Тендер - Поставка концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6. №258973057

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):согласно условию договора и тех. заданию
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.12.2023 по 11.12.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:238400, Российская Федерация, Калининградская обл., Правдинский р-н, г. Правдинск, ул. Электрическая, дом 1, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:11.12.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Извещение_запрос_котировок-соль_Полесск

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по коммерческим вопросам

Государственного предприятия

Калининградской области

«Дорожно-эксплуатационное предприятие №2»

________________Д.С. Атисков

«01» декабря 2023 г.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку: концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6.

Заказчик: Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2»

г. Правдинск, Калининградская обл., 2023 год

Содержание

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1.

Информационная карта

(краткая информация о предмете запроса котировок в электронной форме

и условиях исполнения договора)

- Посмотреть таблицу с данными

Всоответствии с ч. 9. ст. 3.2., ч.5. ст. 4. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», документация для проведения запроса котировок в электронной форме Заказчиком не разрабатывается и не размещается в единой информационной системе (далее - ЕИС). Плата за предоставление данной документации, соответственно не взимается.

Раздел 2

Техническое задание

(описание предмета запроса котировок в электронной форме) и обоснование начальной (максимальной) цены договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6.

- Посмотреть таблицу с данными

тонна

300

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Товар должен иметь документ, подтверждающий качество, оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации (представляется при поставке). Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и хранении:

- должна быть прочной, сухой и чистой;

- не допускать проникания влаги и просыпания;

- обеспечивать целостность упаковки до истечения срока хранения (годности) продукта;

- обеспечивать сохранность количества внесенной для профилактических целей добавки до истечения срока годности (хранения).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика на его склад силами Поставщика по адресу: Россия, Калининградская область, ж/д станция Черняховск. Код ж/д станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

*В случае отсутствия необходимости у Заказчика поставки товара в полном объеме, указанном в таблице, Заказчик имеет право не выбирать товар в полном объеме. На невыбранный Заказчиком объем товара Стороны расторгают договор по соглашению Сторон.

Окончательный расчет по договору будет определяться исходя из фактически поставленного товара.

«Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Предмет закупки: поставка концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены Договора (далее – НМЦД): метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

- Посмотреть таблицу с данными

После проведенных расчетов была определена начальная (максимальная) цена Договора в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора составлено 01.12.2023.

Раздел 3

Формы документов и сведений для предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2»

Исх. № ____

от «____» ___________ 2023г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ ____________ на право заключения договора на поставку концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6.

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)участника запроса котировок в электронной форме: _________________________________

2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника запроса котировок в электронной форме: _________________________________

3. Почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме: ________________

4. Номер контактного телефона участника запроса котировок в электронной форме: _____

5. Идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок в электронной форме или, в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица): __________________________________

6. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):

- учредителей участника запроса котировок в электронной форме: ____________

- членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме: _____________________________________________________

- лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме: _________________________________________________

7. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок в электронной форме выражаем согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6.

на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме №________ от «_____» _______________ 20__ года и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

8. Предлагаем к поставке товар согласно следующих характеристик:

- Посмотреть таблицу с данными

9. Предлагаемая участником запроса котировок в электронной форме цена договора составляет: ____________________ (________________________) рублей ___ копеек, в

(указывается цифрами и прописью)

том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке _____%- __________________рублей__________копеек

(указывается цифрами и прописью)

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного предприятия Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2» (в ред. № 16 от 07.07.2023 г.), регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и порядку ее подачи.

Сообщаем, что в отношении нас (меня):

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

12) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Банковские реквизиты участника закупки [1] : _______________________

р/с _______________________________________________________________ в _________________________________________________________________

(указать наименование банка)

к/с ________________________________ БИК __________________________

_______________ _______________________________

(указать должность) (указать фамилию, инициалы)

«____» _____________ 201_ г.

Раздел 4. Проект договора

ДОГОВОР №___________

поставка концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6.

г. Правдинск «____»_________ 2023 года

Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сапленкова Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

на основании Протокола ______________от ___ №_________, заключили Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора, срок, место и условия поставки

1. Предмет Договора, срок, место и условия поставки

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Железнодорожная, 6. (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется: в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика.

Заявка направляется Поставщику письменно, в т.ч. по факсу, электронной почте, по реквизитам, указанным в пункте 9.4.2. Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика на его склад силами Поставщика по адресу: Россия, Калининградская область, ж/д станция Черняховск. Код ж/д станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Наименование и количество поставляемого Товара должны быть отражены Поставщиком в товарно-транспортных (товарных) накладных при передаче товара Заказчику, с обязательным указанием на Договор (номер и дата подписания), во исполнение которого осуществляется поставка.

1.5. Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД) Заказчиком.

1.6. При поставке Товара, который подлежит сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик вместе с Товаром, должен представить копии документов, удостоверяющих его качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т. п.).

1.7. Настоящий Договор имеет один этап исполнения, которым является окончательное и полное исполнение Сторонами принятых обязательств по Договору. Подписанные Сторонами документы, служащих для проведения расчетов о приемке промежуточных результатов Договора (ежедневных, еженедельных, ежемесячных и т.п.), не рассматриваются в качестве документов о приемке этапов исполнения Договора.

2. Качество Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательном Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляемым комплектно, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2.5. Гарантийный срок Поставщика на Товар начинается с даты поставки Товара Заказчику и распространяется на все составляющие его части. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора определена Протоколом ______________от ______ № _______и составляет: ________________ ( ___________________________________ ) рублей ___ копеек, в

(указывается цифрами и прописью в том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке _____%- __________________рублей__________копеек.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку Товара по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

3.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком по Договору юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

3.4. В случае, если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора.

