Тендер - Поставка дезинфицирующего средства (водорода пероксид) №258775203

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№1_обоснование_НМЦК_ЭА

Приложение № 1

к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к обоснованию: согласно Приложению №1.1 к Приложению № 1 к извещению об осуществлении закупки

Эксперт О.А.Кулакова

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 30.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть006436

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Владимирская обл,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Каманина, д. 21

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Объем предоставления гарантии качества - 100% в течение всего гарантийного срока

Требования к гарантии производителя товара

не менее 12 (двенадцать) месяцев

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

в течение действия Контракта

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 266.00 478800.00 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки не вызывает коррозию металла Значение характеристики не может изменяться участником закупки Дезинфицирующее средство в виде концентрата, без запаха Значение характеристики не может изменяться участником закупки В качестве действующего вещества содержит перекись водорода в концентрации ≥ 6 и ≤ 6.7 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит бензоата натрия Значение характеристики не может изменяться участником закупки Фысовка: полимерная емкость ≥ 0.9 и ≤ 2.5 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает бактерицидным, спороцидным, вирулицидным(включая вирус полиомиелита, гепатитов, ВИЧ,тестировано по М.terrae), фунгицидным и овоцидным действием Значение характеристики не может изменяться участником закупки Назначение для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения, не вызывая их коррозию и повреждения Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности средства В невскрытой упаковке изготовителя 3 года., во вскрытой упаковке- с момента вскрытия не менее 12 месяцев;рабочих растворов - неменее 24 часов Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 1,1 к Приложению №1 НМЦК

2 Приложение №1 обоснование НМЦК_ЭА

Проект контракта

1 Приложение № 4 - Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Прил 2_Описание объекта закупки_ЭА новое

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 к извещению_Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Прил_2_Описание_объекта_закупки_ЭА_новое - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1,1_к_Приложению_№1_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_-_Проект_контракта

Приложение № 4 к извещению

Контракт на поставку

дезинфицирующего средства (водорода пероксид)

для нужд государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Владимирской области

"Областной клинический онкологический диспансер"

№ __________________________________________

г. Владимир ____ ____________ 20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областной клинический онкологический диспансер», далее именуемое «Заказчик», в лице (должность) Ф.И.О., действующего на основании (наименование документа) № от (дата), с одной стороны и (наименование поставщика), далее именуемое «Поставщик», в лице (должность) Ф.И.О., действующего на основании (наименование документа) № от (дата) и в соответствии с Уставом, с другой стороны, руководствуясь ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и в соответствии с протоколом (номер) заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (водорода пероксид) (далее по тексту – товар) согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

Поставщик обязуется поставить товар по Контракту в 2024 г.: по заявке Заказчика в течение 5 дней с момента отправления Заявки. Заявка подается по электронной почте, указанной в Контракте. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Владимир, ул. Каманина, д. 21, силами и средствами Поставщика на склад Заказчика. Контрактом не предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Ответственное за исполнение Контракта лицо Заказчика зав. аптекой Ипатова С.С. тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Качество товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в спецификации (приложение № 1 к Контракту), и соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству товара, которые установлены нормативной и технической документацией Российской Федерации.

Гарантийный срок.

Срок предоставления гарантии качества в течение 12 месяцев с даты поставки. Объём предоставления гарантии качества – 100%. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на заменённый.

Цена Контракта и порядок оплаты

Цена Контракта составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек и включает НДС (___%) или НДС не облагается в сумме ________ (сумма прописью) рублей __ копеек, а также прочие расходы (самовывоз, доставка товара до склада Заказчика транспортом Поставщика, погрузка, разгрузка силами и средствами Поставщика. Оплата по Контракту осуществляется за счёт средств бюджетного учреждения (ОМС) на 2024 год.

Цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона.

При поставке Товара Поставщик представляет документы, позволяющие идентифицировать Товар по Контракту.

Контрактом предусмотрена обязанность оформления и обмена документами о приёмке товаров в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе.

Заказчик обязуется оплатить товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе документа о приёмке, подписанного Заказчиком, с учётом положений Контракта, предусматривающих ответственность сторон.

Расчёты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платёжными поручениями.

Расчёты по Контракту, в части уплаты неустойки, являющихся мерами ответственности Поставщика за нарушение Контракта, осуществляются путём удержания суммы неустойки из обеспечения исполнения Контракта и (или) путём удержания суммы неустойки из платежей, подлежащих к оплате Заказчиком.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счёта Заказчика.

Поставщик несёт ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обременённых правами третьих лиц.

Если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Обеспечение исполнения Контракта

Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

Приёмка поставляемого товара

Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с Контрактом.

Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого товара.

Поставщик обязуется за 5 (Пять) дней до планируемого срока поставки товара письменно или по тел. (факсу, эл. почте, иным образом) известить Заказчика о готовности товара к поставке.

• При поставке Товара Поставщик представляет документы, позволяющие идентифицировать Товар по Контракту.
• Приёмка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации после передачи Товара Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документа о приёмке с приложением документов, предусмотренных пунктом 3.4. Контракта.

По результатам приёмки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок.

• Поставщик в день исполнения Контракта (поставки Товара) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приёмке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона.

К документу о приёмке, прилагаются документы, указанные в пункте 3.4. Контракта, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приёмке;

• Документ о приёмке, подписанный Поставщиком, после его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приёмке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
• В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днём поступления документа о приёмке в соответствии с пунктом 5.6. Контракта, и на основании результатов экспертизы, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приёмке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приёмке в единой информационной системе.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днём поступления документа о приёмке в соответствии с пунктом 5.6. Контракта, проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьёй 94 Федерального закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

• Документ о приёмке, мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приёмке, мотивированного отказа от подписания документа о приёмке считается дата размещения таких документа о приёмке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приёмке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приёмке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.5. Контракта;

• Датой приёмки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приёмке, подписанного Заказчиком. Со дня подписания документа о приёмке в единой информационной системе Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
• Внесение исправлений в документ о приёмке осуществляется путём формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приёмке.
• При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
• При обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в Товаре Поставщику не позднее двух рабочих дней с момента их обнаружения по электронной почте или по факсу направляется извещение с требованием о возмещении убытков или замене Товара ненадлежащего качества.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет ___ рублей:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена оговора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней) или уведомление об удержании неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
• Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключённым по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 (пять тысяч) рублей и не менее 1000 (одна тысяча) рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключённым с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в следующем порядке и составляет ____ рублей:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

• • За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке и составляет ____ рублей:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

• • В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объёма такого привлечения, установленного Контрактом.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Оплата неустойки может производится путём удержания Заказчиком суммы неустойки из обеспечения исполнения Контракта и (или) путём удержания суммы неустойки из платежей, подлежащих к оплате Заказчиком.
• Неустойка, в части не покрытой суммой обеспечения исполнения Контракта и не покрытой оставшейся неоплаченной Заказчиком суммой Контракта, должна быть оплачена Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования (претензии) об уплате неустойки (штрафов, пеней).
• Неустойка (штраф, пени) уплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования (претензии) об оплате.
• Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по Контракту.
• Убытки подлежат оплате сверх неустойки.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны Контракта.

Изменение и расторжение Контракта

Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением внесения изменений по соглашению сторон в разрешённых действующим законодательством случаях.

Контракт считается изменённым с момента подписания соглашения об этом обеими сторонами Контракта.

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

По требованию одной из сторон Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае существенных нарушений условий Контракта Поставщиком в части срока обеспечения товаром, а также требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

Заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Если заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств.

Нарушение Контракта Заказчиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, неоднократной не выборки товаров.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае существенного нарушения Заказчиком условий Контракта, в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Разрешение споров

Иски, вытекающие из настоящего Контракта, предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

Во всём ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта «Антикоррупционная оговорка» Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта «Антикоррупционная оговорка» Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учёта действия этих обстоятельств и их последствий.

Уведомления

Письмо или уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, может направляться посредством электронного документооборота в виде письма, подписанного усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью (в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Контракта или по почтовому адресу другой Стороны.

Письмо или уведомление считается доставленным с момента доставки письма до Стороны.

Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении своих реквизитов, несёт риски и убытки, которые могут у неё возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств.

Заключительные положения

Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до 31.12.2024.

Датой начала исполнения Контракта является дата заключения Контракта.

Датой окончания исполнения Контракта является последняя дата, предусмотренного Контрактом срока для оплаты Заказчиком исполненных Поставщиком в полном объёме обязательств по поставке товаров, но не позднее 31.12.2024.

• Перечень приложений к Контракту:
• Приложение № 1 – спецификация.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту от _______________

№ __________________________________

Спецификация

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (ОМС-0903)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_к_извещению_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке

Приложение № 3

к извещению

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными