, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей).

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), нарушение сроков поставки товара, указанных в Спецификации, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта (этапа исполнения Контракта) (в случае, если цена контракта (этапа исполнения Контракта) не превышает 3 млн. рублей, размер штрафа составляет 10 %; в случае, если цена контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет 5%; в случае, если цена контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет 1%; в случае, если цена контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет 0,5%; в случае, если цена контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно), размер штрафа составляет 0,4% во всех случаях, кроме закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

5.7. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены Контракта (этапа исполнения Контракта), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, и не менее 1 000, (в случае закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

5.8. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей; если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей; если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей; если цена контракта превышает 100 млн. рублей, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей).

5.9. В случае выявления нецелевого использования выданного аванса, Поставщик обязан вернуть Заказчику денежные средства, использованные не по прямому назначению, в течение 10 дней с момента получения требования Заказчика и оплатить штраф в размерене применяется % цены Контракта (в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, размер штрафа составляет 10 %; в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет 5%; в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет 1%; в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно), размер штрафа составляет 0,5%; в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) (при наличии аванса).

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (обязательства) по Контракту третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.3. До передачи спора на разрешение арбитражных судов, указанных в п.п. 6.1 Контракта, Стороны (Заказчик) примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать на нее письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

6.5. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- решению суда;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных компетентными органами, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.3. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок действия Контракта устанавливается со дня его заключения и до 29.12.2023 года включительно, а по гарантийным обязательствам - до дня их полного исполнения. Срок поставки товара – по 22.12.2023 года включительно.

8.2. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

8.3. Окончание срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств, при этом также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по Контракту и нанесение убытков Стороной при исполнении условий Контракта, если таковые имели место быть при исполнении Контракта.

8.4. В случае изменения места нахождения, банковских, отгрузочных, почтовых реквизитов (в том числе изменение электронного адреса) Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение трех рабочих дней, в письменном виде, в срок действия Контракта. При неисполнении Поставщиком обязательства по информированию Заказчика о смене вышеуказанных реквизитов, все риски, связанные с исполнением обязательств Заказчиком, несет Поставщик.

8.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

8.6. При выполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью Спецификация (приложение № 1 к Контракту).

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №_____ от «___» ________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА)

Наименование объекта (предмета) закупки и количество:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности товара, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика: По своему качеству и характеристикам товар должен новым товаром (товаром, который не был в употреблении (эксплуатации), в ремонте, в том числе который, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2022 г., соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в настоящей Спецификации. Гарантийный срок на поставляемый товар: в соответствии с НТД производителя, но не менее 1 года.

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Иные требования Заказчика к товару:

1) Требования к упаковке товара: Тара и упаковка является приобретаемой продукцией в едином комплекте с основным товаром являющемся предметом закупки товара. Тара и упаковка должны предотвращать его повреждение при транспортировке, а также обеспечивать сохранность всех комплектующих, входящих в комплект поставки.

2) Требования к маркировке товара: В соответствии с НТД производителя.

3) Требование к монтажу и установке: Монтаж и установка не производятся.

3. Требования к отгрузке товара:

1) Срок поставки товара: по 22.12.2023 г.

2) Грузополучатели, юридические и почтовые адреса: Северо-Западная база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД России» (СЗБХР ФКУ «СЗОУМТС МВД России»), Пискаревский проспект, дом 117, г. Санкт-Петербург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3) Порядок поставки товара Грузополучателям: способ доставки товара до Грузополучателя определяется Поставщиком самостоятельно. Доставка товара до Грузополучателя осуществляется Поставщиком за свой счёт. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за счет собственных средств.

4. Настоящая спецификация (отгрузочная разнарядка) является неотъемлемой частью Государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Коýrмерческое предложение Jlt 235 от 05,12,2023

ИП Никанлрова Светлана Иfоревна

l 99226, Санкг-Петербург,

22. стр, l , кв, 2 l0

ул. Кораблестроителей, дом

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

инн

огрнип

з2l▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьl

l

в ДО

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьrШ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с з0l0l 8 l 0l▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Бик▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г

Дата постановки на учет 29.09.202l

л!

п/п

1

2

_1

rl

5

Ед. изм

наименование

Мешки для мусора 30л 50х60 ПНД 10мкм

VCLEAN Professional че ные / л.-30 шт

Мешки для мусора: l20л 7 0xl10 ПВД

VCLEAN 40 че ные 38г / л.= l0 цtт

Чистящее средство: ПЕМоЛЮКС 480 г

МОРСКОЙ БРИЗ

Чистящее средство: нйтхинол_люкс

500мл дтя стекол с рtгге ,rм / СМ-3223

ч и стяц ее с ред cTIt о с А н t] Ар н ы м,го

] 5 0 мл о,I ржа в tI и lI ы с ц llR ел е во l.i ки о ll

см-77lсм-78

6

СМС: Лотос-М 20кг Универсzul мешок

колво

рул

500

59,60

29 800,00

рул

30

105,00

з l50.00

шт

50

l

00,10

5 005"00

шт

40

61,40

2 456,00

ttlT

60

71

,00

4 260,00

кг

40

46,20

1 848,00

весовои

ИmоZо:

