Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Проведение периодического технического освидетельствования емкостей для хранения / использования кислот №259836233

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих нас, наших субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей физических и юридических лиц в перечнях физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае, если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_______________________

(подпись)

М.П. (при наличии)

Технические_характеристикиxx

Договор № _________

возмездного оказания услуг

г. Электросталь «____»_________2023 г.

АО «МСЗ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Петрова Игоря Валентиновича, действующего на основании доверенности от 27.12.2022 №18/225/2022-ДОВ, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1)

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, сопровождающиеся оформлением предусмотренной Договором отчетной документации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

А.1. Услуги (далее – «Услуги» или «услуги»): Проведение периодического технического освидетельствования емкостей для хранения/использования кислот.

А.2. Характер услуг – периодические услуги в соответствии с календарным планом (Приложение № 1 к Техническому заданию).

А.3. Наличие технического задания – Приложение № 2 к Договору.

А.4. Место оказания услуг – место нахождения Заказчика.

Стороны обязуются соблюдать «Соглашение по охране труда» (Приложение № 9 к Договору), а также требования Порядка организации допуска персонала Исполнителя на территорию АО «МСЗ» (Приложение № 8 к Договору).

Исполнитель обязуется соблюдать положения Порядка организации допуска персонала Исполнителя на территорию АО «МСЗ» (Приложение № 8 к Договору).

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия Порядка организации допуска персонала Исполнителя на территорию АО «МСЗ» признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае, если допуск персонала (работников) Исполнителя не будет оформлен в соответствии с требованиями Приложения № 8 к Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться Договора.

А.5. Последующее одностороннее уточнение Заказчиком требований к Услугам – не допускается (пункт 1.4 Общих условий не применяется).

А.6. Настоящий договор заключен в соответствии с …

Б. Срок оказания услуг (статья 2)

Б.1. Начало оказания услуг или начальный срок – согласно календарному плану.

Б.2. Период оказания услуг или конечный срок – согласно календарному плану.

Б.3. Наличие календарного плана – установлен Приложением № 1 к Техническому заданию.

Б.4. Особые условия – отсутствуют.

В. Условия оказания услуг (права и обязанности Сторон) (статья 3)

В.1. Привлечение соисполнителей – запрещается.

В.2. Услуги по данному договору не связаны с передачей Исполнителю сведений, составляющих государственную тайну».

В.3. Плата Исполнителя за односторонний отказ от Договора – не требуется.

В.4. Особые условия – Исполнитель обязан предоставить Заказчику лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; свидетельство об аттестации лаборатории физических методов исследования, контроля и диагностики в области оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производств; удостоверение специалиста неразрушающего контроля.

Г. Цена Договора и порядок расчетов (статья 4)

Г.1. Цена Договора – ________, включая НДС.

Г.2. НДС – _________, начисляется по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Г.3. Условия оплаты – после оказания услуг по каждому освидетельствованию согласно спецификации на проведение периодического технического освидетельствования ёмкостей для хранения/использования кислот (Приложение № 12 к Договору).

Г.4. Порядок оплаты – в течение 15 календарных дней с даты поступления от Исполнителя документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору.

Г.5. Валютная оговорка – не применяется.

Г.6. Особые условия оплаты – отсутствуют.

Д. Приемка оказанных услуг (статья 5)

Д.1. Основания для приемки и отчетная документация – акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату, счет-фактура и отчетная документация согласно подраздела 4.3 Технического задания.

Д.2. День приемки – дата окончания освидетельствования емкостей в соответствии с календарным планом Приложение № 1 к Техническому заданию. Отчетная документация за услуги, оказанные в последний день месяца, выставляются не позднее 8 час. 00 минут первого рабочего дня следующего месяца.

Д.3. Срок приемки Заказчиком (пункт 5.3) – 5 (пять) рабочих дней.

Д.4. Форма отчетной документации – два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, по одному экземпляру счета на оплату, счета-фактуры и отчетной документации на бумажном носителе.

Д.5. Особые условия – отсутствуют.

Е. Интеллектуальная собственность (статья 6. Приложения А и Б (если применяются).

Е.1. Общие условия

При оказании услуг по Договору создание результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД): не предполагается.

Е.2. Дополнительные условия

Е.2.1. Права на объекты авторских прав, топологии интегральных микросхем, создание которых входит в предмет Договора, принадлежат – не применяется.

Е.2.2. Право на получение патентов на РИД, создание которых входит в предмет Договора, принадлежит – не применяется.

Е.2.3. Права на объекты авторских прав, топологии интегральных микросхем, создание которых прямо не предусмотрено Договором, – не применяется.

Е.2.4. Право на получение патентов на РИД, создание которых прямо не предусмотрено Договором, – не применяется.

Е.2.5. Исключительные права на ноу-хау принадлежат – не применяется.

Ж. Обеспечение исполнения Договора (статья 7)

Ж.1. Обеспечение исполнения: не требуется.

Ж.2. Обеспечение предоставляется по выбору Исполнителя в форме: не требуется.

Ж.3. Отношения Исполнителя и Заказчика по предоставлению обеспечения регулируются: не требуется.

Ж.4. Дополнительные условия: отсутствуют.

З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)

З.1. Срок действия договора: настоящий договор является заключенным с момента его подписания обеими сторонами, момент подписания соответствует более поздней дате из проставленных на титульном листе договора или совместно с подписью одной из сторон. Договор действует до полного исполнения обязательств.

З.2. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются (пункт 11.1.1-11.1.5 Общих условий применяются).

Адрес электронной почты или реквизиты акта – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Способ передачи информации – по электронной почте.

З.3. Досудебное урегулирование – требуется.

З.4. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, предусмотренных п. 11.8.1 Общих условий, будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Заказчик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Исполнитель: _____________.

З.5. Обмен электронными документами – применяется/не применяется.

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании

услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру)

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

З.6. Приложения к Договору:

Приложение № 1. Общие условия

Приложение № 2. Техническое задание

Приложение № 3. Форма отчета по результатам технического освидетельствования ёмкостей для хранения/использования кислот

Приложение № 4. Форма заключения по результатам ультразвуковой толщинометрии

Приложение № 5. Форма акта проведения проверки сплошности покрытия

Приложение № 6. Форма заключения по результатам ультразвукового контроля

Приложение № 7. Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»

Приложения № 8. Порядок организации допуска персонала исполнителя на территорию АО «МСЗ»

Приложение № 9. Соглашение по охране труда

Приложение № 10. Форма предоставления информации о контрагенте

Приложение № 11. Форма акта сверки

Приложение № 12. Спецификация проведения периодического технического освидетельствования ёмкостей для хранения/использования кислот.

З.7. Дополнительные особые условия – отсутствуют.

И. Неотъемлемость Общих условий оказания услуг.

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают то, что они надлежаще и полноценно ознакомились с Общими условиями оказания услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и настоящих Особенных условий, а также то, что настоящие Особенные условия включают все согласованные Сторонами дополнения и изменения упомянутых Общих условий оказания услуг. Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______________от «____»___________г.

Общие условия

Предмет Договора

1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, сопровождающемуся оформлением предусмотренной Договором отчетной документации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

1.1.1. Отчетная документация.

Под «отчетной документацией» в рамках Договора понимается вся и любая документация, требование о составлении и передаче Заказчику которой содержится в Договоре, в том числе отчеты, заключения, справки, подготовленные Исполнителем при оказании услуг по Договору.

1.2. Если иное не установлено в Особенных условиях, периодом оказания систематических услуг (пункт А.2) является календарный месяц.

1.3. Доступ к месту оказания услуг.

1.3.1. При оказании услуг в месте нахождения Исполнителя или в месте, определяемом Исполнителем, Исполнитель обязуется обеспечить уполномоченному представителю Заказчика доступ в такое место в целях: получения оказываемых услуг, проверки исполнения Исполнителем обязательств по Договору и в иных случаях, установленных Договором.

1.3.2. Доступ уполномоченным представителям Исполнителя в помещения Заказчика осуществляется в порядке, установленном Заказчиком. Если иное не установлено в пункте А.5, Исполнитель при заключении Договора подтверждает, что надлежащим образом и полностью ознакомился с порядком доступа в помещения Заказчика до заключения Договора. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и соисполнителями (в случае их привлечения), требований Инструкции по пропускному режиму на АО «МСЗ», установленных соответствующим приложением к настоящему договору, указанному в разделе З. Особенных условий.

1.4. Уточнение требований к Услугам (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено Особыми условиями).

Стороны договорились, что общие, двусмысленные и тому подобные положения Договора, содержащие требования к содержанию Услуг и (или) отчетной документации, могут письменно уточняться Заказчиком как по запросу Исполнителя, так и в по собственной инициативе (если это не запрещено Особенными условиями).

Такие письменные уточнения считаются неотъемлемой частью Договора с момента вручения Исполнителю, если только Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней после вручения не оспорил их в претензионном или судебном порядке (в этом случае они вступают в силу после досудебного урегулирования Сторонами разногласий или после вступления решения суда в законную силу).

Исполнитель не вправе требовать изменения Договора (цены, сроков и т.д.) при получении уточнений, если только они прямо не противоречат Договору. Бремя доказывания такого противоречия лежит на Исполнителе.

Риск удорожания Услуг вследствие реализации уточнений лежит на Исполнителе как на специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области квалифицированного оказания услуг, аналогичных тем, которые являются предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика до заключения Договора.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении изменения цены, сроков, объема или содержания Услуг, перечня отчетной документации. Данные изменения согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

Срок оказания Услуг

2.1. Сроки оказания Услуг и передачи Заказчику предусмотренной Договором отчетной документации являются существенными условиями Договора.

2.2. Изменение периода оказания или конечного срока Услуг по вине Заказчика.

2.2.1. Если Исполнитель не в состоянии продолжать надлежащее оказание Услуг (и это может повлечь перерыв в оказании Услуг и (или) несвоевременное их завершение и (или) несвоевременную передачу Заказчику отчетной документации) по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, установленных Договором, Исполнитель обязан незамедлительно направить Заказчику соответствующее письменное уведомление и вправе приостановить оказание Услуг. Письменное уведомление Исполнителя должно содержать дату и причину приостановления оказания Услуг.

2.2.2. Если Заказчик в разумный срок после получения уведомления Исполнителя устранит причину приостановления оказания Услуг, Исполнитель обязан возобновить оказание Услуг не позднее, чем через 5 (пять) дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.

2.2.3. После устранения причин приостановления оказания Услуг, Стороны вправе продлить период оказания или отсрочить конечный срок Услуг, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Условия оказания Услуг (права и обязанности Сторон)

3.1. Контроль за надлежащим исполнением Договора.

Заказчик вправе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, а Исполнитель обязан предоставлять Заказчику любую необходимую для этого информацию и документацию Исполнителя и соисполнителей. Предоставление информации и документации осуществляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, если более поздний срок не установлен таким требованием.

3.2. Обязанность Исполнителя по информированию Заказчика.

Если в процессе оказания услуг Исполнитель выявит невозможность или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, составления требуемой отчетной документации, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить деятельность по оказанию услуг и направить Заказчику письменное уведомление. Уведомление должно быть направлено Заказчику не позднее 5 (пяти) дней с момента приостановления оказания услуг.

3.3. Привлечение соисполнителей.

3.3.1. Если Особенными условия предусмотрено согласование соисполнителей Заказчиком, Исполнитель обязан получить письменное согласование Заказчика до привлечения каждого соисполнителя. Привлечение конкретных соисполнителей оформляется дополнительным соглашением к договору. Заказчик не вправе давать немотивированный отказ от согласования соисполнителя. Исполнитель обязан также получить согласование Заказчика при увеличении объема обязательств, передаваемых уже согласованному Заказчиком соисполнителю.

3.3.2. Допускается передача соисполнителям только части обязательств Исполнителя по Договору.

3.3.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств по Договору независимо от привлечения соисполнителей. Исполнитель несет солидарную ответственность с соисполнителями в случае причинения ими вреда Заказчику.

3.3.4. При необходимости замены соисполнителя другим соисполнителем Исполнитель направляет письменный запрос Заказчику с приложением документов, подтверждающих соответствие нового соисполнителя требованиям документации конкурентной процедуры, по результатам которой заключен договор.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса рассматривает предложение и в случае согласия направляет Исполнителю дополнительное соглашение к договору о замене соисполнителя для подписания.

Замена соисполнителя возможна только после оформления Дополнительного соглашения к договору».

3.3.5. На режимных территориях услуги должны быть оказаны работниками Исполнителя из числа граждан Российской Федерации и предоставлением Заказчику анкетных данных на своих командированных работников, занятых в оказании услуг на режимных территориях, не менее чем за 5 рабочих дней для оформления пропусков.

3.4. Содействие Заказчика.

3.4.1. Под содействием Заказчика (далее в пределах пункта 3.4 – «Содействие») понимаются необходимая Исполнителю для исполнения обязательств по Договору информация, документация и другое.

3.4.2. Заказчик обязан предоставить содействие в пределах, установленных Договором.

3.4.3. Если Договор не предполагает предоставления содействия или если Исполнителю требуется содействие сверх пределов, установленных Договором, Исполнитель вправе направить Заказчику мотивированный письменный запрос о предоставлении содействия. Запрос должен содержать конкретные требования к содействию и предполагаемый срок его предоставления.

3.4.4. Исполнитель обязан осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своей деятельности по исполнению обязательств, предусмотренных Договором, и заблаговременно уведомлять Заказчика о необходимости предоставления содействия с целью недопущения возникновения ситуации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящей статьи.

3.4.5. Заказчик обязан сделать все возможное с целью обеспечения Исполнителя содействием в объемах и в сроки, предусмотренные в запросе Исполнителя, и, если это невозможно, уведомить Исполнителя о невозможности или об иных условиях предоставления содействия.

3.4.6. Непредоставление содействия или предоставление содействия на условиях отличных от указанных в письменном запросе Исполнителя, если это напрямую не противоречит положениям Договора, не освобождает Исполнителя от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

3.4.7. Исполнитель вправе использовать содействие Заказчика без проверки его достоверности, но с разумной профессиональной осмотрительностью и внимательностью.

3.5. Использование отчетной документации.

3.5.1. Заказчик вправе использовать отчетную документацию любыми способами, не противоречащими своим целям деятельности, ее целевому назначению.

3.5.2. Заказчик вправе не передавать отчетную документацию третьим лицам за исключением акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Заказчика, учреждений, которые созданы Заказчиком или переданы Заказчику, имущество которых находится в собственности Заказчика, предприятий, в отношении которых Заказчик осуществляет права собственника имущества, а также дочерних и зависимых обществ всех перечисленных выше обществ, учреждений и предприятий.

3.6. Ограничение информационного обмена.

3.6.1. В рамках Договора осуществляется обмен и использование информации, не содержащей сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа.

Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора (кроме случаев, прямо предусмотренных Единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ).

4.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Исполнителя в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает стоимость приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора.

Также цена Договора включает вознаграждение Исполнителя за передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены результаты услуг.

4.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Заказчиком.

4.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Услуг осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Исполнителем счетов на следующих условиях:

4.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.

Авансовый платеж оплачивается в срок, установленный п. Г.4 Договора, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Исполнителем Заказчику счета на оплату, обеспечения исполнения Договора (если предусмотрено Особенными условиями).

Платеж в размере оставшейся части цены услуг (этапа или части услуг) выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 5 (пять) дней, при наличии в п. Г.3 Особенных условий авансового платежа и при условии выплаты Исполнителю этого авансового платежа, отношения Сторон по условиям оплаты меняются следующим образом: Исполнитель при наступлении вышеуказанных обстоятельств обязан в срок, не превышающий 2 (двух) дней с момента их наступления возвратить Заказчику полученный аванс, а оплата услуг будет осуществляться Заказчиком на условиях п.4.4.2.

В случае если Исполнителем было предоставлено обеспечение возврата аванса, Заказчик не позднее 2 (двух) дней после возврата Исполнителем аванса (зачисления на счет Заказчика) возвращает Исполнителю предоставленное обеспечение.

В случае если Исполнитель в срок, не превышающий 7 (семь) дней с момента наступления просрочки срока оказания услуг, не выполнит свое обязательство по добровольному возврату аванса, Заказчик вправе начать действия по возврату аванса из предоставленного обеспечения возврата аванса.

Если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

4.4.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.

100 % цены оказанных услуг выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

4.5. Банковские расходы.

Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Исполнитель – любые другие банковские расходы и издержки.

4.6. Предоставление счета-фактуры.

В случаях, когда счет-фактура не предоставляется Исполнителем Заказчику до оплаты, Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.7. Зачет требований.

Заказчик вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Исполнителю, в том числе, об уплате неустойки.

4.8. Отказ от оплаты.

Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных услуг, если установленные Договором основания для приемки и (или) отчетные документы не переданы.

4.9. Сверка взаиморасчетов.

Для возмездных договоров с внешними Контрагентами (резидентами и нерезидентами при наличии согласия Контрагента), в том числе для предприятий атомной отрасли, не включенными в Периметр консолидации ГК «Росатом»: Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей 00 копеек. Заказчик направит Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

При закрытии договора расчеты с Исполнителем подтверждаются итоговым актом сверки независимо от суммы договора.

Для возмездных договоров с отраслевыми организациями: Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по настоящему Договору на портале внутригрупповых операций ГК «Росатом». Двухсторонние акты сверки расчетов оформлять по состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 25 января (или другое число по договоренности с Исполнителем, позднее 15 февраля) следующего за отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, для чего Заказчик направит Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего года в двух экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

При закрытии договора расчеты с Исполнителем подтверждаются итоговым актом сверки независимо от суммы договора.

4.10. Валютная оговорка.

4.10.1. Любая из Сторон договора вправе отказаться от исполнения договора в случае существенного изменения установленного Центральным банком РФ курса валюты в которой установлена цена договора, к рублю РФ (далее – курс).

Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 50 %, при этом:

базовый курс – это курс на момент заключения договора,

расчетный курс – это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие направлению уведомления об отказе.

Уведомление об отказе от договора направляется Стороной другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления».

4.10.2. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к валюте в которой установлена цена договора, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

Приемка оказанных услуг

5.1. Перечень оснований для приемки оказанных услуг и отчетной документации устанавливается пунктом Д.1 и иными положениями Договора (в том числе, техническим заданием и (или) календарным планом (при их наличии)).

5.2. Основания для приемки оказанных услуг и отчетная документация представляются Исполнителем Заказчику в день приемки с учетом требований пункта Д.4.

5.3. Срок приемки оказанных услуг (результатов оказания услуг) начинает течь с момента передачи Исполнителем Заказчику всех оснований для приемки оказанных услуг и отчетной документации. Передача документации оформляется актом приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.

Если это не противоречит Договору или существу Услуг, Исполнитель вправе оказать Услуги и передать Заказчику основания для приемки и отчетную документацию досрочно.

5.4. Заказчик в срок приемки (пункт Д.3) подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и возвращает один экземпляр Исполнителю или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ, содержащий перечень возражений и их обоснование. При неподписании акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредставлении письменного мотивированного отказа в установленный срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

5.5. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить выявленные Заказчиком замечания, в том числе привести отчетную документацию в соответствие с требованиями Договора.

Внесение изменений в отчетную документацию в соответствии с замечаниями Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя и не считаются дополнительной услугой или услугой, оказываемой повторно.

Устранение замечаний Заказчика осуществляется в кратчайший срок и не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное оказание услуг (несвоевременную передачу отчетной документации).

Интеллектуальная собственность

6.1. Использование Исполнителем результатов интеллектуальной деятельности при оказании услуг.

Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых или способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности (далее в пределах – «РИД»), как собственных, так и принадлежащих третьим лицам, а также согласовывать порядок и условия приобретения прав на их использование.

6.2. Отражение РИД в отчетной документации.

Все использованные и созданные при оказании Услуг по Договору охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчетной документации. Стоимость РИД, полученных при оказании услуг, выделяется Исполнителем в акте сдачи-приемки.

6.3. Гарантии Исполнителя.

6.3.1. Исполнитель гарантирует урегулирование своими силами и за свой счет любых вопросов выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе контрагентам (соисполнителям) Исполнителя, физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности), связанных с выполнением Договора, включая:

- авторское вознаграждение работникам Исполнителя, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей;

- вознаграждение третьим лицам, привлеченным к исполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в оказании услуг по Договору, передачу прав на РИД

6.3.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами, в том числе работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе интеллектуальных прав, в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе связанного с использованием Исполнителем любого РИД, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по просьбе Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор.

В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением работ по Договору, в том числе связанного с использованием Исполнителем любого РИД, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора.

6.4. Дополнительные условия

Дополнительные положения по интеллектуальной собственности устанавливаются, когда это требуется в соответствии с пунктом Е.1, подпунктами Е.2.1-Е.2.5. Особенных условий, а также в приложении А «Интеллектуальная собственность» и приложении Б «Порядок оформления заявок на выдачу охранных документов на РИД» к Договору.

Обеспечение исполнения Договора

7.1. Термин «обеспечение».

В рамках настоящей статьи 7 под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения Договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по Договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен Договор.

7.2. Обеспечение Договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение Договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

7.3.1. Требования определены в установленных Приложениях к договору. При выборе конкретного вида /видов обеспечения в пункте Ж.3. делается ссылка на соответствующее Приложение.

7.3.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Заказчиком установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Заказчик вправе требовать расторжения Договора и возврата Исполнителем всех полученных от Заказчика денежных средств (авансовых платежей) или перехода на оплату по факту оказания услуг.

Ответственность Сторон

8.1. Общая неустойка.

8.1.1. Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет 0,1% от суммы неисполненного обязательства и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не оказанной в срок услуги и т.д.)

Неустойка не выплачивается при просрочке выплаты авансовых платежей, а также при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

8.1.2. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 5% стоимости таких услуг.

8.1.3. За несвоевременное выставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов и (или) неправильное оформление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, согласно ст. 168, 169 НК РФ, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 20% от суммы счета-фактуры в случае непредставления исправленных документов в течение 10 календарных дней с момента оповещения о допущенных нарушениях.

8.1.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных статьей «Ж» Особенных условий Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 5 % от размера соответствующего обеспечения.

8.1.5. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ/оказания услуг соисполнителей в нарушение условий договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей за каждого соисполнителя.

8.2. Взыскание неустойки.

Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 - 8.1.5, 10.5 допускается при проведении расчетов за оказанные услуги путем удержания суммы начисленных штрафных санкций из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, или из предоставленного обеспечения исполнения договора.

Если цена Договора определена в иностранной валюте применяются следующие положения:

Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 - 8.1.5, 10.5 допускается при проведении расчетов за оказанные услуги путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций в пересчете по курсу ЦБ РФ для оплаты на дату оказания услуг или из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

При проведении расчетов за частично оказанные услуги взыскание штрафных санкций производится путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций в пересчете по курсу ЦБ РФ для оплаты на дату оказания услуг или из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

В случае не оказания услуг по договору взыскание с виновной стороны штрафных санкций допускается из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

8.3. Убытки и неустойка.

Неустойка, предусмотренная настоящим договором, носит штрафной характер. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме, сверх начисленной неустойки.

8.4. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Действие Договора

10.1. Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору (если иное не установлено п. З.1. Особенных условий).

10.2. Обратная сила Договора.

Если начальный срок оказания Услуг (пункт Б.1) предшествует дате заключения Договора, положения Договора признаются применяемыми к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, - начиная с начального срока оказания Услуг.

10.3. Отказ от исполнения Договора.

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора:

• при просрочке предоставления (замены) Исполнителем обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по Договору (статья 7);
• при внесении Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков;
• в случае привлечения Исполнителем для выполнения работ/оказания услуг соисполнителей в нарушение условий договора.
• в случае неполного предоставления Исполнителем информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах;
• в случае непредоставления Исполнителем информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами;
• в случае отказа внешнего заказчика, во исполнение договора с которым осуществлена закупка в соответствии с ЕОСЗ.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента направления Стороной уведомления (если иной срок не указан в уведомлении). Уведомление направляется в адрес другой стороны, указанный в ЕГРЮЛ на дату направления уведомления. С момента расторжения договора обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.4.) прекращаются.

10.4. Последствия отказа от исполнения Договора.

Исполнитель обязуется вернуть Заказчику все полученные от Заказчика денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

10.5. Выплата денежной суммы при одностороннем отказе от Договора.

Исполнитель при одностороннем отказе от договора выплачивает Заказчику денежную сумму, указанную в пункте В.3. Особенных условий (Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах").

Денежная сумма, указанная в пункте В.3. выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика.

В случае если в п.В.3. указано «не требуется», при одностороннем отказе от Договора Исполнитель возмещает заказчику убытки, вызванные таким односторонним отказом в соответствии со ст. 782 ГК РФ.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено Особенными условиями).

11.1.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.1.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

11.1.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.1.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Стороны вправе передать третьим лицам сведения, касающиеся настоящего договора только с предварительного согласия сторон. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в АО «Гринатом» с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа, без предварительного согласия Исполнителя.

Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

11.2. Заверения об обстоятельствах.

Каждая сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- Договор подписан уполномоченным лицом;

- Заключение и /или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, просим нормативным актам, актам органов государственной власти / или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в т.ч. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, крупной сделки.);

- Исполнитель настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Исполнителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Исполнителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора.

Факт включения Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Исполнителя.

11.3. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

11.4. Количество экземпляров, приложения к Договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

11.5. Изменение реквизитов.

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и (или) изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

11.6. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

11.7. Направление уведомлений.

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса, электронной почты или системы объединенных компьютерных сетей, включая интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны.

Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

11.8. Подсудность.

11.8.1. В случае возникновения каких – либо разногласий между Сторонами, связанных с выполнением Договора, Стороны предпринимают все возможное для их разрешения путем переговоров. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку, либо направляется с помощью иных служб доставки.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку, либо направляется с помощью иных служб доставки.

11.8.2. Если Исполнителем по Договору является организация Госкорпорации «Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или учреждение или аффилированное лицо АО «Атомэнергопром», любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.4. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об
отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный
суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.8.3. Если Исполнителем по Договору является внешний контрагент – резидент Российской Федерации, любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

11.8.3.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.4. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.8.3.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является
для Сторон окончательным;

11.8.3.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.8.4. Если Исполнителем по Договору является внешний контрагент – нерезидент Российской Федерации, любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

11.8.4.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.4. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.8.4.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

11.8.4.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.8.5. Стороны договорились, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда.

11.8.6. В случае если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

11.8.7. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Исполнителем условий договора информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпораций «Росатом» сроком на 2 года.

