Тендер - Антиобледенительная жидкость №259689284

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Сёмин Виталий Владимирович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть590) Проект_ГК_на_антилед

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ______

на поставку товара

г. Волгодонск «____» ___________ 2023 г.

Государственный заказчик федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», выступающее от имени Российской Федерации, в лице заместителя начальника Волгодонского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» Галда Михаила Владимировича, действующего на основании доверенности №46 от 18.10.2023 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Контракта.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

1.2. Качество и характеристики поставляемого товара должны соответствовать конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в настоящем Контракте, действующим обязательным требованиям Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов на данный вид товара, а также иной нормативно-технической документации.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения в пределах гарантийного срока. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2. Цена Контракта, срок и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _________________ рублей (с НДС/без НДС).

Источник финансирования – федеральный бюджет. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета за счет ЛБО 2023 г.

Цена за единицу товара установлена с учетом (без учета) НДС, с учетом других накладных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий настоящего Контракта и указана в спецификации.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, тары, упаковки, все сборы, налоги, обязательные платежи, расходы на оплату таможенных пошлин и страхование, погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание товара в гарантийный период (срок), транспортные и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Расчеты по Контракту осуществляются после сдачи товара Поставщиком и приемки его Заказчиком, путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов Поставщика за фактически поставленное количество товара. Основанием оплаты является надлежаще оформленные товарная накладная формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) (приемка по количеству) Поставщика, счет/счет-фактура Поставщика.

Товарная накладная должна содержать дату и номер государственного Контракта.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате поставленной продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения государственного Контракта, Заказчик согласовывает в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия государственного Контракта, в том числе по цене и (или) срокам поставки и (или) количеству товара.

2.6. По окончании срока поставки, срока действия Контракта Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчётов по Контракту.

2.7. Заказчик уменьшает цену Контракта, подлежащую уплате Поставщику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3. Срок и порядок поставки

3.1. Товар должен поставляться Заказчику в течение 6 рабочих дней с даты заключения Контракта по адресу: ВФ ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, склад: ул. Степная, 40, г. Волгодонск, Ростовская область.

Срок поставки является существенным условием Контракта. Поставка товара может быть осуществлена досрочно.

3.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке и в установленный Контрактом срок считается дата принятия товара Заказчиком и подписания товарной накладной, акта о приемке.

Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику после принятия товара и подписания товарной накладной, акта о приемке.

3.3. Поставщик производит доставку товара транспортом Поставщика, а также его разгрузку на складах Заказчика. Транспортные расходы - за счет Поставщика.

3.4. Одновременно с передачей (отгрузкой) товара Поставщик обязан передать Заказчику: товарную накладную формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) с указанием количества и цены поставляемого товара, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если указанные документы, либо один из них оформлен ненадлежащим образом, либо отсутствует, Заказчик вправе не принимать товар.

3.5. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность за правильность оформления Грузоотправителем отгрузочных документов, а также возмещает все возможные убытки, связанные с ненадлежащей перевозкой.

3.6. У Заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре после истечения срока поставки товара, определенного пунктом 3.1 Контракта, за исключением случаев, когда Заказчик письменно уведомит Поставщика о согласии принять такой товар по истечении срока поставки товара, предусмотренного пунктом 3.1 Контракта.

3.7. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае, если количество и/или ассортимент поставленного товара не соответствует Контракту.

4. Срок и порядок приемки товара

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится комиссией Заказчика или уполномоченным им лицом. Срок приемки товара один календарный день. В случае, если приемка товара осуществляется с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок приемки товара 2 календарных дня с момента получения заключения экспертов, экспертных организаций.

По окончании приемки составляется акт приемки. Срок оформления результатов приемки – не более двух календарных дней.

Допускается выборочная проверка товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при сплошной проверке товара на складе Заказчика будут установлены недостатки товара, не выявленные в ходе выборочной проверки.

4.2. Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.).

4.3. В случае неприбытия в день поставки продукции представителя Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью на право участия в приемке-сдаче продукции по количеству и качеству, проверка продукции на качество (в том числе отбор образцов и направление их на независимую экспертизу) будет произведена в одностороннем порядке. Неприбытие представителя Поставщика лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленной продукции и ссылаться на иные результаты проверок и экспертиз при урегулировании разногласий.

4.4. Для проверки поставленного товара в части их соответствия условиям Контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. В случае выявления несоответствия товара требованиям по качеству, Поставщик обязан в срок не более 5 календарных дней с момента уведомления, но в пределах срока поставки, вывезти за свой счет (включая дополнительные расходы на погрузочно-разгрузочные работы) со склада Заказчика поставленный некачественный товар, заменив его на качественный.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

5.1.3. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность последнего.

5.1.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом.

5.2.2. Обеспечить оплату принятого товара на указанных в Контракте условиях.

5.2.3. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок продукции в соответствии с государственным Контрактом.

5.2.4. Осуществлять контроль качества товаров, поставляемых по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям государственного Контракта.

5.2.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1 требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции.

5.3.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить товар в сроки и количестве, предусмотренных Контрактом, и осуществить погрузочно-разгрузочные работы.

5.4.2. Обеспечить соответствие поставленного товара, с учетом специфики товара, обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

5.4.3. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение гарантийного срока.

5.4.4. Обеспечить поставки товара в соответствии с условиями государственного Контракта.

5.4.5. Обеспечивать качество товаров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиями государственного Контракта.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока годности. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного товара требованиям Контракта, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 2 (Двух) календарных дней с момента уведомления, заменить несоответствующий товар на новый.

Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. В случае причинения Заказчику убытков поставщик обязан возместить убытки в полной сумме сверх неустойки, в том числе в случае последующих закупок (товаров, работ, услуг) являющихся предметом Контракта у иных контрагентов.

7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств и введении специальных режимов, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

8.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 2-х (Двух) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Особые условия

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, при невозможности урегулирования их в добровольном порядке подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

9.2. До направления искового заявления в суд стороны соблюдают претензионный порядок рассмотрения спора. Ответ на претензию должен быть направлен Стороне в течение 10 (Десяти) дней с момента ее получения.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Поставщиком условий Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае однократного нарушения существенных условий Контракта; поставки товара, не соответствующего условиям Контракта; отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему; существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара; неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных Контрактом и/или заявками Заказчика.

11. Заключительные положения

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня его заключения по 30.12.2023 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов «Сторона» обязана сообщить об этом другой «Стороне» в течение пятидневного срока в письменном виде.

Сторона, не уведомившая другую сторону, несет риск последствий, связанных с не уведомлением другой стороны, в том числе связанный с перечислением Заказчиком денежных средств, возвратом обеспечения исполнения Контракта и т.д.

В случае изменения Поставщиком номера факса или электронной почты, Поставщик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

11.4. Все последующие документы между Сторонами, сопровождающие исполнение Контракта, оформляются и подписываются на бумажном носителе.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и др. федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12. Адреса (местонахождение) и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик» «Поставщик»

Заместитель начальника

ВФ ФГКОУ ВО РЮИ МВД России _________________________________

____________ М.В. Галда ____________ /________________/

Приложение

к государственному Контракту

№________________________

от « ____» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

Заместитель начальника ВФ ФГКОУ ВО

РЮИ МВД России

___________ / М.В. Галда / ____________ //

«____» ___________ 2023 г. «____» ___________ 2023 г.

КП_ИП_В.В._Сёмин