Тендер - Поставка моющих и дезинфицирующих средств №258673549

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПРИ.3_договор.doc
• ПРИЛ._1_техзадание_27.11.2023.docx

x

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №176» г. Чебоксары

________________Л.Г. Козуб

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет поставки: Поставка моющих средств.

Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д.4

Сроки поставки: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Гарантийный срок: на поставляемый товар не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Требования к качеству товара:

Весь поставляемый товар должен быть новым, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу, наличие сертификатов.

- Посмотреть таблицу с данными

5

4

Отбеливатель «БОСС»

Отбеливатель жидкий БОС Плюс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, без хлора, 1.2л

Консистенция жидкость Тип ткани хлопок Совместимость для хлопка, льняных, смесовых, синтетических тканей Отдушка нейтральная Вид упаковки флакон Объем флакона 1200 мл

5

5

Чистящее средство «Пемолюкс»

Общие

Торговая марка-ПЕМОЛЮКС

Артикул▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Страна производитель - Россия

Состав - См. На Упаковке

Упаковка и фасовка

В боксе - 36 штук

Фасовка - по 1 шт

Индивидуальная упаковка- пластиковая баночка

Габариты и вес

Размер (Длина × Ширина × Высота)

6,5 см х 6,5 см х 24 см

Вес брутто▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг

Особенности

Вес, г -480

Аромат - лимон

50

6

Чистящее средство «Сарма» чистящий отбеливание

Чистящее средство «Сарма»

Назначение-универсальное, для кафеля, для сантехники, для межплиточных швов

Эффект-устранение известкового налета, устранение неприятных запахов, антибактериальный

Аромат-лимон

Особенности-Состав

Абразив, сода, кислородсодержащий отбеливатель (

50

7

Мыло детское 100 гр. ЭКФО

код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Мыло "Детское" идеально подходит для чувствительной кожи, склонной к различного рода воспалениям и раздражениям. Имеет нежную текстуру, прекрасно пенится, деликатно очищает, не оставляет ощущения стянутости и сухости.

150

8

Мыло хозяйственное

Форма выпуска- кусковое мыло

Содержание жирных кислот -72%

Количество в упаковке -1

Содержит - глицерин, пальмовое масло, кокосовое масло

Назначение- универсальное

Тип стирки- ручная

Дополнительная информация - состоит из натриевых солей жирных кислот натуральных жиров и масел (кокосового, пальмового, подсолнечного) с добавлением глицерина, пластификаторов, антиоксидантов и смягчающих веществ

50

9

Белизна – гель

Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Белизна» гель

Средство в виде геля продается в пластиковых бутылках. Такая консистенция помогает действующему веществу дольше оставаться на обрабатываемой поверхности, не стекать. Соответственно гель обеспечивает лучший результат при чистке сантехники. Состав «Белизна-гель» имеет сложный, в него входят дополнительные компоненты:

• поверхностно активные моющие вещества;
• загустители;
• растворители ржавчины;
• каустическую соду;
• парфюмерные отдушки.

5

10

Порошок «ЛОСК» 450 гр.

• назначение: для ручной стирки, для машинной стирки, для цветных тканей, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
• особенности: для активаторной стиральной машины
• состав: концентрат, с отбеливателем

30

11

Мешки для мусора ЛАЙМ»

30 л

Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Мешки для мусора лайма в рулоне предназначены для сбора, хранения, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Широко используются в офисах, дома, в строительной, медицинской сфере, супермаркетах или на улице.

50

12

Мешки для мусора ЛАЙМ»

60 л

Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Мешки для мусора лайма в рулоне предназначены для сбора, хранения, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Широко используются в офисах, дома, в строительной, медицинской сфере, супермаркетах или на улице.

50

13

Бумага туалетная Papia 8 рулонов в упаковке

Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

• Торговая марка :Papia
• Количество рулонов в упаковке:8
• Количество слоев: 3
• Цвет: белый
• Наличие втулки: Да
• Ароматизатор: Нет
• Длина рулона туалетной бумаги:16.8метр
• Тиснение: Да
• Перфорация: Да
• Сырье: первичная целлюлоза
• Страна происхождения: Россия

200 рул.

14

Санокс гель для сантехники 500 мг.

Санокс гель для сантехники

назначение: для сантехники

от ржавчины

от известкового налета

от запаха

с лимонной кислотой

антибактериальное

ПАВ -АПАВ не более 15%, НПАВ не более 5%

10

15

Сода кальцинированная 600 гр.

- Посмотреть таблицу с данными

30

16

Салфетки бумажные

Описание

Бумажные салфетки "OfficeClean", 1-слойные, из переработанной макулатуры, размер 23х23 см, белые.

Коротко о товаре - Посмотреть таблицу с данными

50

17

Бумага туалетная

Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тип -туалетная бумага

Вид- рулонная

Количество слоев-1

Длина рулона -54 м

Материал- вторичная целлюлоза

Цвет- белый

100

18

Кондиционер для белья Vernel 1.82 л

• Назначение: для шерсти и шелка, для детского белья, для нижнего белья, для хлопковых тканей, для цветных тканей, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для черных и темных тканей
• Особенности: гипоаллергенное, подходит для чувствительной кожи, концентрат
• Форма выпуска: жидкость
• Эффект: антистатический

10

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки №

г. Чебоксары «____» декабря 2023 г.

МБДОУ «Детский сад №176» города Чебоксары Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Козуб Любови Григорьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик, действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары, согласно приложению №1, для муниципальных нужд МБДОУ «Детский сад №176» города Чебоксары Чувашской Республики, а Заказчик обязуется принимать указанные товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование, количество и цена товара определяется в соответствии с приложением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик осуществляет поставки только после получения от Заказчика заявки.
Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 дней с момента получения от Заказчика заявки в объеме, указанном в заявке.
2.2. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом на склад Заказчика.
2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.
2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара на склад Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик в срок не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику заявку, в которой указывает:
- количество товара;
- качество товара;
- ассортимент товара.
3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки товара для его доставки Заказчику обязан сообщить последнему о произведенной отгрузке.
Сообщение должно содержать:
- наименование транспортного средства;
- дату отгрузки;
- наименование товара;
- объем отгруженного товара;
- примерную дату прибытия товара на склад Заказчика.
Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования факсимильных или компьютерных средств связи.
3.3. Заказчик самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
3.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость товаров составляет ___________________________________________, в том числе НДС ________________ %.
4.2. Оплата за товар производится за счет средств, приносящей доход деятельности.
4.3. Цена на товар определяется спецификацией (приложение). При этом возможно изменение цен, но не выше розничных цен, действующих на территории Чувашской Республики.
4.4. Заказчик производит оплату поставляемого ему товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 дней с момента поступления товара на склад Заказчика.
4.5. Заказчик имеет право предварительно оплатить товар в размере 30% от стоимости договора.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТа и ТУ.

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий контракт и заявку) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
6.2. Заказчик с участием Поставщика принимает товар, а при обнаружении недостатков, недопоставки немедленно заявляет об этом Поставщику. Все обнаруженные при приеме недостатки, недопоставки оговариваются в акте, либо ином документе, удостоверяющем приемку.
6.3. Выявленный в процессе эксплуатации товар или некомплект товара подлежит возврату, который обязуется в бесспорном порядке заменить бракованный товар на товар, надлежащего качества в течение десяти дней со дня получения претензии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
7.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
7.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
7.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф. пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до «31» декабря 2023 г.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.

9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ ______________ от «__» _______ 2023 года

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

МБДОУ «Детский сад № 176»

г. Чебоксары

_______________ Л.Г. Козуб ____________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Договору

№ ________________ от «__» _______ 2023года

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

МБДОУ «Детский сад № 176»

г. Чебоксары Поставщик:

___________________ Л.Г. Козуб ____________________

М.П. М.П.