Тендер - поставка жидкого мыла №258565049

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Поставка_жидкого_мыла_2023_проект

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник учреждения

КОГКУ «Межрайонное управление

социальной защиты населения в Лузском районе»

________________ И.В. Перетягина

«___» ___________ 2023 г.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку товаров для государственных нужд Кировской области

(на поставку жидкого мыла)

г. Луза « » 2023 года

Кировское областное государственное казенное учреждение социальной защиты «Межрайонное управление социальной защиты населения в Лузском районе», выступающее от имени субъекта Российской Федерации – Кировской области и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Перетягиной Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании ., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

• Предметом Контракта является поставка жидкого мыла (далее-товар).
• Наименование, количество и характеристики товара определены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).
• Сроки поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.
• Место доставки товара: Кировская обл., г. Луза, ул. Добролюбова, д.17А. (далее - место доставки).
• Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

• Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
• Цена Контракта составляет ( ) рублей копеек, в том числе НДС 20 % руб.

Цена единицы товара указана в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• В цену Контракта включаются все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку товара Заказчику, расходы на страхование, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением Контракта,
и не включенные в цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

• Поставляемый по Контракту товар оплачивается за счет областных средств на 2023 год.
• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и установленных пунктом 7.2 Контракта.
• Оплата за поставленный товар осуществляется единовременным платежом
  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (или акта приема-передачи товара или УПД) и представления Поставщиком счета (или счета-фактуры или УПД).

2.7. Обязательство Заказчика по оплате поставленного товара считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по Контракту, за период с момента поставки товара Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.

3. Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

• Своевременно и надлежащим образом обеспечить поставку товара
  в соответствии с условиями Контракта.
• Представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
• Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, в том числе
  о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
• Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

• • Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
  • По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.
  • Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.3. Заказчик обязан:

• • Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии
    с условиями Контракта.
  • Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.
  • Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта.
  • Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

• • Досрочно принять и оплатить товар
  • Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, предусмотренных Контрактом.
  • Отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Контракта.
  • Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы качества поставленного товара.
  • Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения им обязательств
    по Контракту.
  • Пользоваться иными правами, установленными Контрактом
    и законодательством Российской Федерации.

4. Порядок поставки и приемки товара

• Поставка товара осуществляется одной партией в сроки, предусмотренные пунктом 1.3. Контракта.
• Доставка товара до места доставки товара производится силами и за счет средств Поставщика.
• Досрочная поставка товара допускается по согласованию с Заказчиком.
• Поставка товара производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. в согласованное Сторонами время. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой поставке товара не менее чем за 2 часа до его поставки по средствам факсимильной или электронной связи на номер факса или электронный адрес, указанные в разделе 11 Контракта. При этом Поставщик сообщает Заказчику следующую информацию:

реквизиты Контракта;

наименование транспортного средства;

дату отгрузки, дату и время доставки товара.

• При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику:

товарную накладную (или акта приема-передачи товара или УПД) в 2 (двух) экземплярах;

документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность товара, если указанные документы предусмотрены законодательством Российской Федерации;

• Поставщик вправе направить своего представителя для приемки товара по Контракту. Представитель Поставщика должен иметь оригинал или надлежаще заверенную копию доверенности.
• Заказчик осуществляет приемку товара в течение 3 дней со дня его поставки.
• В день поставки товара Заказчик в месте доставки товара проверяет:
• Соответствие количества товара на соответствие сведениям, указанным
  в сопроводительных документах.
• Наличие документов, указанных в пункте 4.5 Контракта, полноту
  и правильность их оформления.
• Наличие/отсутствие внешних повреждений товара.
• Поставленный товар считается принятым с момента подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного на бумажном носителе.

4.10. При обнаружении несоответствия качества и (или) количества товара условиям Контракта, Заказчик обязан составить в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – мотивированный отказ), в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения. Данный мотивированный отказ направляется Заказчиком Поставщику в сроки, указанные в пункте 4.7 Контракта, по средствам факсимильной или электронной связи на номер факса или электронный адрес, указанные в разделе 11 Контракта.

4.11. Поставщик обязан заменить товар несоответствующего качества
и (или) осуществить допоставку товара в течение срока, указанного в мотивированном отказе.

4.12. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком (до подписания документа о приемке) несет Поставщик.

4.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара, поставляемого Поставщиком в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливающими требования к данному виду товара.

5.2.Поставляемый товар должен быть новым, пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

5.3. Качество поставляемого товара подтверждается документами, установленными
к данному виду товаров законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров и обеспечивающей
его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении
с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка товара должна быть предприятия – изготовителя товара.

5.5. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

5.6. Требования к качеству товара распространяются на весь объем поставляемого товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1000 руб.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом
№ 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 руб.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.3 Контракта, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1000руб.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1000 руб.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии положениями законодательства и условиями Контракта.

6.13. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного
в претензионном письме, удерживает сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации
и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.16. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. Документ, выданный соответствующим уполномоченным органом или уполномоченной организацией, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено
в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Изменение условий Контракта его расторжение

8.1. Изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.2.1. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных условиями Контракта. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации (часть 2 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

8.3. Изменение условий Контракта по иным основаниям осуществляется
в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ

8.4. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон и решению суда в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

8.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

8.7. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт
либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения
о расторжении Контракта.

8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки или документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.9. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если

8.9.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты товара.

8.9.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке товара.

8.9.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Уведомления

9.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

9.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.

9.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

9.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

9.4.1. Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи.

9.4.2. Несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

9.4.3. Корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены ими в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии.

10.3. Споры, возникшие по исполнению Контракта, разрешаются путем переговоров,
а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

10.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №

от « » 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Начальник учреждения

___________________ / И.В. Перетягина