11.9. О разумном сроке.

Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная Сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.8 «Подсудность».

11.10. О пропуске сроков.

Пропуск Исполнителем установленного Общими условиями срока для реализации какого-либо права (в том числе, права, реализуемого посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает Исполнителя возможности в будущем ссылаться на соответствующие обстоятельства.

11.11. Стандартное рабочее время.

Исполнение обязательств по Договору осуществляется в пределах стандартного рабочего времени.

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место оказания услуг, с 8.00 до 17.00 (понедельник-четверг) и с 8.00 до 16.00 (пятница) в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

11.12. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Исполнитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем претензии (требования) к качеству, услуг по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством услуг;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Исполнителем претензии (требования) Заказчика к качеству услуг по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством услуг;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Исполнителем услуг по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Исполнитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.13. Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В АО «МСЗ» действует Антикоррупционная политика, разработанная в рамках действия Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 22.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции». В рамках Антикоррупционной политики АО «МСЗ» проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.14. Наименования статей и пунктов и ссылки на них.

Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений.

Все ссылки на статьи, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на статьи, пункты и приложения с соответствующим номером (буквенным идентификатором) в Общей или Особенной части Договора (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _______________от «____» ___________г.

Техническое задание

на оказание услуг

Проведение периодического технического освидетельствования емкостей

для хранения/использования кислот

Электросталь

Приложение № 3

к договору № ______________ от «___»_____________г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На № От

Форма отчета

по результатам технического освидетельствования ёмкостей для

хранения/использования кислот.

• • • В соответствии с договором № проводилось техническое освидетельствование ёмкостей с кислотами, представленные в таблице 1:

Таблица 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое освидетельствование включало:

- проверка сплошности покрытия .

- ультразвуковую толщинометрию в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования» и ПНАЭ Г▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Ультразвуковой контроль. Часть III. Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий».

По результатам технического освидетельствования вышеуказанных ёмкостей с кислотами замечаний нет, недопустимые дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации ёмкостей, отсутствуют. Соответствующая запись была сделана в паспортах ёмкостей с кислотами

Приложение:

1. Акт или заключение по результатам проверки сплошности покрытия;

2. Заключение по результатам (УЗТ);

3. Карта результатов ультразвуковой толщинометрии (УЗТ)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору № ______________ от «___»_____________г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ

Тип и № аппаратуры:

- ультразвуковой толщиномер Panametrics MG2-XT, зав. ________________в комплекте с преобразователем -________, рабочая частота –____МГц, зав. № _________; свидетельство о поверке__________, действительно до_________;

Объем контроля: в соответствии с

Измерения толщины проводились на ___________________________

Нормативно-техническая документация: РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контроль выполнил специалист II уровня УК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к договору № ______________ от «___»_____________г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

АКТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СПЛОШНОСТИ ПОКРЫТИЯ

Результаты контроля:­­­­­­_______________________________________________

__________________________________________________________________

Приборы:­­­­­­_________________________________________________________

__________________________________________________________________

Нормативно-технические документы: Методика проверки сплошности___

покрытий……_____________________________________________________

Контроль проводили:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к договору № ______________ от «___»_____________г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ (ТОЛЩИНОМЕТРИИ)

Тип и № аппаратуры:

Результат контроля качества шва:

Нормативно-техническая документация: СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Швы стыковые, угловые и тавровые соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля», ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые».

Контроль выполнил специалист II уровня УК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к договору № _______________ от «____»___________г.

Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима

на АО «МСЗ»

Исполнитель ознакомлен и обязан соблюдать нижеуказанные положения Инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»:

Основным документом, дающим право для прохода (проезда) на АО «МСЗ», является пропуск. Пропуск установленного образца оформляется и выдается на месте.

Время оформление пропуска и пропуска автотранспорта с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.

Для пропуска и досмотра автотранспорта актом ведомственной комиссии установлен АКПП-3, расположенный по адресу: МО, г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.12.

Пропуск через АКПП-3 разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность. Документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт, заграничный паспорт, удостоверение личности офицера МО, МВД, ФСБ, МЧС, СК, Прокуратуры, в исключительных случаях – водительское удостоверение.

Доступ на территорию иностранных граждан запрещен.

В исключительных случаях, прием иностранных граждан осуществляется только в соответствии с Техническим заданием на прием иностранных граждан, подготовленным и утвержденным в соответствии с порядком изложенном в Единых отраслевых методических указаниях по организации выезда из РФ работников организаций ГК «Росатом» и приема организациями ГК «Росатом» иностранных граждан на территории РФ.

Проезд личного легкового автотранспорта через АКПП-3 на территорию предприятия запрещен.

Автомобильный транспорт сторонних предприятий и организаций пропускается через АКПП-3 при наличии у водителя документа, удостоверяющего личность; пропуска, разрешения для него; путевого листа; свидетельства о регистрации транспортного средства; накладных и иных сопроводительных документов на груз для АО «МСЗ».

В путевом листе должны быть указаны:

- печать или штамп юридического лица, индивидуального предпринимателя и другие документы владельца транспортного средства на правах собственности или ином законном основании;

- Фамилия, Имя, Отчество водителя;

- марка, модель транспортного средства, его государственный регистрационный номер.

Водители допускаются на территорию предприятия после ознакомления под роспись в журнале с «Памяткой для водителей автотранспорта сторонних организаций, прибывающего на территорию ОАО «МСЗ» б/н 2011 года.

При проезде через АКПП-3 автомобильный транспорт подлежит досмотру с применением правила двух лиц, с выходом всех проезжающих на нем, с целью предотвращения несанкционированного проезда лиц, ввоза запрещенных предметов, ввоза-вывоза материальных ценностей без оформления соответствующих документов.

В каждом транспортном средстве должна находиться опись инструментов и закреплённого за ТС имущества. Данная опись подписывается руководителем организации, либо начальником гаража организации. Все запорные устройства, установленные на вещевых ящиках ТС должны быть исправны и открыты по требованию постового КПП.

Материальные ценности, вносимые (ввозимые) на предприятие, пропускаются через КПП с досмотром в соответствии с «Инструкцией о порядке ввоза (вноса) на территорию АО «МСЗ» материальных ценностей и вывоза (выноса) материальных ценностей с территории завода».

Грузы, доставляемые транспортными средствами, досматриваются постовыми КПП. В случаях, когда досмотр ввозимых материальных ценностей затруднен, они пропускаются через КПП в сопровождении наряда ведомственной охраны, выделяемого комендатурой предприятия по заявкам принимающих подразделений.

При наличии в транспортном средстве транзитного груза допуск на предприятие осуществляется в сопровождении наряда ведомственной охраны.

При въезде всех видов транспорта на территорию АО «МСЗ» имеющиеся на них видеорегистраторы должны быть внесены в опись инструментов закреплённого (перевозимого) имущества. До въезда на досмотровую площадку видеорегистратор должен быть выключен и демонтирован с панелей автомобиля до состояния, исключающего проведение с видеорегистратора кино-фотосъёмки.

Проезд транспортного средства по территории АО «МСЗ» с установленным видеорегистратором является нарушением пропускного и внутриобъектового режимов и влечет за собой установленную данной инструкцией ответственность.

Запрещено проносить-провозить через АКПП-3 ноутбуки, радиостанции, диктофоны, плееры, фото-видео-технику, электронные носители информации (кассеты, дискеты, диски, флэшки и т.п.) и другие радиоэлектронные устройства.

На территории предприятия производить несанкционированную кино-фото-видеосъёмку запрещено с помощью любых устройств, в том числе мобильных телефонов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8

к Договору №____________ от «____»___________г.

Порядок организации допуска персонала Исполнителя

на территорию АО «МСЗ»

В целях пресечения доступа на территорию АО «МСЗ» лиц, представляющих угрозу безопасности предприятия, доступ персонала (работников) [1] сторонних организаций на территорию АО «МСЗ» осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о пропускном режиме АО «МСЗ», введенной в действие приказом от 17.11.2021 № 18/614-По-дсп, Временного регламента взаимодействия АО «МСЗ» и территориального подразделения органа безопасности от 04.05.2023 № 18/23-22-дсп/280-дсп, введенного в действие приказом АО «МСЗ» от 29.05.2023 № 18/638-Пп-дсп.

Допуск на территорию Заказчика работников подрядной организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по разовым и временным пропускам на основании предоставленных документов о целях и сроках прибытия, составе бригад с указанием паспортных данных и назначенных ответственных лицах за соблюдение требований пропускного и внутриобъектового режимов и безопасности производства работ.

По посещению иностранными гражданами промплощадки АО «МСЗ» разрабатывается программа приема, которая утверждается генеральным директором. Памятка по соблюдению требований пропускного и внутриобъектового режимов доводится иностранным специалистам под подпись сотрудником службы безопасности.

Первичный доступ и оформление разового пропуска осуществляется службой безопасности Заказчика в предусмотренном Инструкцией о пропускном режиме порядке, по представлению специалиста Заказчика, назначенного ответственным за исполнение договорных отношений, как в целом, так и по своему направлению.

Доступ командированных граждан на режимную территорию (режимные корпуса и помещения) объекта осуществляется по письменному разрешению генерального директора АО «МСЗ» или уполномоченного им лица, оформленному в предписании на выполнение задания при наличии у командированных граждан справки о допуске, соответствующей степени секретности выполняемых работ.

Доступ на режимную территорию АО «МСЗ» командированных граждан в связи с несекретными вопросами осуществляется по решению генерального директора завода или уполномоченного им лица.

Приём и оформление командированных лиц осуществляется службой безопасности предприятия в следующем порядке:

- с проведением проверочных мероприятий ФСБ по пропускам 5-ой группы (п.9 настоящего Порядка),

- без проведения проверочных мероприятий ФСБ по пропускам 6-ой группы на срок не более 30 календарных дней (п. 8 настоящего Порядка).

Доступ специально назначенных представителей коммунальных служб и других органов, непосредственно связанных с обслуживанием объекта, осуществляется в установленном порядке по спискам, формируемым по представлению руководителей этих органов (служб) и утвержденным руководителем АО «МСЗ» или уполномоченным им лицом с последующим оформлением пропусков установленной группы.

Оформление временных пропусков на период производства работ осуществляется в установленном порядке, только после прохождения работниками подрядной организации вводного инструктажа по пропускному и внутриобъектовому режимам, охране труда.

Если условиями Договора предусмотрено выполнение работ/оказание услуг на территории АО «МСЗ» длительностью менее 30 календарных дней с момента предоставления права допуска, допуск персонала (работников) Подрядчика/Исполнителя осуществляется по пропуску, оформленному на основании паспорта гражданина Российской Федерации, в сопровождении уполномоченных сотрудников предприятия.

Допуск физического лица на территорию АО «МСЗ» по пропуску (30-дневного срока действия) предоставляется однократно. В случае повторного привлечения такого лица к выполнению работ/оказанию услуг на территории АО «МСЗ» по истечении тридцатидневного срока, допуск осуществляется после согласования территориальным подразделением органа безопасности (ФСБ) (см. п. 9 настоящего Порядка).

Длительность тридцатидневного срока исчисляется с момента предоставления права допуска, а именно даты оформления пропуска.

В случае выполнения работ/оказания услуг по Договору на территории АО «МСЗ» более 30 календарных дней с момента предоставления права допуска, допуск персонала Подрядчика/Исполнителя осуществляется после согласования территориальным подразделением органа безопасности (ФСБ).

Для согласования допуска персонала Подрядчика/Исполнителя на территорию АО «МСЗ» кадровые подразделения или уполномоченные лица Подрядчика/Исполнителя предоставляют в подразделение АО «МСЗ», являющееся держателем договора с такой организацией, следующие документы на каждое физическое лицо, которое будет выполнять работы/оказывать услуги:

анкета кандидата формы № 4 (на бумажном носителе) [2]

Заполняется кандидатом собственноручно, разборчивым подчерком, не допускается написание двух строк рукописного текста в одной строке печатного бланка анкеты.

Анкета проверяется работником кадрового аппарата или уполномоченным лицом Подрядчика/Исполнителя на предмет соответствия указанных в анкете сведений предоставленным оригиналам документов. Подлинность сведений, указанных в анкете, заверяется подписью работника кадрового аппарата Подрядчика/Исполнителя или уполномоченного лица и печатью организации.

2) скан всех страниц паспорта (на оптическом носителе – CD-R/CD-RW диске);

3) скан всех страниц трудовой книжки (на оптическом носителе – CD-R/CD-RW диске);

4) справка об отсутствии судимости (на бумажном носителе);

5) согласие на обработку персональных данных [3] .

При необходимости территориальное подразделение органа безопасности (ФСБ) может запрашивать дополнительную информацию.

• Служба безопасности АО «МСЗ» формирует пакет документов на каждое физическое лицо и направляет его в территориальное подразделение органа безопасности (ФСБ) для согласования допуска на территорию АО «МЗС».

В случае несоблюдения порядка заполнения анкеты, непредоставления полного комплекта документов в надлежащей форме, АО «МСЗ» вправе оставить заявку без рассмотрения и возвратить документы для доработки.

• Общий срок проведения мероприятий по согласованию допуска работников Подрядчика/Исполнителя составляет не более 30 календарных дней. При наличии оснований по решению территориального подразделения органа безопасности (ФСБ) этот срок может быть продлен до 60 календарных дней.

Подрядчик/Исполнитель обязан предоставить документы, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, для организации допуска на территорию АО «МСЗ» в течение 5 календарных дней с момента начала действия Договора.

Если условиями Договора предусмотрено выполнение работ этапами/с привлечением работников различной специализации с длительным временным разрывом, допускается предоставление документов для организации допуска таких работников в срок не позднее 60 календарных дней до даты начала соответствующего этапа/ вида выполнения работ/оказания услуг на территории АО «МСЗ».

• Решение о согласовании допуска физических лиц на территорию АО «МСЗ» принимается территориальным подразделением органа безопасности (ФСБ) по результатам проведенных проверочных мероприятий.

В случае непредоставления сведений или предоставления ложных сведений, заявка на согласование доступа на территорию АО «МСЗ» территориальным подразделением органа безопасности (ФСБ) остается без рассмотрения.

• Риск получения отказа в допуске работников в случае непрохождения проверочных мероприятий возложен на Подрядчика/Исполнителя.
• После принятия решения территориальным подразделением органа безопасности (ФСБ) комплект документов возвращается Подрядчику/Исполнителю.

Стороны настоящего Договора подтверждают, что условия Договора об организации допуска персонала (работников) Подрядчика/Исполнителя на территорию АО «МСЗ» признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае, если допуск персонала (работников) Подрядчика/Исполнителя не будет оформлен в соответствии с условиями настоящего приложения к Договору. Уведомление об отказе от Договора в письменной форме направляется Заказчиком в адрес другой стороны, указанный в ЕГРЮЛ на дату направления уведомления. Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента направления уведомления (если иной срок не указан в уведомлении).

Положения настоящего Порядка применяются также к организации допуска на территорию АО «МСЗ» персонала Субподрядчика/Соисполнителя.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Порядку

Форма 4

АНКЕТА

Место

для

фотографии (4 см х 6см)

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия

Имя

Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика)

Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан)

Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, кем и когда выдан)

Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, с кем, когда и где, в случае развода

— когда развелись)

Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства - укажите)

Образование (когда и какие учебный заведения окончили, форма обучения, номера

дипломов, специальность по диплому) .

Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне (в какой организации, когда и по какой форме)

Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительства в другое государство (когда и в какое)

Были ли Вы за границей (где, когда и с

какой целью)

Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что)

Отношение к воинской обязанности и воинское звание, в каком военном комиссариате состоите на воинском учёте

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)*.

Месяц и год

поступления увольнения

Должность с указанием учреждения,

организации, предприятия

Адрес организации

актическии, юридичес

т.ч. за границей)

* Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места её дислокации (населённый пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности, частной практики и т.п. необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, страны регистрации (в случае работы в иностранных и смешанных фирмах или их представительствах).

Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сёстры, дети **.

Степень

родства ОТЧЕСТВО

Число, месяц, год то ро

гражданство

Адрес места

Mecтo работы, жительства, а также

должность откуда и когда

прибыл ***

** Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя отчество.

*** Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, сведения о том, откуда и когда они прибыли, не указываются.

Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей:

Места Вашего проживания (в случае переездов — адреса в других республиках, краях, областях).

Адрес проживания и регистрации

Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе)

С обязательствами по соблюдению законодательства Российской Федерации о государственной тайне ознакомлен (а).

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщённые в анкете, могут повлечь отказ в оформлении допуска.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации согласен (на).

« 20 г.

М.П.

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

« . »___________________20 _____г

М.П.

« » 20 г.

Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием соответствующих пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установленном для заверения анкеты.(инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

(инициалы, фамилия работника режимно-секретного подразделения)

Приложение № 2 к Порядку

ФОРМА

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________

___________________________________________________________, паспорт серии ______________ №______________, выданный _____________________________________

____________________________________________ [4] код подразделения _________________ в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Акционерному обществу «Машиностроительный завод» на обработку своих персональных данных (далее – персональные данные), то есть на совершение с ними любых действий (операций) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также принимаю решение о предоставлении ему для указанной обработки следующих персональных данных, таких как:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при их наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись);

дата рождения (число, месяц, год рождения);

место рождения;

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование и код подразделения органа, выдавшего документ, дата выдачи;

вид, серия, номер заграничного паспорта, наименование и код подразделения органа, выдавшего документ, дата выдачи;

сведения о семейном положении;

сведения об образовании (наименования учебных учреждений, год окончания обучения, форма обучения, номера дипломов, специальность по диплому);

сведения о наличии допуска к государственной тайне (наименование организации оформления допуска, сроки и форма допуска);

сведения о гражданстве;

сведения о выездах за границу Российской Федерации;

сведения о наличии судимости, в том числе близких родственников;

сведения об отношении к воинской обязанности (в том числе о воинском звании, наименовании военного комиссариата учета);

сведения о трудовой деятельности;

сведения о родственниках;

адрес места жительства (места пребывания);

адрес фактического проживания (место нахождения);

адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания);

сведения о наличии государственных наград;

фотографии субъекта персональных данных.

Персональные данные предоставляю для целей обработки Акционерным обществом «Машиностроительный завод» в связи с организацией допуска на территорию предприятия для исполнения договорных обязательств, с правом осуществления им передачи персональных данных в территориальное подразделение органа безопасности (ФСБ России), а также получения от указанного органа результатов такой обработки.

Я ознакомлен(а) с тем, что:

настоящее согласие на обработку персональных данных действует, начиная со дня его подписания, в период исполнения обязательств по Договору и в течение срока хранения документов, но не более 15 лет;

настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано только на основании подписанного и поданного в АО «МСЗ» заявления в письменной форме.

«___»_______________20__г

__________________________________________ ___________________

(фамилия, имя, отчество персонала (работника) Подрядчика/Исполнителя) (подпись)

Приложение № 9

к договору № _______________от «____»___________г.

Соглашение по охране труда

АО "Машиностроительный завод", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Петрова Игоря Валентиновича, действующего на основании доверенности от 27.12.2022 №18/225/2022-ДОВ, и _____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности Сторон" Договора № _____________ от ____________ (далее – Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договора.

1 Исполнитель обязуется:

1.1 Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при оказании услуг, предусмотренным Договором, но не ограничиваясь:

1.1.1. обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту оказания услуг, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно - технологической документации;

1.1.2. обеспечить оказания услуг персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.3. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, машин, механизмов и приборов;

1.1.4. назначить ответственных за оказание услуг и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время оказания услуг, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при оказании услуг на территории Заказчика;

1.1.5. обеспечить наличие перечня мест и видов услуг, оказываемых в местах действия вредных и опасных производственных факторов;

1.1.6. организовать обеспечение площадки, на которой оказываются услуги, путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.1.7. обеспечить наличие планов оказания услуг, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места оказания услуг, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное оказание услуг.

1.3. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе оказания услуг.

1.4. Оказывать услуги силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право оказания услуг (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к оказываемым услугам.

1.5. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при оказании услуг.

1.6. При оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках Заказчика осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) самостоятельно или по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ" в соответствии с разделом 11 П-ОТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14, при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения). Заказчик предоставляет Исполнителю возможность пользования санпропускниками, если иное не оговорено в договоре.

1.7. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для оказания услуг по Договору, в чистоте и порядке.

1.8. Направлять персонал, привлекаемый для оказания услуг на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.9. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

1.10. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя на территории Заказчика комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.11. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Заказчику по результатам выполнения мероприятий.

1.12. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.13. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на месте оказания услуг на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Исполнителя на территории Заказчика.

1.14. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Исполнителя на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.15. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.16. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.17. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими соисполнителями правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении, распространяются на отношения Исполнителя со своими соисполнителями, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик также в полной мере транслируются соисполнителями по согласованию с Заказчиком.

1.18. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Исполнителем сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Исполнителя и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Исполнителя и (или) Заказчика;

- при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

1.19. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

1.20. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.20 настоящего Соглашения;

1.21. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Исполнителя по оплате причитающегося Исполнителю вознаграждения требованием по уплате неустойки, предусмотренной пунктом 1.20 настоящего Соглашения, в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.20 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Исполнителем соисполнителями, поскольку Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими соисполнителями правил и норм охраны труда.

1.22. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Исполнителем или привлеченным Исполнителем соисполнителем положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинении вреда здоровью гражданам.

1.23. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Исполнителя или персонала привлекаемых Исполнителем (при наличии таковых) соисполнителей в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Исполнитель);

- несоответствие квалификации работника при оказании услуг требованиям документации, по которой оказываются услуги;

- нарушение технологического процесса оказания услуг, нарушение требований охраны труда;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Исполнителя в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для оказания услуг по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного оказания услуг на нем или вблизи его Исполнителем.

2.3. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Исполнителя перед допуском на территорию Заказчика и к оказанию услуг на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Исполнителя, запрещен.

2.4. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного оказания услуг Исполнителем.

2.5. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для оказания услуг Исполнителем, требуемую согласно Договору.

2.6. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.7. Осуществлять проверки соблюдения Исполнителем и его соисполнителями (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Исполнителем. Требовать от Исполнителя подтверждения подписью назначенного представителя Исполнителя факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.8. Выдавать обязательные для исполнения предписания Исполнителю в случае нарушения его работниками, подразделениями или соисполнителями требований охраны труда.

2.9. Предъявлять в любой момент требования Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Исполнителем соисполнителей в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Исполнитель);

- несоответствие квалификации работника при оказании услуг требованиям документации, по которой оказываются услуги;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Исполнителя в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2.10. Требовать от Исполнителя и его соисполнителей (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Исполнителя и его соисполнителей (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.11. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Исполнителем положений, изложенных в пункте 1. настоящего Соглашения.

2.12. Направлять Исполнителю требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.13. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.20, 1.21, 1.22 настоящего соглашения.

2.14. Устанавливать порядок взаимодействия с Исполнителем по вопросам оказания услуг и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Исполнителя, а также соисполнителей (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.15. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Исполнителя уплаты неустойки, предусмотренной п.1.20 настоящего Соглашения;

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Исполнителем не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Исполнителем условий настоящего соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов применяется в случае, если специфика оказываемых услуг, либо условия Договора, либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Исполнителю за нарушения правил и норм охраны труда.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 10

к Договору № _______________ от «____»___________г.

ФОРМА

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия

(наименование участника/субподрядчика (соисполнителя)/потенциального контрагента)

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

МП

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам организации по состоянию на дату предоставления настоящей информации, для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.

В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 11

к Договору № _______________ от «____»___________г.

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 12

к договору № _______________от «____»___________г.

Спецификация проведения периодического технического освидетельствования ёмкостей для хранения/использования кислот

- Посмотреть таблицу с данными

Под персоналом (работниками) Подрядчика/Исполнителя понимаются физические лица, выделенные Подрядчиком/Исполнителем для выполнения работ/оказания услуг по заключенному между Заказчиком и Подрядчиком/Исполнителем договору ↑

В соответствии с приложенной Формой (приложение № 1 к Порядку) ↑

В соответствии с приложенной Формой (приложение № 2 к Порядку) ↑

Необходимо указать наименование органа, выдавшего паспорт, и дату его выдачи ↑

Технические_характеристики

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Акционерное общество

«Машиностроительный завод»

(АО «МСЗ»)

Руководителям предприятий

(по списку)

ул. Карла Маркса, д. 12, г. Электросталь,

Московская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1491

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе технико-коммерческого

предложения (ТКП)

Уважаемый руководитель!

В целях выбора поставщика для организации неконкурентной закупки в

интересах АО «МСЗ» прошу предоставить ТКП на оказание услуг по проведению

периодического технического освидетельствования емкостей для хранения /

использования кислот с приложением копий документов, указанных в Приложении

№ 3 к запросу ТКП.

Объем и состав услуг описаны в техническом задании (Приложение № 1 к

запросу ТКП).

Основными условиями исполнения договора (Приложение № 2 к запросу

ТКП), предлагаемого к заключению по результатам закупки являются:

1). условия и порядок оплаты: после оказания услуг по каждому

освидетельствованию согласно спецификации (Приложение № 12 к Договору) в

течение 15 календарных дней с даты поступления от Исполнителя документов на

оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Исполнителем

обязательств по Договору;

2). срок оказания услуг: согласно календарному плану;

3). место оказания услуг: место нахождения Заказчика;

4). наличие календарного плана: установлен Приложением № 1 к

техническому заданию;

5). возможность привлечения соисполнителей – запрещается.

В случае заинтересованности прошу Вас направить ТКП в соответствии с

техническим заданием. Срок предоставления ценовой информации 3 рабочих дня

включительно с даты регистрации данного запроса ТКП.

Ответ на запрос ТКП направляется в зависимости от способа участия в

мониторинге цен: либо посредством электронно-торговой площадки, либо на

электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос технико-коммерческого

предложения не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для АО

«МСЗ».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения,

но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1 –

5 и приложениях настоящего запроса, Ваш ответ будет приниматься

(рассматриваться) АО «МСЗ» как Ваше согласие со всеми существенными

условиями данной закупки.

В рамках исполнения постановлений Правительства Российской Федерации

от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской

Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и от 11.05.2022 № 851 «О мерах по

реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»

прошу предоставить подписанную справку об информированности в соответствии

с приложенной формой.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложения:

1. Техническое задание на 10 л.

2. Проект договора на 48 л.

3. Требования к предоставлению разрешающих документов на

1 л.

4. Справка об информированности на 1 л.

Начальник отдела услуг

и маркетинга

Благих Елена Валерьевна

(49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В.И. Артемов

Технические_характеристики

Технические_характеристики