Тендер - Поставка гелия для МРТ для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины» №258827878

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Поставка_гелия.doc
• Копия_НМЦК_на_поставку_гелия.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 Просмотр сведений о закупке «Поставка гелия для МРТ для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3889

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка гелия для МРТ для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины»

Описание объекта закупки: Поставка гелия для МРТ для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины»

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.90

Дата размещения закупки: 30.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:47

Срок завершения подачи оферт: 01.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:47

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, 2-я линия, д.47

Источник финансирования: Внебюджетные средства

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условий договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ЛН. 1-Я В.О., Д. 58

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Васильевский, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 1-Я В.О.,, 58

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2501

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Скапцова

Имя Наталья

Отчество

Дополнительная контактная информация проведение закупки через электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2023г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Микава Автандила Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", посредством подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга», в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1 В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку гелия для магнитно-резонансного томографа, (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с доставкой и разгрузкой с транспортного средства по адресу: Санкт-Петербург, В.О. 2 линия д. 47.
1.4. ИКЗ: ___________________________________________.

Цена Договора.
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора составляет __________________ рубля _____________копеек (________________ рубля______________________ копеек), НДС /НДС отсутствует на основании ______________________________.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость доставки, разгрузки, расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5 Договора.
2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
2.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренных Договором.

Взаимодействие Сторон.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с п.7 Договора.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
3.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором;
3.4.8. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора количество поставляемого Товара, предусмотренного Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.
3.4.9. удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Упаковка и маркировка.
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Поставка Товара производится в возвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.
4.2. Габаритные размеры сосудов Дьюара и средств их транспортировки не должны превышать размеры дверных проемов помещений (высота 190 см, ширина 140 см) Заказчика по высоте и ширине.

Порядок поставки Товара.
5.1. Срок поставки: в течение 7 календарных дней с момента получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика по адресу электронной почты указанной Поставщиком в п. 18 настоящего Договора.
5.2. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема –передачи Товара в установленном порядке.
5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) копию сертификата соответствия, оригинал паспорта качества на жидкий гелий
б) копию сертификата соответствия, оригинал паспорта качества на газообразный гелий
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение №2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
5.4. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема –передачи Товара.

Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору) ;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);
г) проверку количества поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Контракту), подписанного Поставщиком и Заказчиком. или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, не позднее 5 дней с даты поставки Товара.
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта прима передачи Товара.

Гарантии.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует качество Товара, поставленного по Договору, и используемого в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору). Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Остаточный срок гарантии на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Акта приёма-передачи товара (приложение N 2 к Договору).

Некачественный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

Поставщик обязан обеспечить прибытие уполномоченного представителя по месту нахождения Товара для составления двухстороннего документа, содержащего перечень выявленных недостатков Товара, а также для решения организационных и технических вопросов, связанных с гарантийной заменой Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления.

По прибытии уполномоченного представителя Поставщика представители Сторон составляют двухсторонний документ, в котором фиксируют выявленные неисправности и недостатки Товара, а также устанавливают окончательный срок их устранения.

Срок гарантии качества Товара продлевается на время, в течение которого производилась замена Товара, в случае наступления гарантийного случая.

Убытки Заказчика, возникшие по причине неправомерного отказа Поставщика от гарантийного обслуживания Товара, подлежат взысканию с Поставщика в полном объёме.
8. Порядок расчетов.
8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств: Внебюджетные средства
8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
8.3. Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.
8.3.1. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара, к которому Поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 5.3 настоящего Договора, являющиеся его неотъемлемой частью и после предоставления следующих документов:
а) счета* (*для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения);
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной;
г) Акта приема-передачи Товара (приложение N 2 к Договору).
д) копию сертификата соответствия, оригинал паспорта качества на жидкий гелий;
е) копию сертификата соответствия, оригинал паспорта качества на газообразный гелий;
На всех документах, указанных в 8.3.1. Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
8.4. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приёма-передачи Товара и на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3.1. Контракта.
9. Ответственность сторон.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
9.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9.8 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.9 Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Договору в натуральном выражении.
9.10. Обязательства по Договору считаются исполненными после выполнения в полном объеме поставки товара, в количестве и качестве, которые указаны в Приложении №1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.11. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного Договором , Заказчик не несет ответственность, установленную 10.3 – 10.4 Контракта.
9.12 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.13 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.14. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Договора в соответствии с пунктом 9.9 Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.9 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.15 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора
9.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.17. Заказчик при оплате настоящего Договора вправе руководствоваться положениями ст. 410 ГК РФ, предусматривающими возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть Заказчик вправе произвести перечисление Исполнителю денежных средств в оплату обязательств по настоящему Договору в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цену Договора. Для зачета достаточно заявления Заказчика, полученного стороной Поставщика.
10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора.
10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «31» декабря 2023 г., а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной 10 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.6. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
11. Исключительные права.
11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.
11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.
12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
13. Уведомления.
13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде заказного письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
13.2. Уведомление считается доставленным с даты отметки на уведомлении о вручении.
13.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий Договора в отношении Договора, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
14. Антикоррупционные условия.
14.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.)
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
15. Дополнительные условия и заключительные положения.
15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.3. Настоящий Договор заключен по результатам электронного аукциона, подписан электронными подписями Сторон.
15.4. Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о смене любых своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, включая, сведения о платежных реквизитах. При отсутствии иной информации Стороны руководствуются имеющимися у них реквизитами. Риск использования неактуальных реквизитов в этом случае возлагается на ту сторону Договора, которая вовремя не уведомила другую сторону Договора об изменениях.
16. Заключительные положения.
16.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.2. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
16.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. - Посмотреть таблицу с данными18. Реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными
к Договору
N
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
Приложение N 2
к Договору
N
Образец
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
по Договору от "___" __________ 20__ г. N ____
Санкт - Петербург
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»
(наименование организации)
в лице ________________________________________________________________________________,
(должность. Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________ с одной стороны и
( Устава, Положения, Доверенности)
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»
(наименование организации)
в лице ________________________________________________________________________________,
(должность. Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________ с другой стороны,
( Устава, Положения, Доверенности)
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со Спецификацией к Договору №___ от _____201 г.

«Поставщик» поставил, а «Заказчик» принял следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного товара составляет _______________________ (сумма прописью)

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору)

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар;

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Копия сертификата соответствия, оригинал паспорта качества на жидкий гелий

2. Копия сертификата соответствия, оригинал паспорта качества на газообразный гелий

Заказчик (Получатель) несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными