Тендер - Медицинское оборудование для медкабинета №259068185

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• 01._Заявка_на_закупку.docx
• 02._Техническое_задание_на_поставку.docx
• 03._Обоснование_НМЦК.xls
• 04._Проект_Договора.docx

Техническое задание на закупку.

1.Наименование: поставка медицинского оборудования для медкабинета

2.Источник финансирования: за счет средств

3. Требования Заказчика к поставляемому товару:

- Посмотреть таблицу с данными

1.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения договора.

1.2. Поставка и выгрузка товара производится «Поставщиком» непосредственно на склад «Заказчика», по адресу – Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.20, с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпонедельник – пятница.

2. Срок поставки: течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения договора..

3. Требования к качеству товара

Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

В стоимость товара включены расходы на тару и упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование (по необходимости), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на закупку

1. Закупку осуществляет: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Чебоксары Чувашской Республики.

Место нахождения: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.20

Почтовый адрес: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.20

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБукин Андрей Николаевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьШиркин Анатолий Александрович, зам. директора

2. Источник финансирования закупки: за счет средств ______________________________

3. Наименование поставляемых товаров (работ, услуг): Поставка медицинского оборудования для медкабинета.

4. Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.20

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик производит поставку товара в течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания контракта.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену договора включены: приобретение, доставка, разгрузка необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг путем безналичного расчета в течение 30 дней на основании подписанных Сторонами Акта выполненных работ, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (шестьдесят тысяч двести рублей 00 копеек).

10.Обоснование начальной (максимальной) цены договора: В соответствии с приложением № 2 к Заявке на проведение закупки.

11. Дата и время окончания срока подачи Поставщиком предложений о продаже: до 16:00 часов по московскому времени 08.12.2023 года.

12. Планируемый срок заключения контракта (договора): 11.12.2023 года.

13. Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

Приложения:

- Посмотреть таблицу с данными

на поставку медицинского оборудования для медкабинета

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________________________________________, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Чебоксары Чувашской Республики, в лице директора Кузьмина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с пунктом п.4-5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку: медицинское оборудование для медкабинета (далее – Товар), согласно техническому заданию (приложение №1) на склад Заказчика, а Заказчик обязуется принять товар и произвести оплату на условиях настоящего договора.

1.2. Товар поставляется в ассортименте, количестве и по цене, определенных Техническим заданием (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Договора, должен иметь соответствующие документы, подтверждающие качество Товара.

2.1. Общая сумма договора составляет _________________________________________________________

2.2. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и включает в себя затраты на доставку (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), транспортировку, упаковку, с учетом расходов на налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением договора.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика с 8.00 до 16.30 в рабочие дни. Срок поставки с момента подписания договора составляет 10 (десяти) календарных дней.

3.2. Заявка, переданная с помощью факсимильной связи или электронной почты, признается сторонами, как поданная надлежащим образом.

3.3. Товар подлежит поставке в упакованном виде, предохраняющем его от повреждений при перевозке и транспортировке, исключающем возможность свободного доступа.

3.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Товара в место нахождения Заказчика, по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов., д. 20

3.5. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика. Вид транспорта определяется Поставщиком.

3.6. Подтверждением поставки Товара Поставщиком и принятие его Заказчиком является подписанная Заказчиком товарная накладная.

3.7. Гарантия на товар на момент поставки должна составлять не менее 12 месяцев.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права и обязанности Поставщика:

4.1.1. Поставщик обязан поставить Товар Заказчику на условиях и в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар соответствующего качества, в количестве и ассортименте, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).

4.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность, этикетками и ярлыками. Возможность предоставления образцов продукции по запросу заказчика.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан принять поставленный Товар и оплатить его в сроки и на условиях, установленные настоящим договором.

4.2.2. Заказчик обязан проверить качество поставленного Товара, его ассортимент и количество и при обнаружении нарушений условий настоящего договора о количестве или ассортименте, или при поставке Товара ненадлежащего качества, незамедлительно сообщить об этом Поставщику.

4.2.3. Заказчик обязан провести экспертизу качества товара при его приемки.
4.2.4. Заказчик вправе выставлять требования об устранении недостатков с указанием сроков устранения и требования об уплате неустойки (штрафы, пени) в случае нарушения условий настоящего Договора.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Приемка Товара осуществляется:

а) приемка Товара по качеству, количеству, комплектности и ассортименту производится в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество и комплектность поставляемого Товара;

б) в случае отсутствия сопроводительных документов, несоответствие качества, количества, комплектности и ассортимента Товара Техническому заданию (Приложение №1 к договору), а также при обнаружении видимых (явных) недостатков, Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках. В данном случае Заказчик должен отказаться от приемки Товара и потребовать замены его на Товар, соответствующий требованиям Договора.

5.2. Поставлять товар, остаточный срок годности которого на дату поставки должен составлять не менее 6 месяцев от основного срока годности, установленного изготовителем.

5.3. В течение трех рабочих дней со дня получения Товара Заказчик проверяет и, при отсутствии возражений относительно качества, количества, комплектности и ассортимента, принимает Товар и подписывает товарную накладную.

5.4. В случае несоответствия Товара, представителями Сторон в течение трех рабочих дней с момента доставки Заказчику Товара составляется и подписывается акт устранения недостатков с указанием перечня необходимых доработок.

5.5. Указанные недостатки устраняются Поставщиком в согласованные Сторонами сроки, но не позднее пяти рабочих дней со дня подписания представителями Сторон акта устранения недостатков.

5.6. Порядок проведения экспертизы определяется Заказчиком. Приемка товара осуществляется после проведения Заказчиком экспертизы товара. В случае, если товар по результатам экспертизы не соответствует условиям договора, Заказчик вправе отказать в его приемке.

5.7. По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. По результатам приемки оформляется акт, подписываемый всеми членами комиссии.

6. Порядок и форма расчетов

6.1. Расчеты с Поставщиком по настоящему договору осуществляются путем безналичного расчета за счет средств_________________________________________________________________________.

6.2. Расчет производится Заказчиком за фактически поставленный товар согласно выставленным счетам, счетам-фактурам (при наличии) в течение 30 дней с даты подписания товарной накладной. Авансирование не предусмотрено.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Размера штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства.

7.9. Размера штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процента цены контракта (этапа).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.15. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующих требованиям к качеству, объему поставляемых товаров, установленных настоящим договором.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.17. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Расторжение договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора в соответствии с действующим гражданским кодексом РФ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора:

- в случае оказания услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок.

- в случае нарушения срока оказания услуг, более чем на 2 рабочих дня.

- в иных случаях установленными нормами действующего гражданского законодательства РФ.

8.3. Расторжение договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

8.4. Расторжение договора по соглашению сторон производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения договора по соглашению сторон стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объем оказанных услуг Исполнителем Заказчику.

8.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора, отправленное при помощи факсимильной связи или по электронной почте, признается сторонами как подданное надлежащим образом.

8.6. Изменение существенных условий договора не допускается.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует один календарный год, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств.

9.2. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности, предусмотренной Договором.

10. Форс – мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для сторон обстоятельства (стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, наводнения, блокады).

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, при которых исполнение условий настоящего договора становится невозможным, стороны извещают друг друга в течение 10 календарных дней с предоставлением документов, подтвержденных Торгово- промышленной палатой, и письменно согласовывают дальнейшие действия, направленные на уменьшение убытков, изменение или прекращение действия договора в сложившейся ситуации. Действие настоящего договора приостанавливается на срок действия этих обстоятельств.

11. Прочие условия

11.1. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Обмен информацией, необходимой при исполнении Сторонами условий настоящего договора, осуществляется письмами, телефаксами, по электронной почте по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Обмен информацией осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30.

11.3. При заключении настоящего договора Стороны указывают юридический адрес и адрес фактического нахождения Стороны, номер телефакса и электронной почты.

11.4. Документы, направленные по телефаксу и электронной почте признаются Сторонами как надлежащим образом поданные.

11.5. Стороны установили, что день отправки документов по телефаксу, электронной почте признается днем их получения другой Стороной с оформлением подтверждения получения.

11.6. В случае изменения в ходе исполнения настоящего Договора, у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и иных сведений она обязана в течение 2-х дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.7. В случае изменения у Поставщика номера факса, телефона или адреса электронной почты, используемых для принятия информации (в т.ч. претензий) от Заказчика и указанных в реквизитах Поставщика, Поставщик немедленно уведомляет об указанном факте Заказчика, в противном случае, он не может ссылаться на неполучение информации от Заказчика, направленных по номерам факса, телефона или адресу электронной почты, указанным в реквизитах Поставщика.

11.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.9. Договор является одноэтапным (длительность этапа соответствует сроку действия договора).

12. Антикоррупционные оговорки

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272446911 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272446911	106 470 Обеспечение контракта: 5%	1 день 13.05.2024 28.05.2024
Тендер №272446982 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272446982	106 470 Обеспечение контракта: 5%	1 день 13.05.2024 28.05.2024
Тендер №272612837 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272612837	196 190 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 15.05.2024 29.05.2024
Тендер №272612840 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272612840	147 200 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 15.05.2024 29.05.2024
Тендер №272612918 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272612918	196 190 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 15.05.2024 29.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259067956 Поставка товара	Малая закупка #259067956	3 667	срок истек - 05.12.2023
Тендер №259067913 Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.	Малая закупка #259067913	4 176	срок истек - 06.12.2023
Тендер №259067848 Поставка товара	Малая закупка #259067848	3 667	срок истек - 05.12.2023
Тендер №259067813 №111 Поставка средства для мытья посуды для нужд БУЗ УР "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЗ УР"	Электронный аукцион #259067813	106 761	срок истек - 12.12.2023
Тендер №259067573 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #259067573	999 400	срок истек 04.12.2023 11.12.2023

Тендеры из региона Чебоксары

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259068176 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Поставка стоматологических материалов	Аукцион #259068176	3 457 152	срок истек - 12.12.2023
Тендер №259068159 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Закупка обуви	Запрос котировок #259068159	30 578	срок истек - 13.12.2023
Тендер №259068131 Автономное учреждение «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики объявляет тендер: Капитальный ремонт зала борьбы по адресу: г.Чебоксары, ул. Кукшумская д.9	Запрос цен #259068131	331 133	срок истек 04.12.2023 07.12.2023
Тендер №259067419 Союз СРО "ГАУ" - Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Транспортное средство: Марка, модель ОПЕЛЬ ASTRA CARAVAN OPEL ASTRA CARAVAN, Год выпуска ТС 2009, Кузов № WOLOAHL35921403...	Электронный аукцион #259067419	415 000	срок истек - 17.01.2024
Тендер №259067037 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 45" города Чебоксары Чувашской Республики объявляет тендер: изготовление и монтаж ПВХ конструкции и поставка оборудования в соответствии с ТЗ Запрос цен #259067037	300 000	срок истек 04.12.2023 06.12.2023