46

Сумма

Щена

итого:

5t9,00 (('орок,uесmь пftrсяч пяmьсоп lевяmuаlцоmь)

рубlей

00 копеек,

46 519,00

НДС пе облаzаеmся,

Ниханлрова С,И,

Индивидуальный предприким

о

&rrH rвф

ооо "унllвЕр(]л.IlтрЕilJ,

,унивЕрсАптрЕЙд,

ооо

проспЕкт. лоl\l l,.lr!тЕрд

;;й;i,;ёfiiiiiпЬii

Б,

F

lloMEulEltllx

2

оЪьiii,слisil, ir5i;ii. iород t:лrlк,г-плтсрБург,

llHll:

?8065,18710

Klltll78060l00l

огРн:

ll▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть?025

ok-T}to:

.l03.{E0000{0

окАто: 4027E56l(п)

lоридllчЕскtlil лдрЕсi l95067, IoPo.1

(:Ань-r-пЕтЕрБ},рг, ЕклтЕрllнtнскrtй проспЕк-Т, Дом

l,

ЛитЕРА

Б.

помЕЩЕнti8

2

БАнкоВскиЕ PEKBllltllTb!:

номЕр рАсчЕтноt,о счЁтл: t07028l0l]2{'00ol]8]

БАнк: Ф}lлrtл.п ((,лllh-т-пЕтЕрБург(,кхil" {о d-пьФл_БлнкD

Бltк:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор. счЁт: J0l0t8l▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исх.

Nр

l78 от 05. l2,202] г

таблица цен

и

това

N9

Наименование товара

п/п

1

2

4

5

6

Мешки мя мусора: ЗOл 50х60 ПНfl 10мкм

VcLEAN Profe5sional черные /рул.:30д].

Мешки для мусора: 120л 70х110 ПВД VCL EAN

40 черные 38г /рул,=10 шт.

Чистящее средство: ПЕМОЛЮКС 480 г

_

МОРСКОЙ БРИЗ

Чистящее средство: НИТХИНОЛ-ЛЮКС 500мл

мя стекол с тр иrгером / см-З22з

от

Ч истя щее сред .r"Б {дн итдр н ы й-м 750мл

ржавчины с щавелевой кислотой / СМ-77/СМ78

Лотос-М 20кг Универсал мешок весовои

Ед.

Кол-

измерения

во

Сумма. руб

Щена

рул

500

б5,60

32800,00

рул

з0

115,50

з465,00

шт

50

110,10

5505,00

шт

40

67,50

2700,00

шт

60

7

8,10

4686,00

кг

40

50,80

2032,00

итоfо:ПятьДесяТоднатысячастоВосемьДесятвосемьрублейOOкоп..5ll88,00рУб.безнДс(постаВЩик

применяет , I! \1,1lя сЕргt-нв|i,\

г_плвныiil БухгА.l l'EP: Nо l Ок лt'ltя ('liРгЕЕВ}l,\

Т

LП ЕФОЯ/ФА К(':

Е( Е l 2

).}Е5 5s_60. 8(96,1)J66,lj2_82

ддрЕс элЕктроllноii ||()ч,l ы: t N|\'1l' {l)t,],аNlлll"Rt

ддрЕ(, (,Ай l,\, ll l'l P:,s l R \ l lt;l,\i1,1l.Rl

l?

lYllЦl]l

9lС,1 jlTPEЛJ'[

l(eHoBoe пред"пожение N9ПЕ 228 от 05.12,2023 г,

ип Петкова Инна Леопидовна

l.местонахождение и реквизиты организации:

кв,2

19529'7 , r. Санкт-Петербург. ул. Пере;tовиков, д, 25,

инн 7806l25793з8

огрн

l5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80000l бЗ3297

в АО

30l 0l 8l▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08l

r

l

Бик▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Това ы и цены

N9

Наименован ие товара

пlп

1

2

J

4

)

6

БРИЗ

()л-люкс

истящее средство: НИТХИН

стекол с игге N1

00мл

истящее средство САНИГАРНЫ -М 750мл

вел евой кислотой

т жавчины с

отос-М 20кг Универсал мешок весово и

ИТоГо: 558l1,00руб. lI!C'

Ед. изм

500

рул

7l .5

j0

рул

126.0

3780.

50

шт

120,1

6005,00

40

ш1,

1з.70

2948.00

60

шт

85,2

51l2,

40

кг

55,

2216,0

ство.

ешки для мусора: 30л 50х60 ПН fi 10мкм

CLEAN РгоfЪssiо tlal че ные / л,-30 шт

ешки д"Iя мlсора: 12().l 7 0x1l0 ПВЛ

CI-EAN 40 ч ные 38г / л.: l 0 шт,

истящее средство: ПЕМОЛ ЮКС 480 г

о РСКОЙ

Количе

не ttб,tаtается

(]

il

i Ic-t tttllra.l

Сумма, РУБ

Щена,

руБ

з

5750.00