Тендер - Поставка системы капиллярного электрофореза и расходных материалов (реактивов) №258962505

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1.1. Спецификация.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка системы капиллярного электрофореза и расходных материалов (реактивов)

- Посмотреть таблицу с данными

Значение цены по каждой позиции товара (работы, услуги) в ходе проведения конкурентной закупки не должно превысить цену товара (работы, услуги) по каждой позиции, установленную в извещении и/или документации о конкурентной закупке.

1.2. Техническое задание.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка системы капиллярного электрофореза и расходных материалов (реактивов)

- Посмотреть таблицу с данными1.3. Обоснование НМЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с данными1.4. Проект договора поставка товара и ввод.docx

Проект Договора

Договор № ________

поставки (с обязательством ввода в эксплуатацию)

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ (указываются должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ___________________________ (указываются вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается Договор), с одной стороны, и ______________________________________ (укажите наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________ (указываются должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании __________________ (указываются вид документа
и его реквизиты, на основании которого подписывается Договор), с другой стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании закупки автономного учреждения
от ________________ (указывается дата закупки) (протокол от ____________ (указываются дата и номер протокола) № опубликован в ЕИС в сфере закупок_____________________________ (указывается дата опубликования), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар в количестве и ассортименте согласно настоящему Договору и выполнить работы по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию товара (указываются необходимые виды работ), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар и надлежащим образом выполненные работы (обязанность оплатить выполненные работы указывается в случае выделения цены работ в общей структуре цены договора).

1.2. Поставщик передает Заказчику следующий товар: система капиллярного электрофореза и расходных материалов (реактивов).

1.3. Перечень (ассортимент), количество, иные характеристики и стоимость поставляемого товара указаны в прилагаемых к настоящему Договору спецификации и техническом задании (Приложения №№ 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Ввод товара в эксплуатацию включает пуско-наладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров товара. Перечень (ассортимент) и количество товара, подлежащего вводу в эксплуатацию, указаны в техническом задании (Приложение № 2).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____________ рублей __ копеек (указываются сумма цифрами и прописью), (указывается один из указанных ниже вариантов):

- в том числе НДС ___% (указывается ставка НДС) ____________ рублей ________ копеек (указывается сумма цифрами).

- НДС не облагается (указывается основание освобождения от уплаты НДС).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, в том числе расходы Поставщика на упаковку, доставку до места поставки, разгрузку и подъем на этаж, гарантийное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств, выполнение указанных в п.1.1. Договора работ, а также все расходы на страхование, уплату налогов (в том числе НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов, таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, если таковые расходы имеют место быть, и иные обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата производится Заказчиком: Аванс 30% в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора, на основании полученного от поставщика счета. Окончательный расчёт по факту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в течение 7 рабочих дней с даты с даты подписания Акта ввода товара в эксплуатацию, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется путем безналичного расчета перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. При выставлении счета на оплату в наименовании платежа должны быть указаны номер и дата Договора.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В установленный Договором срок поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, надлежащего качества и на условиях, указанных в настоящем Договоре, и выполнить в полном объеме, надлежащего качества работы.

3.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания Заказчиком Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

3.1.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности товара либо создают невозможность поставки товара в срок.

3.1.4. Передать товар Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

3.1.5. Безвозмездно, по требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества либо устранить недостатки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков товара, выявленных в течение срока действия гарантийных обязательств, а также с момента получения мотивированного отказа от приемки товара и (или) акта о несоответствии поставленного товара условиям Договора.

3.1.6. Осуществить поставку товара в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора.

3.1.7. Предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с товаром, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.8. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 5 Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять способы поставки товара и выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Осуществить поставку товара и выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

3.2.3. Требовать оплаты поставленного и принятого товара и выполненных и принятых работ (данное право указывается в случае выделения цены работ в общей структуре цены договора) в соответствии с условиями Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить приемку поставленного товара и выполненных работ.

3.3.2. Осуществить при приемке товара проверку на соответствие его спецификации и техническому заданию по наименованию (ассортименту), количеству и качеству, комплектности.

3.3.3. При обнаружении недостатков товара в ходе его приемки и недостатков выполненных работ уведомить Поставщика в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора.

3.3.4. Производить своевременную оплату по цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, за поставленный товар и выполненные работы (указывается в случае выделения цены работ в общей структуре цены договора).

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.4.2. Контролировать поставку товара без вмешательства в административно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором случаях.

3.4.4. Назначить Поставщику срок согласно п. 3.1.5. настоящего Договора для устранения обнаруженных недостатков товара и, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо
не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные товары у других лиц
с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение и выполнение работ по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию товара.

4. Порядок поставки, приемки и ввода товара в эксплуатацию

4.1. Место поставки товара: г. Белгород, Победы 85, корп. 11, 1 этаж, производственный центр.

4.2. Доставка товара, включая сборку, установку и ввод товара в эксплуатацию осуществляется Поставщиком с даты заключения договора до 29.05.2024 (включительно).

Совершение Заказчиком всех необходимых действий, обеспечивающих принятие товара, доставленного в соответствии с Договором, в т.ч. осмотр и проверка товара по количеству, качеству, ассортименту
и комплектности, а также принятие результатов работ по сборке, установке и вводу товара в эксплуатацию производятся в срок не более 10 рабочих дней с даты сборки, установки и ввода товара в эксплуатацию.

4.3. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и включает в себя срок доставки товара Поставщиком (в том числе сборки, установки и ввода товара в эксплуатацию (п. 4.2), а также срок принятия товара Заказчиком.

4.4. Работы по вводу товара в эксплуатацию должны быть выполнены Поставщиком в установленный пунктом 4.2. Договора срок после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.5. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.6. В рамках исполнения настоящего Договора доставка товара осуществляется за счет Поставщика транспортом Поставщика или транспортной организацией. Поставщик обязан обеспечить доставку товара Заказчику, а также выполнение работ по сборке, установке, монтажу и вводу товара в эксплуатацию в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время московское).

4.7. Поставщик заблаговременно (не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты доставки товара), уведомляет Заказчика о намечаемой дате доставки (при наличии возможности – об отгрузке) товара, с указанием реквизитов Договора, планируемых дате и времени доставки товара, номера транспортного средства. В любом случае определение даты направления уведомления и даты доставки товара Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления.

4.8. Поставка товара осуществляется Поставщиком с использованием транспорта в условиях, полностью исключающих возможность их порчи, повреждения и загрязнения. Должны быть полностью обеспечены условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

4.9. Поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу
во время перевозки к конечному пункту назначения Заказчика. Упаковка товара должна полностью соответствовать условиям транспортировки, предъявляемым к данному виду товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках
и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении
и транспортировании. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, на импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам маркировки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.10. Погрузка со склада Поставщика, доставка и разгрузка, сборка, установка, монтаж и ввод товара в эксплуатацию по адресу, указанному в п. 4.1. настоящего Договора, осуществляются силами и средствами Поставщика.

4.11. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику следующие документы:

- товарную накладную (в случае доставки товара Поставщиком собственным транспортом);

- транспортная накладная (в случае доставки товара транспортной организацией);

- акт приема-передачи и акт ввода товара в эксплуатацию в 2 экземплярах в соответствии с согласованными Сторонами в Приложениях № 3, № 4 к Договору формами, подписанные представителем Поставщика и заверенные печатью;

-счет на оплату;

- счёт-фактуру (при необходимости);

- документ (копия распорядительного документа по организации или доверенность), подтверждающий полномочия лица на право подписания документов;

- документы, подтверждающие соответствие передаваемого товара нормативам безопасности и качества,
или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификат соответствия (декларация о соответствии), в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию
о соответствии), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

- свидетельство государственной регистрации таможенного союза (санитарно-эпидемиологическое заключение, санитарный сертификат, гигиенический сертификат) на товар, выданное Роспотребнадзором, или его копию (если товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической сертификации);

- сведения, необходимые для работы с товаром, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида товара (паспорт, инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации) (при наличии) на товар на русском языке (в случае предоставления документов на иностранном языке, надлежащим образом заверенный перевод) и пр.).

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Росздравнадзором, или его копию (если Товар подлежит обязательной регистрации);

- свидетельство о первичной поверке средства измерения (при необходимости).

4.12. Принятие товара проводится Заказчиком в следующем порядке:

- осмотр и проверка полученного по товарной накладной/транспортной накладной товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту на соответствие условиям настоящего Договора;

- проверка полноты и сроков действия комплекта сопроводительных документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям, которые передаются вместе с товаром и в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.13. При доставке товара по адресу, указанному в п. 4.1. Договора, Заказчик проверяет исправность тары и (или) упаковки, соответствие наименования товара, указанной в товарной накладной Договору. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

При этом подписание товарной или транспортной накладной не означает осмотр и приемку товара
по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

4.14. Поставщик после доставки товара производит сбор, монтаж, установку товара. Поставщик обязан заблаговременно (не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты) уведомить Заказчика о намечаемой дате завершения сборки, установки, монтажа товара. В любом случае определение даты направления уведомления и даты завершения сборки, установки, монтажа товара Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления.

4.15. Принятие товара по качеству, ассортименту и комплектности, и принятие результата работ по вводу товара в эксплуатацию Заказчик осуществляет с участием Поставщика в срок, установленный пунктом 4.3. Договора, после выполнения Поставщиком работ по сборке, установке, монтажу товара.

Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для осмотра, проверки и ввода товара в эксплуатацию. Дата осмотра, проверки и ввода товара в эксплуатацию устанавливается с учетом времени, необходимого для прибытия представителя Поставщика, но не ранее чем через один день со дня направления уведомления о вызове путем направления контактному со стороны Поставщика лицу на адрес электронной почты и по телефону, указанным в пункте 11.4. настоящего Договора.

Поставщик обязан направить своего представителя, компетентного в вопросах определения количества (объема), комплектности и качества товара, работ, действующего на основании доверенности с правом подписи документов, сопровождающих приемку товара, работ, в т.ч. экспертизу товара, и получения документов от Заказчика, в т.ч. писем, уведомлений, претензий, мотивированных отказов. Заказчик вправе обращаться к представителю Поставщика для получения разъяснений по вопросам соответствия товара, работ требованиям настоящего договора.

4.16. В случае если при осмотре, проверке и вводе в эксплуатацию товара Заказчиком будет выявлено несоответствие количества, качества, комплектности, ассортимента, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам, Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции, комплекта сопроводительных документов (нарушение установленных сроков действия), подтверждающих соответствие товара требованиям, указанным в документации и настоящем Договоре, а также установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет мотивированный отказ от приемки товара, двусторонний акт о несоответствии поставленного товара условиям Договора, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке недостатков. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в осмотре и проверке товара. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение. Заказчик обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего качества или некомплектного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

4.17. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков товара
или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора и причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, и в этом случае расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

4.18. Поставщик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки товара, акта о несоответствии поставленного товара условиям Договора, являющегося неотъемлемой частью мотивированного отказа от приемки товара, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки и предоставить повторно подписанные представителем Поставщика и заверенные печатью
Акт приема-передачи товара и Акт ввода товара в эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного товара в соответствии условиями Договора.

4.19. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан поставить недопоставленное количество товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.20. После проведения осмотра и проверки доставленного товара на соответствие условиям Договора Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара и предоставляет один экземпляр Поставщику.

4.21. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи товара в случае, если Поставщик
на момент предоставления Акта не передал Заказчику предусмотренную условиями настоящего Договора необходимую сопроводительную документацию.

4.22. Работы по вводу товара в эксплуатацию выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

4.23. Приемка выполненных работ по вводу товара в эксплуатацию осуществляется по факту их выполнения, о чем Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода товара в эксплуатацию (приложение N 4 к Договору).

4.24. В случае обнаружения недостатков при вводе в эксплуатацию товара Заказчик в течение рабочего дня, следующего за днем ввода товара в эксплуатацию, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта ввода товара в эксплуатацию, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.25. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта ввода товара в эксплуатацию, Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода товара в эксплуатацию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.26. После подписания Сторонами Акта ввода товара в эксплуатацию право собственности и риск случайной порчи или гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

При исполнении настоящего Договора одностороннее изменение Поставщиком технических характеристик и качества товара не допускается.

5.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям российского законодательства, требованиям санитарных правил и норм, прочим нормативам для данного вида Товара требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому товару), действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. При поставке товара Поставщик, наряду с документами, указанными в п. 4.10. настоящего Договора предоставляет Заказчику гарантию на данный товар и срок действия такой гарантии, который составляет 12 месяцев с даты подписания Акта ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока гарантии производителя.

5.4. Гарантия по настоящему Договору действительна при условии, если Заказчиком не нарушались требования эксплуатации, выданные Поставщиком при сдаче товара по Акту ввода товара в эксплуатацию.

5.5. В случае обнаружения скрытых недостатков товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения, но в пределах установленного гарантийного срока, направляет Поставщику акт о скрытых недостатках товара с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовке к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения товара.

5.6. При возникновении в течение гарантийного срока между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора и причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, и в этом случае расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пеня).

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пеня).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня устанавливается в следующем размере:

а) 0,1% от цены договора, если цена договора не превышает 50 млн. рублей;

б) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, если цена договора превышает 50 млн. рублей.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,1 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе удерживать из причитающихся выплате Поставщику денежных средств за поставляемые Товары суммы неустойки (штраф, пеня), начисленные за нарушение Договорных обязательств и подлежащие возмещению Поставщиком, суммы убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком Договорных обязательств. Обязательства Заказчика по оплате по Договору считаются исполненными (прекращенными) с даты направления Поставщику уведомления об удержании суммы неустойки, убытков.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штраф, пеня), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустойки (штраф, пеня) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.7. Обеспечение Поставщиком исполнения обязательств по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

6.8. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком всех его обязательств по Договору, в том числе:

6.8.1. обязательств, предусмотренных Договором, в случае полного или частичного неисполнения Поставщиком Договора;

6.8.2. обязательств по уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление;

6.8.3. обязательств по возврату авансовых платежей по Договору; (указывается в случае, если авансовый платеж предусмотрен условиями Договора)

6.8.4. обязательств по возмещению убытков.

6.9. В случае обеспечения Поставщиком исполнения обязательств по настоящему Договору банковской гарантией:

6.9.1. Заказчик имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки.

6.9.2. Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору во внесудебном порядке.

6.9.3. В случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отзыва такой лицензии предоставить Заказчику соответствующее обеспечение исполнения Договора на условиях, указанных в данном разделе Договора.

6.10. В случае обеспечения Поставщиком исполнения обязательств по настоящему Договору путем внесения на счет Заказчика обеспечительного платежа:

6.10.1. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечительного платежа, осуществляется после выполнения Поставщиком всех обязательств, по письменному требованию Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты его получения Заказчиком.

6.10.2. В случае нарушения Поставщиком условий исполнения Договора сумма внесенного обеспечительного платежа возвращается за вычетом суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), подлежащих возмещению убытков.

6.10.3. В случае полного или частичного неисполнения Поставщиком Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечительного платежа, Поставщику не возвращаются в полном размере внесенного обеспечительного платежа.

6.10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе засчитать денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечительного платежа, во внесудебном порядке.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным.

7.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.4. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором.

7.5. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, и одновременно может быть направлено телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при просрочке поставки товара более чем на 14 календарных дней.

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (по обоюдному согласию сторон) Стороны составляют Соглашение о досрочном расторжении настоящего Договора, в котором указывают причину расторжения, порядок и срок проведения взаиморасчетов по настоящему Договору, если у сторон есть финансовые претензии друг к другу.

9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Срок действия настоящего Договора исчисляется со дня подписания настоящего Договора до исполнения сторонами всех взаимных обязательств.

11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения одной из Сторон своего почтового или юридического адреса, а также банковских реквизитов, указанная Сторона обязана в течение 10 календарных дней письменно уведомить об этом другую сторону с момента изменения адреса или банковских реквизитов.

11.2. Любые изменения, дополнения и уточнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены и подписаны обеими сторонами. Объём исполнения настоящего Договора может быть изменён в максимально возможно предусмотренных пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Любые уведомления или сообщения, направленные в рамках настоящего Договора, будут считаться переданными должным образом, если они подписаны уполномоченными представителями сторон, направлены заказной почтой, доставлены курьером под расписку о получении по указанным в разделе 12 настоящего Договора фактическим адресам сторон, либо по адресам электронной почты, указанным в п.11.4. настоящего Договора, либо направлены факсимильной связью с указанием передавшего сообщение, принявшего сообщение, даты и времени. В любом случае определение даты совершения действий и даты направления уведомления Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления.

11.4. На время действия настоящего Договора контактными лицами являются:

Со стороны Заказчика:

Курлов Александр Васильевич, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, +7(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Автина Татьяна Валерьевна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-36-67, факс: +7(4722)301012.

Со стороны Поставщика: ______________________________________________________________________________.

(указываются должность и ФИО уполномоченного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

11.5. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан квалифицированными сертификатами электронных подписей с использованием функционала электронной площадки «РТС-тендер», с возможностью доступа к электронному документу обеих Сторон.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи товара;

- Приложение № 4 – Форма Акта ввода товара в эксплуатацию.

12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________

от «___» _________ 20____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_

(следующая страница)

Приложение № 2

к Договору № ____________

от «___» _________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №_3

к Договору № __________

от "_____" _____________ 20____ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

[НАЧАЛО ФОРМЫ]

_

Акт приема - передачи товара

г. Белгород "_____" _____________20___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ (указываются должность, Ф.И.О.), действующего на основании на основании ________________________________ (указываются вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается Акт), с одной стороны, и

__________________________ (указывается наименование участника закупки, с которым заключен договор), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ (указываются должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________ (указываются вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается Акт), с другой Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от ______ 20__ г № ____ (указываются дата и номер Договора) (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товара соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям условий Договора.

3. Адрес поставки: ___________________________________________________________ (указывается адрес поставки).

4. Товар передан в полном/неполном объеме (нужное подчеркнуть).

5. Товар поставлен в следующие сроки _______________________________________ (указывается дата поставки).

6. Заказчик имеет / не имеет (нужное подчеркнуть) претензии к Поставщику по исполнению обязательств, предусмотренных Договором.

_

(указываются претензии при их наличии)

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________/ _________________/ _________________________________/ ______________ /

м.п. м.п

_

[КОНЕЦ ФОРМЫ]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» _________ 20____ г.

ФОРМА АКТА ВВОДА ТОВАРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

[НАЧАЛО ФОРМЫ]

_

Акт ввода товара в эксплуатацию

г. Белгород "_____" _____________ _______ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устав, доверенность), с одной стороны, и

(наименование участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устав, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица), с другой Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод товара в эксплуатацию, а Заказчик принял следующий товар к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к договору № __________________________ от «____» ______________20___г.):

_________________________________________________________________________________ (описание товара).

Заводские (серийные) №_______________________________________________________________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию товара: ______________________________________________________.

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора.

Установка, монтаж, пуско-наладочные работы выполнены с соблюдением правил техники безопасности.

Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания товара следующих специалистов Заказчика:

1._________________________________________________

2._________________________________________________

2. Заказчик не имеет /имеет (нужное подчеркнуть) претензии к Поставщику по исполнению обязательств, предусмотренных Договором.

_

3. Гарантийное обслуживание выполнять ______________________________________________________________________

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________/ _________________/ _________________________________/ ______________ /

м.п. м.п

_

[КОНЕЦ ФОРМЫ]

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными1. ЗК_ЭФ_МСП типовое извещение.docx - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Не подлежит размещению в Единой информационной системе, на основании ПП РФ от 06.03.2022 г. N 301 «Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Выложено отдельным файлом)

Значение цены по каждой позиции товара (работы, услуги) в ходе проведения конкурентной закупки не должно превысить цену товара (работы, услуги) по каждой позиции, установленную в извещении и/или документации о конкурентной закупке.

_

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Выложено отдельным файлом)

_

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(Выложено отдельным файлом)

Используемый метод определения НМЦД, обоснование его применения:

Для определения начальной (максимальной) цены договора заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Источником информации о цене товара, являющегося предметом настоящей закупки, явились коммерческие предложения фирм-поставщиков.

_

Приложение 4

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(Выложено отдельным файлом)

_

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса котировок

ФОРМА 1

«_____» ______________20 ___ г.

№ _________________________

(исходящий номер Участника закупки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о запросе котировок:

_

(наименование предмета закупки),

включая проект Договора, который будет заключен с победителем запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, Положение о закупке товаров, работ, услуг «НИУ БелГУ» _,

(наименование Участника закупки)

зарегистрированное (ный, ная) в ______________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером _____________________________________________, (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) серия _____ № ________ от ____________),

в лице _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя указываются полностью)

действующем на основании __________________________________________________________________________:

(Устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия Договора, установленные в указанных выше документах, и направляет настоящую котировочную заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что в отношении

_,

(наименование Участника запроса ценовых предложений)

не проводится процедура ликвидации, не признан банкротом, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Мы обязуемся поставить товары, выполнить работы, оказать услуги (Таблица № 1) с соблюдением требований (Таблица № 2) и срока выполнения обязательств по Договору.

_____________________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________________

(наименование предмета закупки),

Цена Договора (цифрами и прописью):

_

(цена Договора указывается цифрами и прописью, руб.),

(в том числе НДС __ %, что составляет ____________ рублей/НДС не предусмотрен (основание)).

В указанную цену включены:

все расходы, производимые в процессе поставки товаров, стоимость необходимых для проведения работ материалов и устройств, оказания услуг, в том числе транспортные расходы, страховки, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг): _______________________________________________________.

Место и условия (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг): _____________________________________________.

Срок гарантии: _________________________________________________________________________________________________.

В случае признания нас победителем запроса котировок, мы берем на себя обязательства заключить Договор не ранее десяти дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения итогового протокола закупки.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (контактная информация уполномоченного лица):

_,

(Ф.И.О. и должность указываются полностью)

телефоны: ___________________________доб.________, моб. :___________ эл. почта: ___________________________

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_.

Приложения к котировочной заявке:

Таблица № 1 наименование, количество и объем, поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (спецификация);

Таблица № 2 наименование, функциональные (потребительские свойства) или качественные характеристики материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (техническое задание);

Таблица № 3 отношение к категориям субъектов малого или среднего предпринимательства);

Таблица № 4 сведения о планируемом привлечении субподрядчика (сведения о соисполнителях);

Таблица № 5 декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в разделе Требования к участникам запроса котировок;

Таблица № 6 согласие на обработку персональных данных, с приложением копии документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Таблица № 7 перечень документов или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке.

Таблица № 1

Наименование, количество и объем,

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (спецификация):

- Посмотреть таблицу с данными

* допускается указание нескольких производителей товара

Таблица № 2

Наименование, функциональные (потребительские свойства) или качественные характеристики материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (техническое задание).

(допускается предоставление информации по форме, использованной в разделе «Техническое задание» извещения о запросе котировок в электронной форме)

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 3

Отношение к категориям

субъектов малого или среднего предпринимательства:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 4

Сведения о планируемом привлечении

субподрядчика (соисполнителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 5

Декларация о соответствии участника закупки требованиям,

установленным в разделе Требования к участникам запроса котировок

Декларируем, что

_,

(наименование Участника закупки)

соответствует требованиям, установленным в разделе Требования к участникам запроса котировок.

1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4. Участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

5. Соответствует требованиям, установленным в п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ (допускается предоставление с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

6. Между Участником и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководители подразделений Заказчика и иные лица, уполномоченные на подписание договоров, сотрудники Заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок и других комиссий, включая приемочные комиссии, а также иные сотрудники Заказчика, принимающие участие в закупочной деятельности и/или заинтересованные в результатах конкретной закупки товаров, работ, услуг, не заинтересованы (прямо или косвенно) в результатах выбора поставщиков, в том числе:

• • • быть лицами, на которых способны оказывать влияние участники закупки, в том числе, лицами, являющимися участниками, учредителями или акционерами участников закупки – юридических лиц, членами их органов управления, единоличными исполнительными органам, членами коллегиальных органов и их кредиторами;
    • состоять в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления участников закупки -юридических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
    • состоять в браке с участниками закупки – физическими лицами, в том числе, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя;

4) являться близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами, усыновителями или усыновлёнными физических лиц, перечисленных в настоящем пункте.

7. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации

участника закупки __________________________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

М.П.

Таблица № 6

*Согласие на обработку персональных данных только для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _,

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в процедуре закупки, в своей воле и в своем интересе даю свое согласие НИУ «БелГУ», на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и иные сведения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: копия документа, удостоверяющего личность.

Руководитель организации

участника закупки __________________________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

М.П.

_

*Согласие, заполняется только в случае указания требования в извещении о проведении закупки

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ (ДАЛЕЕ - ГРАНТ)

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030".

УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГРАНТА ЯВЛЯЕТСЯ

СОГЛАСИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГРАНТА

_,

(Наименование организации)

сообщает о согласии на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок, направленных на соблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта. Выражает согласие на проведение указанных проверок, которые осуществляются путем подписания Договора по результатам проведения закупки, не приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Руководитель организации

участника закупки __________________________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

М.П.

Таблица № 7

Перечень документов или надлежащим образом заверенных копий документов,

подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки,

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке

- Посмотреть таблицу с данными