Тендер - Поставка хозяйственных товаров №259739434

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.12.2023 по 19.12.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:650991, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, Н. Островского, 22, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:19.12.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением о закупке Извещение_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗКЭФ

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАУЗ ККБСМП

Е.А. Каменева

«11» декабря 2023 г.

Сертификат Тип сертификата: Юридическое лицо Дата выдачи сертификата: 16.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:57 (МСК) Срок действия сертификата: 08.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:57 (МСК) Номер сертификата:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA2750F921BC412932FB925199F Подписавший Имя: Евгения Александровна Фамилия: Каменева Организация: "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ""КУЗБАССКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. М.А. ПОДГОРБУНСКОГО""" Роль: И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА Email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Местоположение: г. Кемерово

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗКЭФ

Поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению на проведение запроса

котировок в электронной форме

Техническое задание

Запроса котировок в электронной форме

Поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен поставляться в индивидуальной упаковке, на упаковке обязательное наличие наименование, тип, объем, номер партии, срок годности.

Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), дата выпуска не ранее 2022 г., а также не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Качество и безопасность Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны соответствовать нормативной и технической документации Российской Федерации, требованиям действующих технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерацией.

Приложение№2

к извещению на проведение запроса

котировок в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗКЭФ

Поставка хозяйственных товаров

Дата_______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок в электронной форме, мы

- Посмотреть таблицу с данными

в лице

- Посмотреть таблицу с данными

действующего на основании

- Посмотреть таблицу с данными

юридический адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

адрес регистрации:

- Посмотреть таблицу с данными

почтовый адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

фактический адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

ИНН участника ____________________________ КПП _____________________________

По ОКОПФ/ОКФС________________ По ОКСМ _____________По ОКПО_____________

Банковские реквизиты участника:

Р/сч ____________________________ в ________________________________________

БИК ____________________________ К/сч _____________________________________

Контактный телефон _____________ / факс_____________________________________

Адрес электронной почты _____________

Подав настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, мы соглашаемся с условиями исполнения договора по запросу котировок в электронной форме № __________ дата ___________, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

Подав настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение) наших персональных данных.

Приложение №1, 2 является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в запросе котировок в электронном форме.

_________________________________________________________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса предложений)

Дата:

Приложение №1 к заявке на участие

в запросе котировок в электронной форме

№ _____________ от ____________

Техническое задание

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗКЭФ

Поставка хозяйственных товаров

Наименование участника____________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение участника должно содержать:

- наименование и характеристики, предлагаемых к поставке товаров, в полном объеме в соответствии требованиями, установленными Заказчиком в извещении и документации о проведении запроса котировок;

- при наличии в извещении и документации о проведении запроса предложений характеристик и требований к товару, установленных заказчиком, в сопровождении слов «не хуже», «наличие», «имеется», «соответствует», «согласны», «не более», «не менее» и т.п., участником закупки указывается конкретные характеристики, параметры предлагаемого к поставке товара.

- точное торговое наименование товара (товарный знак) в случае его наличия, предлагаемого к поставке;

- заявка участника закупки не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, должна содержать только достоверные сведения по предмету договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Дата: ________

Приложение №1 к заявке на участие

в запросе котировок в электронной форме

№ _____________ от ____________

Декларация участника закупки о соответствии требованиям

Рекомендуемая форма

Настоящим подтверждаем, что _______________________________ соответствует следующим требованиям:

(наименование участника закупки)

• соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;
• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

1. Физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

2. Руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

3. Единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества

- Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- У участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством РФ.

• Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 ФЗ-223, и/или в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 ФЗ-44;

- Обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении об осуществлении закупки и/или документации о закупке срока окончания подачи заявок, в соответствии с действующим законодательством РФ, если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение №3

к извещению на проведение запроса

котировок в электронной форме

Приложение №4

к извещению на проведение запроса

котировок в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №

г. Кемерово «___» _________ 20___г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача, д.м.н. Каменевой Евгении Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ ККБСМП, по результатам закупки № ________ , на основании протокола №_____________ от «__»_____ 20___ г., заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – товар) Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору) и Техническими характеристиками (приложение № 2 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование Товара, его ассортимент, количество и цена определяются Спецификацией (приложение № 1 к договору), технические и качественные показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к договору), которые является его неотъемлемой частью.

1.3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства в порядке, сроки и в место поставки, определенные разделом 4 договора.

