Тендер - Поставка бытовой химии (7001682322300060) №258993751

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 12. Предметов на странице 12 Страница (Изменение значения этого поля вызовет перезагрузку страницы.) 1 из 1 Первый(я) Предыдущий Следующий Последний - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 12. Предметов на странице 12 Страница (Изменение значения этого поля вызовет перезагрузку страницы.) 1 из 1 Первый(я) Предыдущий Следующий Последний - Посмотреть таблицу с даннымиСообщение_о_потребности_бытовая_химия

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУ ДО «ДХШ им. В.Н. Корбакова» г.Вологды

____________________/Н.П. Кулижникова/

М.П.

«02» декабря 2023 г.

1. Сообщение о потребности

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к сообщению о

проведении закупки малого объема

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к сообщению о

проведении закупки малого объема

ПРОЕКТ

Договор № ____

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Владимира Николаевича Корбакова» города Вологды (МАУ ДО «ДХШ им. В.Н. Корбакова» г.Вологды), в лице директора Кулижниковой Натальи Петровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

__________________, в лице _________________________, действующий на основании _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании итогов проведения «электронного магазина Вологодской области» (карта закупки № ____________ от __.__.202_г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является ___________________ (далее – Товар), который приобретается Заказчиком у Поставщика, а Поставщик поставляет его на условиях, в порядке и сроки, определяемые сторонами в настоящем Договоре. Описание, наименование и количество товара, поставляемого по настоящему Договору, закреплены в Описании объекта закупки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к Договору).

1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Вологда, Советский пр-кт, д. 54.

1.3. Срок и условия поставки товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора.

1.4. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.5. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Передать Товар в сроки, предусмотренные п. 1.3. настоящего Договора, и в количестве, согласно спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику документы о приемке (акт приема-передачи товара и/или товарную/товарно-транспортную накладную и/или универсальный передаточный документ (далее - документы о приемке), счет/счета-фактуры, документы, подтверждающие качество Товара (сертификат соответствия или декларация – при наличии), сертификат соответствия (при наличии), регистрационные удостоверения, и другие необходимые документы, оформленные надлежащим образом.

2.1.4. Доставить Товар за свой счет в сопровождении уполномоченного представителя Поставщика, в таре, позволяющей соблюдать условия хранения товара, обеспечивающие сохранность их исходного качества, обеспечивающей защиту товара от повреждений, атмосферных осадков, внешних воздействий при транспортировке.

2.1.5. Обеспечить поставку Заказчику товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения товара и срокам годности.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять товар у Поставщика, провести экспертизу, осуществить проверку товара, подписать уполномоченным лицом соответствующие документы о приемке.

2.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. Заказчик не вправе отказаться от принятия и оплаты товара, поставка которого просрочена по вине Заказчика, за исключением случаев поставки товара, не соответствующего условиям Договора.

2.3. Стороны обязуются по первому требованию любой стороны проводить сверку счетов.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.2. Цена договора составляет ______ (______________) рублей 00 копеек. Стоимость единицы товара определена Спецификацией (Приложение №2 к настоящему договору.).

3.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, доставку Товара, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.4. Оплата товара производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.5. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

4. Качество товара и упаковка, гарантийный срок

4.1. Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику.

4.2. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предусмотренной для данного вида Товара. При поставке упаковка не должна иметь признаков повреждения, нарушения целостности и стерильности.

4.3. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки товара Заказчиком. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока. Во время гарантийного срока все обнаруженные дефекты должны устраняться Поставщиком или его представителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика. В случае невозможности устранения дефектов товара, Поставщик производит замену товара на товар надлежащего качества в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

5. Порядок приемки товара

5.1. Товар принимается Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. № П-6 (с изм. и доп.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г. № П-7 (с изм. и доп.) в части не противоречащей условиям настоящего Договора.

5.2. Приемка Товара осуществляется по документам о приемке, подписанным уполномоченным представителем Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

5.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия.

5.4. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям к наименованию, количеству (объему), качеству, ассортименту, комплектности, функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и иных сведений о Товаре содержащихся в Спецификации(Приложение № 1 к настоящему Договору), а также, отсутствие внешних повреждений упаковки (тары), правильность оформления документов о приемке и платежных документов, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.

5.5. Заказчик, обнаруживший при приемке несоответствие Товара установленным требованиям, вправе отказаться от приемки Товара. При этом Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе в приемке, заменить Товар на другой, соответствующий требованиям, содержащимся в Договоре и в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.6. Заказчик, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан незамедлительно известить об этом Поставщика, а Поставщик обязан забрать Товар обратно и в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика осуществить поставку качественного Товара.

5.8. Все расходы, связанные с возвратом, допоставкой или заменой Товара, оплачиваются Поставщиком.

5.9. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.10. В случае привлечения к проведению экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций, такие эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительную информацию и документы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения договора (в случае наличия отдельных этапов исполнения Договора). Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.11. В случае установления по результатам экспертизы факта несоответствия поставленного товара условиям Договора, Поставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.12. По итогам приемки товара, не позднее чем в срок, указанный в п. 5.2 Договора, представленные Поставщиком документы о приемке подписываются уполномоченным представителем Заказчика (в случае создания приемочной комиссии акт приема-передачи подписывается всеми членами приемочной комиссии) и один экземпляр подписанных Заказчиком документов о приемке направляется Поставщику либо в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документов о приемки с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

5.13. Товар считается принятым Заказчиком после подписания Сторонами документов о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара.

5.14. В случае отсутствия документов, передаваемых вместе с Товаром, поставка Товара считается просроченной и Заказчик вправе отказаться от Товара и потребовать от Поставщика возмещения убытков и уплаты неустойки (штрафа, пеней).

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере от 0,1% от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажор

7.1.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийного бедствия, войны, эпидемии, блокады, действий государственных органов, а также принятие государственными и местными органами нормативных и ненормативных актов, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему Договору, отодвигает выполнение этих обязательств Сторонами, на время, в течение которого будут действовать данные форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

8.2. В случае невозможности достижения согласия, споры Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области.

9. Действие Договора во времени

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнениями сторонами своих обязательств.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

-отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

-существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

-невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

-неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

10.3. В случаях расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними Договора.

10.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны.

Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Стороны обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства РФ и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства РФ.

13. Приложения

13.1. Приложение №1- Описание объекта закупки

13.2. Приложение №2- Спецификация.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №_____

от «___» _______ 2023 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору №_____

от «____» ______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными