Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №259109376

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.12.2023 по 20.12.2023Место предоставления документации:Согласно извещению о закупкеПорядок предоставления документации:Согласно извещению о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:04.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно извещению о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно извещению о закупкеДата подведения итогов:22.12.2023Порядок подведения итогов:Согласно извещению о закупке 1145_обоснование_нмцд - Посмотреть таблицу с данными1145_документация - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств

Архангельск 2023 г.

Общие положения

- Посмотреть таблицу с данными

Формы для заполнения участником закупки Форма 1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме

Фирменный бланк участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

в электронной форме

Изучив извещение об аукционе в электронной форме № __________ (с ЕИС) и документацию о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на ____________________, безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

_______________________________________________________________________,

(полное наименование участника аукциона)

зарегистрированное по адресу:

_______________________________________________________________________,

(местонахождение участника аукциона)

предлагает заключить договор______________________________________________

(предмет договора)

в соответствии со сведениями о поставляемом товаре (оказываемой услуге, выполняемой работе) и другими сведениями, документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, и составляющими Предложение.

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации и влияющей на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо цены на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом аукциона в электронной форме, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены (исполнены) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, включая требования, содержащиеся в описании предмета закупки, в пределах предлагаемой нами цены договора.

В случае признания нас победителем в аукционе в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма для заполнения участником закупки – форма 4 «Сведения о поставляемом товаре (работе/услуге)» раздела II «Формы для заполнения участникам закупки» документации)

Форма 2. Информация об участнике аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма для заполнения

Форма 3. Декларация о соответствии участника аукциона
в электронной форме требованиям, установленным в документации
о закупке

Настоящей декларацией _____________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

в отношении участника закупки не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа,

у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

субъекты персональных данных, указанные в заявке участника закупки и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ГАУ АО «РЦОЗ» с целью участия в аукционе в электронной форме на право заключения договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в заявке, в том числе право предоставления данных третьим лицам;

участник закупки не включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

участник не относится к лицам, информация о которых размещена в Едином реестре иностранных агентов (участник закупки не является иностранным агентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).

Также настоящей декларацией участник подтверждает, что ознакомлен с условиями положения о закупке товаров, работ, услуг заказчика и регламентом работы Электронной торговой площадки.

Рекомендуемая форма для заполнения

Форма 4. Сведения о поставляемом товаре*

Сведения о поставляемом товаре следует формировать в виде описания поставляемого товара на основе раздела III «Техническое задание» следующим образом:

- Посмотреть таблицу с данными

Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, участник закупки указывает:

- наименование страны происхождения товаров.

*Рекомендуемая форма файла должна предусматривать возможность копирования и печати его содержимого.

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств- 1 набор

- Посмотреть таблицу с данными

2. Качество товара, должно подтверждаться Поставщиком копиями сертификатов соответствия (декларации о соответствии), удостоверений качества и др. документами, подтверждающими качество и безопасность товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ – в обязательном порядке прилагаются при поставке Товара.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2023 года, ранее не использовавшимся.

Остаточный срок годности Товара на дату его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 50% от срока годности, предусмотренного нормативной документацией

3. Место поставки товара: Поставка Товара, осуществляется Поставщиком по адресам: Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Загородная 10; (3,5 км.от г. Сольвычегодска); ул. Советская 11.

4. Сроки и условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки, в любой день недели с 8.00 до 17.00 часов за исключением субботы и воскресенья. Конкретные дни поставки согласовываются с заказчиком. Период поставки – с даты заключения договора до 31.12.2024г

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

IV. Проект договора №

на поставку дезинфицирующих средств

г. Сольвычегодск "___" _______ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» (далее – ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск») именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _______ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола № от « » 2023 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 «Заказ на поставку Товара» к настоящему Договору (далее – Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Договора, осуществляется по адресам: Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Загородная, 10; ул. Советская 11.

1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Договора, осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки, в будние дни с 8.00 до 17.00 часов. Конкретные дни поставки согласовываются с заказчиком.

Заявка может передаваться в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или по телефону, на усмотрение Заказчика. Период поставки – с даты заключения договора до 31.12.2024г

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет

1.4. Датой поставки Товара считается дата подписания документов о приемке Товара Заказчиком.

2. Качество, комплектность и гарантия качества товара.

2.1. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, установленным в Российской Федерации.

2.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, при поставке подтверждается наличием документов, удостоверяющих качество товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. В случае поставки некачественного Товара Поставщик без промедления заменит некачественный Товар качественным.

3. Цена договора.

3.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ ( ) руб., в том числе НДС по ставке __% (________ процентов) в сумме: _______,__ (________________________) рублей 00 копеек.(или без НДС)

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы на его перевозку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары, упаковки и маркировки товара, расходы по его погрузке, доставке и разгрузке в месте назначения.

3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.4 и 12.2 настоящего Договора.

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата за поставленный Товар осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.

4.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней согласно счету, счету-фактуре, товарно-транспортной накладной (товарной), подписанной Поставщиком, по факту поставки партии Товара.

4.3. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с расчетного счета Заказчика, указанного в п.14 настоящего Договора.

4.4 Покупатель вправе задержать оплату Товара в случае не предоставления Поставщиком подлинника документов о поставке на Товар. В указанном случае сроки совершения платежей, указанных в п. 4.2 настоящего договора, переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению подлинника документов о поставке на Товар.

4.5. Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком технической и (или) эксплуатационной документации на Товар, если Товар должен быть укомплектован производителем или Поставщиком такой документацией. В указанном случае сроки совершения платежей, указанных в п. 4.2 настоящего договора, переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению технической и (или) эксплуатационной документации на Товар.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Поставщик вправе:

- требовать подписания Заказчиком документов по настоящему Договору;

• требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с п.4.2. Договора;
• привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;
• запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;
• досрочно исполнить обязательства по поставке Товара по согласованию с Заказчиком.

5.2. Поставщик обязан:

• своевременно передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы, удостоверяющие качество Товара, счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, обеспечить соответствие поставленного Товара положениям действующих стандартов РФ, утвержденных в отношении данного вида Товаров, регламентирующим его выпуск и транспортировку, требованиям по объемам и качеству, и условиям настоящего Договора;
• представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;
• незамедлительно письменно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Заказчик вправе:

• требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора;
• запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору;
• осуществлять контроль за сроками поставки Товара;
• для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов;
• в случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Товар досрочно в порядке, установленном настоящим Договором.

5.4. Заказчик обязан:

• принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
• подписать товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар непосредственно после его приемки.

6. Тара, упаковка и маркировка.

6.1. Товар должен отгружаться таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком.

6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7. Порядок сдачи и приемки товара.

7.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком или его надлежаще уполномоченным на то представителем на основании товарно-транспортной (товарной) накладной, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора.

Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком на соответствие его количества и качества требованиям и включает в себя следующие обязательные этапы:

• проверка количества поставленного Товара;
• проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;
• проверка наличия необходимых документов в соответствии с условиями Договора.

7.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и фактически поставленного Товара Заказчиком, составляется Акт о недостатках, в котором указываются установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

7.3. Оформленный Акт о недостатках является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству.

7.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика замену поставленного некачественного Товара качественным Товаром.

7.5. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего поставке в соответствующем периоде. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором такого периода по день оплаты включительно.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости поставленного товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате поставленного Товара по день оплаты включительно.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, определенной в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, за каждый день с момента направления Поставщику заявления Заказчика, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара, либо поступления на расчетный счет Заказчика суммы расходов Заказчика на устранение недостатков Товара, либо приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).

8.5. Убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством РФ порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.7. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.9. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.10 Стороны договорились, что права требования по настоящему договору уступке не подлежат, имущественные права по договору не могут быть переданы в залог.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. Переход права собственности

10.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной (товарной) накладной.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств, либо до его расторжения.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.

12. Изменение, дополнение и досрочное расторжение договора

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не затрагивающие его существенных условий, действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.2. Заказчик имеет право изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем товаров при изменении потребности в таких товарах на поставку которых заключен договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. При изменении юридического адреса Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. При изменении банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

12.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством и/или в соответствии с условиями настоящего Договора

12.5 Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, без наличия вины Поставщика, с уведомлением Поставщика не позднее, чем за 14 календарных дней до даты расторжения. В этом случае Заказчик обязуется оплатить весь фактически поставленный товар. Никакие иные санкции к Заказчику не применяются.

12.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случаях существенного нарушения Договора Поставщиком:

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13. Заключительные положения

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в п.14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа и подписан электронно-цифровыми подписями Сторон.

После заключения настоящего Договора каждая из Сторон вправе перенести на бумажный носитель настоящий Договор.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемой частью Договора является «Заказ на поставку Товара» (Приложение № 1).

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № от

Заказ на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Качество товара, должно подтверждаться Поставщиком копиями сертификатов соответствия (декларации о соответствии), удостоверений качества и др. документами, подтверждающими качество и безопасность товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ – в обязательном порядке прилагаются при поставке Товара.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2023 года, ранее не использовавшимся.

Остаточный срок годности Товара на дату его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 50% от срока годности, предусмотренного нормативной документацией

- Посмотреть таблицу с данными