2. Общие положения договора

• Требования к товару:

2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

• • Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
  • Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются настоящим договором. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в приложении № 2 к настоящему договору.
  • Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Технических характеристиках товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. Заказчик не несет ответственности за порчу, утрату, повреждение и т.п. многооборотной тары.
  • Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
• Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
• При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права заказчика и других лиц.
• Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Цена договора и порядок оплаты товара

Цена договора составляет _________ (_____________ рубля ____ коп.), в том числе НДС (__ %) в сумме ________ (_____________) / НДС не облагается на основании ст.___ НК РФ.

Цена договора определяется общей стоимостью товара и включает в себя все затраты Поставщика, в том числе затраты на погрузку, транспортировку до Заказчика, разгрузочные работы, страхование, хранение, уплату налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий за исключением случаев, определенных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

• Поставленный товар оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней в пределах стоимости (цены) поставленного товара (партии товара) с момента подписания сторонами приемочных документов (товарная накладная или универсальный передаточный документ), на основании представленных Поставщиком платежных документов (счет или счет-фактура или универсальный передаточный документ).

В платежных документах Поставщиком указываются основания для осуществления платежа: номер и дата Договора, согласно которого осуществляется поставка. В противном случае, документы считаются оформленными ненадлежащим образом и не принимаются к оплате. Датой (днем) оплаты Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок поставки товара и порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

Адрес места поставки товара: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 (склад).

Поставка товара (включая все виды погрузо-разгрузочных работ, работы с применением грузоподъемных средств) осуществляется силами Поставщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика и дополнительно Заказчиком не оплачивается. При отгрузке товара должна быть обеспечена защита товара от различного рода повреждений

Общий срок поставки товара: с момента заключения товара по 30.06.2024г.

4.4. В течение общего срока поставки, установленного в п. 4.3. Договора, поставка товара может осуществляться как единовременно в полном объеме, так и партиями по заявке Заказчика. Периодичность и объем поставки товара (партии товара) устанавливается Заказчиком, исходя из фактической потребности в товаре для обеспечения бесперебойного режима работы лечебного учреждения Заказчика и возможностей хранения и использования товара в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства.

4.5. Поставка товара (партии товара) осуществляется на основании письменной заявки Заказчика с указанием наименования, ассортимента и количества товара. Форма заявки указана в Приложении № 3 к настоящему договору. Заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика любым из следующих способов: устно телефонограммой с фиксацией даты и времени направления заявки, ФИО, должности получателя заявки (номер телефона _________), или письменно факсимильной связью с отчетом о передачи заявки (номер факса _________) или электронной почтой с уведомлением о прочтении (адрес электронной почты ____________). Срок исполнения заявки при поставке партиями - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления заявки Поставщику. Корректировка заявки возможна в течение 3 часов с момента направления Поставщику.

Поставщик несет обязанность по получению заявок Заказчика, способами определенными настоящим договором. Риск неполучения заявок от Заказчика, направленным по указанным в Договоре каналам связи, несет Поставщик.

4.6. Во исполнение принципа (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров (работ, услуг) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика, в случае, если при исполнении договора у Заказчика фактически отпала необходимость (потребность) в получении части товара по договору, стороны вправе расторгнуть договор по соглашению сторон после получения Заказчиком исполнения в необходимом (требуемом) ему объеме. При этом Заказчик оплачивает в полном объеме фактически поставленные товары на основании подписанных сторонами приемочных документов.

4.7. Поставка товара (партии товара) осуществляется по рабочим дням с 08:00 до 15:00 в Место поставки, указанное в п. 4.1. Договора.

4.8. Вместе с поставкой товара (партии товара) Поставщик передает Заказчику следующие документы:

- приемочные документы (товарная накладная или универсальный передаточный документ) - в 2-х экземплярах;

- платежные документы (счет или счет-фактура или универсальный передаточный документ) - в 1-ом экземпляре;

- транспортную (отгрузочную) накладную (в случае поставки товара транспортной компанией) в 2-х экземплярах;

- копию сертификата, свидетельства, паспорта и/или иных документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям действующего законодательства РФ, - в 1-ом экземпляре.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

4.9. Приемка товара (партии товара) осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки товара по Месту доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления Поставщиком приемочных (товарная накладная или универсальный передаточный документ) и платежных документов (счет или счет-фактура или универсальный передаточный документ);

б) проверку соответствия наименования, ассортимента, количества, цены и иных характеристик фактически поставленного товара (партии товара) Заявке на поставку, Спецификации и Техническим характеристикам, установленных договором;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку документов, определяющих качество товара и достоверность сведений о товаре в указанных документах;

д) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (при необходимости его соблюдения согласно техническим требованиям).

При отсутствии замечаний к товару (партии товара) Заказчик подписывает приемочные документы и направляет в адрес Поставщика один экземпляр приемочного документа.

При доставке товара транспортной компанией Заказчик принимает груз по количеству тарных мест, указанных в транспортной (отгрузочной) накладной. После чего осуществляет приемку товара согласно приемочным документам на товар, предоставленным Поставщиком в сроки, определенные договором.

4.10. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

В случае недопоставки товара (партии товара) или при наличии недостатков, замечаний к поставленному товару (партии товара), сопроводительной документации на товар Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара (партии товара) составляет акт замечаний и направляет Поставщику вместе с мотивированной претензией, в которой указывается недостатки, замечания и сроки их устранения.

Указанные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

4.11. Некачественный, несоответствующий требованиям настоящего договора, технической документации, требованиям законодательства РФ товар, выявленный заказчиком при приемке, подлежит замене Поставщиком в течение 3 (трех) календарных дней по требованию Заказчика. После устранения недостатков, замечаний Заказчик подписывает приемочные документы.

4.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком может проводиться экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества или несоответствия товара условиям договора Поставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика. В случае неудовлетворения Поставщиком требования Заказчика о возмещении расходов на экспертизу в добровольном порядке, Заказчик имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов.

4.13. Датой поставки товара считается дата подписания сторонами акта приемки, товарной накладной или универсального передаточного документа и предоставления Поставщиком счета-фактуры или счета. Со дня подписания приемочных документов Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.14. Подписание Заказчиком приемочных документов является подтверждением передачи товара по количеству и качеству и исполнения обязательств по договору. Данная документация является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

Права и обязанности заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены приемочных и платежных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком приемочных и платежных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.1.6. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

5.1.7. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

5.1.7. Требовать от Поставщика возмещения расходов за проведение независимой экспертизы, если её заключением подтверждено наличие недостатков (замечаний, дефектов, несоответствий) товара и иных отступлений от условий настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечивать своевременную приемку товара в соответствие с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их приемки.

5.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара;

5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.4.2. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора.

5.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

5.4.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара (в т.ч. при выявленном браке товара по тем или иным причинам) или осуществить его соответствующую замену по письменному требованию заказчика и в срок, установленный в таком требовании.

5.4.5. В случае, если по результатам проведенной независимой экспертизы товара, инициированной Заказчиком, обнаружены недостатки (замечания, дефекты, несоответствия) товара условиям и требованиям Договора или иные отступления от условий настоящего Договора, Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на ее проведение на основании соответствующего письменного требования последнего.

Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства Заказчиком. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 2,5 % от цены Договора.

6.4. Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 10 % от цены Договора.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров, претензии Сторон

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором или претензией. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Срок действия, изменение и расторжение договора

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2024 г, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, определенных настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить существенные условия договора, в том числе:

8.3.1. Увеличение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги;

8.3.2. Снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

8.3.3. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов;

8.3.4. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа;

8.3.5. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора;

8.3.6. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре:

8.3.6.1. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

8.3.7. При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и/или документацией о закупке и/или договором.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

а) Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) ненадлежащего качества;

б) Если поставщик не приступает к исполнению договора или этапа в срок, установленный договором;

в) В иных случаях, предусмотренных договором и (или) гражданским законодательством.

8.6.1. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

8.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

8.9. Дополнительные соглашения к настоящему договору, оформленные письменно и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9. Обеспечение исполнения договора

9.1. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено победителем/участником закупки не позднее даты подписания проекта договора победителем/участником.

9.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _________ процентов начальной (максимальной) цены Договора и составляет _____________ (_______________) руб. __ коп. (с учетом применения антидемпинговых мер).

Если при проведении закупки в электронной форме участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в соответствии со ст. 18.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского».

9.3. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, независимой банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения договора выбирается Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) самостоятельно.

9.4. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств (в случае выбора Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) способа обеспечения исполнения договора в форме денежных средств):

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 22

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 /КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

МИНФИН КУЗБАССА (ГАУЗ ККБСМП)

л/с 30396Ю11570

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН банка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 / КПП банка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код доходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть510 (поле 104 в платежном поручении).

В поле «назначение платежа» указать: обеспечение исполнения Договора, заключенного по результатам ______________ (протокол № _____от « __ » _______20__ г.) _____________________.

