Тендер - Строительные, ремонтные и монтажные работы. Металлоконструкции. Сметы. №259255746

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Метод обоснования НМЦК: нормативный метод

В соответствии с ч.12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, методов, указанных в части 1 статьи 22 Закона, заказчик вправе применить нормативный метод.

- Посмотреть таблицу с данными

Договор №

Устройство речевого оповещения в здании МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г. с.Учалы МР Учалинский район РБ, расположенном по адресу: РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Чкалова, 50

Идентификационный код закупки –

г. Учалы « » 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (сокращенное наименование – МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г. с.Учалы МР Учалинский район РБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Киреевой Гульназ Асгатовны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в установленный Договором срок работы (далее – Работы) по объекту: Устройство речевого оповещения в здании МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г. с.Учалы МР Учалинский район РБ, расположенном по адресу: РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Чкалова, 50.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы в соответствии с условиями Договора, сметной документацией (с учетом положений, установленных в «Техническом задании»), действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами и в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.

1.3. Место выполнения Работ по Объекту:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, сельское поселение Учалинский сельсовет, село Учалы, улица Чкалова, 50.

2. Цена Договора и порядок оплаты работ

2.1. Цена Договора составляет _________(_________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

2.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.3. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.

2.4. Финансирование предусмотренных Договором Работ производится из средств автономного учреждения.

2.5. Расчет по Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету после выполнения Подрядчиком всего объема работ и подписанных сторонами акта о приемке выполненных работах (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3) (далее – КС-2, КС-3), в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

2.6. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных пунктами 2.7 - 2.9 Договора.

2.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.8. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по Договорам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора не более чем на десять процентов цены договора.

2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором;

2.10. Вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору оплата, по решению Заказчика может быть уменьшена на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пеней, штрафов) в доход соответствующего бюджета на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора. При этом оплата Подрядчику будет осуществлена за вычетом неустойки (пеней, штрафов) перечисленной в доход соответствующего бюджета.

3. Срок действия Договора. Сроки выполнения работ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения муниципального договора и действует по 31 декабря 2023 года, а в части неисполненных обязательств по Договору - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами:

3.2.1. В течение 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

3.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

3.5. По независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения Договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения договора в соответствии со статьей 95 п. 9 ч. 1 44-ФЗ.

4. Обязательства сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.5. Организовать контроль за объемом и сроками выполнения Работ.

4.1.6. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ.

4.1.7. Передать часть функций по реализации условий, указанных в п. 1.1 Договора, Заказчику-застройщику в порядке, установленном договором/Договором на выполнение функций Заказчика-застройщика.

4.1.8. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.9. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, допущенных по вине Подрядчика, которые исключают возможность его использования.

4.1.10. При невыполнении Подрядчиком в десятидневный срок требования об устранении недостатков отказаться от исполнения Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

4.1.11. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в Договоре, становится невозможным.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подготовить и передать Подрядчику сметную документацию и объект на период производства Работ.

4.2.2. Организовать контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, за качеством используемых при выполнении работ материалов, их соответствием сметной документации и техническому заданию, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.3. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы).

4.2.4. Своевременно рассматривать обращения Подрядчика, касающиеся исполнения настоящего Договора.

4.2.5. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с Договором работ.

4.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.2.7. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на финансирование работ по Договору.

4.2.8. Передать подрядчику материал, необходимый для выполнения работ в случае использования материала Заказчика в соответствии со сметной документацией и Техническим заданием.

4.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено Договором по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком представленных Подрядчиком документов, указанных в п.6.10. Договора и при условии истечения срока, указанного в Договоре.

4.3.5. Привлекать к выполнению Работ соисполнителей (субподрядные организации). Соисполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие работы.

4.3.6. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в срок.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Назначить приказом в трехдневный срок с момента подписания Договора представителя (ей) Подрядчика, ответственных за производство работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика путем представления надлежаще заверенной копии документа (приказ), содержащего сведения о документе, удостоверяющем личность представителя (ей) и устанавливающего его полномочия.

4.4.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии со сметной документацией, оговоренной в настоящем Договоре, ГОСТами, СНиПами, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать объект Заказчику.

4.4.3. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование, в соответствии с требованиями безопасности.

4.4.4. Осуществлять временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединение вновь проложенных коммуникаций в точках подключения, по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Расход потребления ресурсов Подрядчиком на объекте возмещается в полном объеме за весь период работы на основании подписанных с двух сторон актов приема услуг и выставления счета-фактуры Заказчиком исходя из показаний, установленных подрядчиком приборов учета, либо исходя из затрат локально-сметного расчета.

4.4.5. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по организации безопасности движения автомобильного транспорта, а также по ограждению рабочих мест с установкой паспорта объекта, на котором должна быть информация о видах проводимых работ, наименование предприятия, Ф.И.О. контактного лица, № телефона.

4.4.6. Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для работ по объекту, на Устройство речевого оповещения в здании МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г. с.Учалы МР Учалинский район РБ, расположенном по адресу: РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Чкалова, 50 до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.4.7. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные

и заверенные в установленном порядке по форме заказчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте.

4.4.8. Обеспечить:

- качественное выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами в сроки, установленные Договором и сдачу Объекта Заказчику в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- выполнение требований Заказчика по поддержанию порядка на территории, прилегающей к территории строительства Объекта;

- в ходе выполнения Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- надлежащее состояние территории строительства Объекта и прилегающей территории в процессе выполнения Работ, включая установку своих собственных контейнеров для сбора строительного мусора, содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к ним территорий, ежедневный вывоз строительного мусора;

- безопасный вход и выход для сотрудников и посетителей учреждения.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания итоговых актов приемки выполненных работ форм КС-2, КС-3 за пределы территории Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. Строительные и бытовые отходы должны быть утилизированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключенных договоров со специализированными организациями, и вывезены в течение 3-х календарных дней после окончания Работ.

4.4.10. Письменно за 3 дня известить Заказчика о готовности к освидетельствованию ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.11. Письменно известить Заказчика о готовности результата Работ по Объекту к сдаче и передать заказчику исполнительную техническую документацию в двух экземплярах.

4.4.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения

его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

4.4.13. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

4.4.14. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.4.15. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке актов выполненных работ.

4.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

4.4.17. Представить Заказчику сведения об изменении банковских реквизитов с указанием новых реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

4.4.18. Осуществлять контроль за производством Работ, выполняемым соисполнителями/субподрядными организациями. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями/субподрядными организациями (в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.4.19. В случае выдачи Подрядчиком своему представителю доверенности на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, в течение 3-х дней предоставить заверенную копию этой доверенности заказчику.

4.4.20. В случае применения материала Заказчика использовать предоставленный Заказчиком материал в соответствии со сметной документацией и Техническим заданием, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

4.4.21. После окончания работ предоставить с актами КС-2, КС-3 подшитые с описью паспорта на оборудование (оригиналы), копии сертификатов на материалы и оборудование, заверенные паспорта.

4.4.22. Выполнить в полном объеме и в установленные Договором сроки все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

5. Контроль и надзор Заказчика

5.1. Для контроля за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества Работ, а также проверки соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора, сметной документации и технического задания, строительным нормам и правилам Заказчик в праве привлечь специализированную организацию, осуществляющую функции Заказчика-застройщика на объекте.

5.2. Заказчик-застройщик осуществляет технический надзор и контроль согласно проектно-сметной документации, СНиП и другим нормативным документам:

5.2.1. За ходом и качеством выполняемых работ.

5.2.2. За соответствием объема и стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, указанных в проектно-сметной документации.

5.2.3. За качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием ГОСТ. Заказчик-застройщик также проверяет соответствие выполняемых работ условиям Договора, проектно-сметной документации и техническому заданию Договора.

5.3. Заказчик-застройщик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком-застройщиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан за счет своих сил и средств в установленный Заказчиком срок исправить выявленные дефекты.

5.5. Указания Службы технического надзора для Подрядчика являются обязательными и подлежат немедленному исполнению.

5.6. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик-застройщик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. Порядок приема выполненных работ

6.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. При этом Подрядчик представляет Заказчику на подписание:

- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2 (далее – форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3 (далее – форма № КС-3).

Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их, либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ.

6.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии
с условиями настоящего Контракта Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции.

6.3. До приёмки объекта Заказчик при необходимости создает комиссию
по определению соответствия законченных ремонтных работ сметной документации
и требованиям нормативно-технических документов.

6.4. Подрядчик передает Заказчику в день завершения работ законченного строительством объекта исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.5. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются представителями Подрядчика, Заказчика и Заказчика-застройщика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика, Заказчика и Заказчика-застройщика. В случае если КС-2, КС-3 подписаны
не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика, Заказчика и Заказчика-застройщика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) считаются неподписанными, а Работы - непринятыми.

6.6. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению любой из Сторон и за его счет. Экспертиза производится в присутствии обоих Сторон. Сторона, инициирующая проведение экспертизы, испытаний, диагностических обследований, в 5-тидневный срок извещает другую Сторону о месте и времени проведения данных мероприятий.

7. Материалы, оборудование и выполнение работ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией и техническим заданием.

7.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.

7.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

7.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

7.4.1. О вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Договора.

7.4.2. О разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов.

7.4.3. Иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Подрядчиком.

7.5. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях:

7.5.1. Дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

7.5.2. Дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

7.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Строительная площадка

8.1. Подрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

8.2. Подрядчик обязан в соответствии со сметной документацией обеспечить подключение к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций ремонтных работ.

8.3. На весь период ремонтных работ Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта или его частей. В случае нанесения ущерба объекту, либо третьим лицам в период ремонтных работ Подрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет.

8.4. До завершения ремонтных работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности объекта. Заказчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Подрядчиком после ввода объекта в эксплуатацию.

9. Скрытые работы

9.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за три календарных дня до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки с указанием конкретного вида работ, предъявляемого к приемке.

9.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие проектно-сметной документации и требованиям нормативных документов.

9.3. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.

9.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ. В случае если заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

9.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10. Переход рисков

10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Ответственность за сохранность выполненных Подрядчиком работ переходит к Заказчику после подписания акта приемки выполненных работ. С этого же момента к Заказчику переходит риск случайной гибели результата работ, предусмотренного настоящим Договором.

11. Гарантии качества по выполненным работам

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, а также на поставленные Подрядчиком оборудование и материалы.

11.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.3. настоящего Договора.

11.3. Гарантийный срок на весь объем выполненных по Договору работ составляет три года (36 месяцев) с момента приемки работ.

11.4. В случае обнаружения дефектов, а также при выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями Подрядчика, Заказчика- Застройщика и Заказчика.

Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения от Заказчика, направленного на адрес электронной почты или почтовый адрес Подрядчика, указанные в Договоре. В случае если, для составления акта представитель Подрядчика не является в установленный срок, данный акт составляется в одностороннем порядке.

11.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

11.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные актом сроки, Заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ.

12. Ответственность сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.

12.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

12.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

12.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, необходимых для оплаты Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 12.3-12.5 Договора.

12.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

12.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае неудовлетворения Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе удержать неустойки (штрафы, пени) в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Договора.

12.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, который устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.11- 12.13):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, который устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о Договорной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

12.14. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

12.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

12.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, с предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.17. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

12.18. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.19. В случае применения уполномоченными контрольными (надзорными) органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком обязательств по Договору или совершения Подрядчиком иных действий или бездействия, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

12.20. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения спора по настоящему Договору.

13.2. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

13.3. В случае частичного или полного неудовлетворения претензии, неполучения ответа на нее в предусмотренный настоящим Договором срок и (или) невозможности достижения соглашения между Сторонами, дело по спору подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

14. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются внешние чрезвычайные события, политические и экономические изменения, непосредственно влияющие на исполнение Договорных обязательств, которые наступили независимо от воли Сторон (пожары, землетрясения, наводнения, любые другие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, несчастные случаи, забастовки, массовые беспорядки, волнения гражданского населения, действия враждебных сил, война, а также постановления органов власти всех уровней, предписания судебных органов), временное или полное прекращение финансирования Заказчика или финансирование в неполном объеме, а также все другие события и обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

14.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их возникновения, уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

14.3. Не уведомление, несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

14.4. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить письменные документы, выдаваемые компетентными органами.

14.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке исполнения обязательств по настоящему Договору.

14.7. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, Стороны должны определиться по дальнейшему исполнению Договорных обязательств, подписав соответствующие соглашения.

15. Прочие условия. Порядок изменения и расторжения Договора

15.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 № 44-ФЗ и пунктами 2.7 - 2.9 Договора.

15.2. Предусмотренные пунктом 15.1 изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Договора установлено в соответствии со статьей 96 № 44-ФЗ. При этом:

15.2.1. размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 № 44-ФЗ;

15.2.2. обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

15.2.3. если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

15.2.4. если при увеличении в соответствии с п. 4 ч. 1.3 ст. 95 № 44-ФЗ цены Договора обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

15.3. В случае уменьшения в соответствии с пунктом 15.1. цены Договора заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Договора.

15.4. В случае изменения срока исполнения Договора в соответствии с частью 27 статьи 34 № 44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора.

15.5. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 15.1 изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Договора.

15.6. В установленных пунктом 2.10 случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Договора»).

15.7. В установленных пунктом 2.10 случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Договора и количества товара, объема работы или услуги.

15.8. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 2.10 и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Договора, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Договора на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

15.9. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.10. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

15.11. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.

15.12. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

15.13. Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему муниципальному Договору без согласия всех сторон недопустима.

15.14. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

15.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

15.17. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 15.16.

15.18. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

15.19. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, заключенного по результатам проведения электронных процедур, заказчик:

15.19.1. направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального закона);

15.19.2. не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом 15.19.1. настоящего пункта) размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

15.19.3. в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом 15.19.1. настоящего пункта, либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в Договоре, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом 15.19.2. настоящего пункта.

15.20. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

15.21. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 15.17. настоящего Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

15.22. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

15.22.1. если в ходе исполнения Договора установлено, что:

15.22.1.1. поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

15.22.1.2. при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте 15.22.1.1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

15.23. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

15.24. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Договора заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Договора.

15.25. Если до расторжения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, при заключении нового Договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Договору. При этом цена Договора, заключаемого в соответствии с пунктом 15.24, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

15.26. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

15.27. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 статьи 95 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет такое решение заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 указанного Федерального закона (в редакции № 44Ф.З от 02.07.2021 №360- Ф.З).

15.28. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

15.29. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

15.30. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

16. Антикоррупционная оговорка

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

16.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

16.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

16.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

16.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

17. Конфиденциальность

17.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

17.2. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

17.3. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

17.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Подрядчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе Договора.

17.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

18. Заключительные положения

18.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18.2. Отношения по настоящему Договору считаются законченными после выполнения взаимных обязательств и урегулирования расчетов.

18.3. При исполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

18.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – График производства работ.

Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.

19. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору №

от « » 2023г.

График производства работ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г.

с.Учалы МР Учалинский район РБ _____________/ Г.А.Киреева /

Подрядчик:

__________ / ____________ /

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору №

от « » 2023г.

Протокол согласования договорной цены по объекту

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г.

с.Учалы МР Учалинский район РБ _____________/ Г.А.Киреева /

Подрядчик:

__________ / _______ /

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273320397 Медицинские расходные материалы. Средства ухода за больными. Товары для лабораторий.: Дезинфицирующие средства	Малая закупка #273320397	165 050	2 дня 24.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259255722 Поставка универсального моющего средства с дезинфицирующим эффектом	Малая закупка #259255722	8 666	срок истек - 07.12.2023
Тендер №259255665 Поставка универсального моющего средства с дезинфицирующим эффектом	Малая закупка #259255665	8 666	срок истек - 07.12.2023
Тендер №259255196 Поставка жидкости стеклоомывателя ТС (зимний стандарт, готовый раствор, -30) для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России».	Запрос цен #259255196	См. док.	срок истек - 13.12.2023
Тендер №259255064 Поставка бытовой химии (с результатом)	Электронный аукцион #259255064	20 886 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 06.12.2023 14.12.2023
Тендер №259255043 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Электронный аукцион #259255043	20 886 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 14.12.2023

Тендеры из региона Учалы

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259253173 Услуги по передаче электроэнергии (с результатом)	Единственный поставщик #259253173	520 024	срок истек 27.01.2023 27.01.2023
Тендер №259253054 Услуги по приему и очистки сточных вод в 2023 году для нужд ГБУЗ РБ Учалинская ЦГБ (583/1) (с результатом)	Единственный поставщик #259253054	50 000	срок истек 29.11.2023 29.11.2023
Тендер №259250968 Оценка. Юридические и кадастровые услуги.	Малая закупка #259250968	78 000	срок истек - 06.12.2023
Тендер №259250027 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" объявляет тендер: Разработка ППР для временных коммуникаций, насосных станций шахтного водоотлива и вентиляции на Корбалихинском руднике АО "СПМ"	Запрос предложений #259250027	См. док.	срок истек - 18.12.2023
Тендер №259247377 Услуги надзора. Паспортизация. Поверка. Экспертиза. Недвижимость. ЖКХ.	Малая закупка #259247377	48 150	срок истек - 06.12.2023