3.5. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора и может изменяться в ходе его исполнения только в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на 20 % (Двадцать процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 20 % цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

3.8. Исходя из потребности в Товаре Заказчик оставляет за собой право оплаты Товара по факту поставки, согласно товарным накладным, на сумму, меньше предельной цены Договора, указанной в пункте 3.1. Договора.

4. Порядок и сроки оплаты Товара

4.1. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

4.1.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика в течение 07 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД) по факту поставки каждой партии Товара, на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии).

4.1.2. Авансирование по Договору не предусмотрено.

4.1.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет собственных средств Заказчика.

4.1.4. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

4.2. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Заказчик вправе удержать сумму штрафа и/или пени в соответствии с пунктами 8.6-8.7 Договора в одностороннем порядке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик имеет право:

5.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.

5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора.

5.2.2. При поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы (копии документов, удостоверяющих качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.), счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар и др.).

5.2.3. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Договоре.

5.2.4. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

5.2.5. Обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара.

5.2.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

5.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.9. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.3.2. При обнаружении недостатков Товара требовать их устранения.

5.3.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего Договора.

5.3.4. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.

5.3.5. Требовать от Поставщика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

5.3.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Произвести оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.4.2. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.4.3. Обеспечить приемку Товара, в случае необходимости провести экспертизу Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

5.4.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

6.3. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

7. Порядок и сроки приемки Товара

7.1. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка количества, комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Поставщик предъявляет Заказчику при поставке Товара следующие документы:

- товарно-транспортную (товарную) накладную или универсальный передаточный документ (УПД) в количестве 2 (Двух) экз.;

- счёт на оплату поставленного товара в количестве 1 (Одного) экз.;

- документы о качестве Товара: сертификаты и/или иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям действующего законодательства РФ и техническим требованиям;

- счет-фактура предоставляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации (2 (Двух) экз.).

7.3. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной или универсальном передаточном документе (УПД), и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

7.4. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного товара товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недостающего товара в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

7.5. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

7.6. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием товарно-транспортной накладной, товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

7.7. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной, телефонной связи.

7.8. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 2.1. и 7.2. настоящего Договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную или универсальный передаточный документ (УПД) в течение 5 рабочих дней.

7.9. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Договору.

7.10. При несоблюдении Поставщиком комплектности и количества Товара указанного в заявке Заказчика, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар. В таком случае Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о несоответствии поставленного Товара заявке. Поставщик своими силами и средствами обязан вывезти Товар со склада Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления. В случае если Поставщик в указанные сроки не вывозит Товар, Поставщику начисляется штраф в соответствии с п. 8.7.

8.Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 0,001 % от цены Договора __________ (_______) рублей 00 коп.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 30 % от цены Договора __________ (_______) рублей 00 коп.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Калининградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

9.4. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем пункте Договора.

9.4.1. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

9.4.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Поставщик назначает следующих представителей:

ФИО______________________________

Адрес:

Электронная почта:

Телефон:

Факс:

9.4.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Заказчик назначает следующих представителей:

ФИО: Зинков Алексей

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Электрическая 1

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.4.4. Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:

1) путем вручения под расписку;

2) по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

3) путем направления по адресам, указанным в Договоре;

4) посредством факсимильной связи, телефонной связи или электронной почты.

9.4.5. Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю, если оно: поступило адресату одним из способов, указанных в п.п. 9.4.4. настоящего Договора.

9.4.6. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения адресату, в том числе по обстоятельствам, зависящим от адресата, если Сообщение не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

К таким обстоятельствам относятся:

- отказ Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой;

- несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя;

- Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя.

В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления Стороне Сообщения.

10. Переход права собственности

10.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД).

10.2. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до фактической передачи Товара Заказчику.

10.3. Подписание Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД), не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки товара, обнаруженные либо проявившиеся после подписания указанных документов, и не освобождает Поставщика от ответственности за эти недостатки.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.03.2024 года.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.3. В случае необходимости настоящий договор в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты опубликования в единой информационной системе

и на электронной площадке протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

12. Порядок изменения, расторжения Договора и прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

12.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

12.7. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, в одностороннем порядке, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.8. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- в случае существенного нарушения договора одной из сторон;

- в случаях поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- если задержка в сроках поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором составляет более 3 (трех) календарных дней;

- в случаях неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика по любым основаниям.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.

12.9. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик направляет в адрес Поставщика претензию, содержащую расчет имущественных санкций, подлежащих оплате Поставщиком и (или) предложение о расторжении Договора для последующего расторжения настоящего Договора в досудебном порядке. Срок ответа Поставщика на претензию составляет 10 календарных дней с даты получения претензии.

12.10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, в течение 3 (трех) дней, известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в п. 4.1. Договора.

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

13.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

13.4. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1. Договора, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Стороны вправе осуществлять юридически значимый электронный документооборот, под которым понимается: выставление/получение счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ/оказанных услуг и прочих документов, имеющих отношение к Договору, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в соответствии с Соглашением об электронном обмене документами и применении электронных подписей, который Стороны подписывают отдельно.»

15. Приложения к Договору

15.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 - «Спецификация».

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _________________

от «___» ____________ 2022 года

«Спецификация»

Включается информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанная в заявке Поставщика на участие запросе котировок в электронном форме

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: Цена Договора составляет: ___________

- Посмотреть таблицу с данными

* Участник закупки указывает конкретные характеристики товара. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «или», «либо», «от», «до», «не более», «не менее», «более», «менее», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше», «не свыше», «свыше», «не ранее», «ранее», «не шире», «минимальное значение», «min», «уже», «максимальное значение», «max», «шире» и допускать разночтение или двусмысленное толкование.

Данные сведения представляются по усмотрению участника запроса котировок в электронной форме. Отсутствие указанных сведений не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. ↑