9.5. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

9.6. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

9.7. Требования к банковской гарантии:

9.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой и должна содержать:

1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5. Срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц с даты окончания срока обязательств, которые обеспечиваются банковской гарантией;

6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договору;

7. Установленный перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

7.1. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, направляет гаранту следующие документы:

7.1.2. Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

7.1.3. Платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

7.1.4. Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

7.1.5. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.8. Требования к независимой гарантии:

9.8.1. Независимая гарантия:

1. должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2. не должна содержать условие о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

3. должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

4. должна содержать перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, включает:

а) документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках (протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный положением о закупке заказчика (бенефициара) документ);

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

9.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств (если это предусмотрено документацией о закупке и настоящим договором), предоставляется до подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа).

9.10. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.

9.11. Обеспечение исполнения договора может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору.

9.12. Изменение размера обеспечения исполнения договора производится в следующем порядке:

- Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии (путем предоставления новой банковской гарантии с измененными условиями). В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора в соответствии с разделом 3 главы 5 настоящего Положения, срок действия банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.

- При увеличении цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения установленным порядком денежных средств в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии (путем предоставления новой банковской гарантии с соответствующими измененными условиями).

- При уменьшении цены договора заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора, отказывается от части соответствующих прав по банковской гарантии. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае их предъявления заказчиком.

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора не позднее 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств явилось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, для которой наступили такие обстоятельства, права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить акты органов государственной власти и управления, и иных компетентных органов.

10.5. Если обстоятельства, указанные в п. 1. настоящего раздела, будут длиться долее одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.6. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

11. Конфиденциальность

11.1. Вся информация (кроме общедоступной), предоставленная Сторонами друг другу в процессе исполнения обязательств по договору, вне зависимости от ее формы и способа предоставления, считается конфиденциальной.

11.2. Стороны не вправе использовать конфиденциальную информацию иначе как в рамках настоящего Договора и обязаны принять все меры к тому, чтобы предотвратить разглашение полученной информации на протяжении 3 лет по прекращению договорных отношений.

11.3. Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения договорных отношений и без ограничения срока давности, либо в случае раскрытия информации с письменного согласия Стороны, предоставившей соответствующую информацию.

11.4. Получившая Информацию Сторона несет ответственность за любое несанкционированное использование или разглашение Информации, допущенное получившей Стороной и/или ее сотрудниками.

11.5. В случае разглашения конфиденциальной информации Стороной, представленной или раскрытой для нее в рамках настоящего Договора другой Стороной, разгласившая Сторона обязана возместить другой Стороне все убытки (прямые, косвенные, упущенную выгоду), причиненные таким разглашением.

11.6. Обязанность доказательства нарушения положений настоящего раздела возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Стороны обязуются при заключении и исполнении настоящего договора соблюдать требования антикоррупционного законодательства РФ.

12.2. О фактах несоблюдения требований антикоррупционного законодательства, стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде с указанием на действие/бездействие (квалифицируемое применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, легализации доходов, полученных преступным путем) представителей сторон, их работников или посредников, предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований антикоррупционного законодательства РФ.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения/опровержения о наличии фактов нарушения требований антикоррупционного законодательства РФ.

Срок направления указанной информации и ответа не неё устанавливается для сторон в пределах 10 рабочих дней.

12.3. В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных п. 2 настоящего раздела, либо несоблюдения сроков предоставления соответствующей информации, либо подтверждения факта нарушения антикоррупционных обязательств одной стороной, другая сторона вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

12.4. Стороны гарантируют конфиденциальность для обратившихся с сообщениями о фактах нарушений, осуществление надлежащего разбирательства по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и применение мер по устранению практических затруднений.

12.5. За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Прочие условия договора

13.1. Для мониторинга исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 08:00 до 17:00 часов по местному времени.

Контактное (ответственное) лицо Заказчика – ___________________________________, тел.__________

Контактное (ответственное) лицо Поставщика – ___________________________________, тел.__________

13.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

13.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

13.4. Договор составлен в форме электронного документа.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Неотъемлемой частью договора являются:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Технические характеристики товара (Приложение № 2);

- Форма заявки (Приложение № 3).

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

№ ____ от «____» __________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к гражданско-правовому договору

№ ____ от «____» __________ 20___г.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к гражданско-правовому договору

№ ___ от _____

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка

на поставку товара

Заказчик: ________________________________

Адрес: ___________________________________

Поставщик: ______________________________

Адрес: ___________________________________

На основании раздела 4 гражданско-правового договора на поставку товара № _________ от ____________ Заказчик просит осуществить поставку товара (партии товара) в следующего наименования, количества и ассортимента:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара: _____________

Примечание:______________________

_________________ ___________________ ______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными