Тендер - Средство дезинфицирующее Форма выпуска Жидкость №258227696

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 23.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000148

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Республики Мордовии / Муниципальные районы Республики Мордовии / Зубово-Полянский муниципальный район / Городские поселения Зубово-Полянского муниципального района / Явасское / Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Явасское Зубово-Полянского муниципального района / рп Явас, - Средства федерального бюджета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Камаева 23, аптека ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, время поставки 9:00-16:00. - Средства дополнительного бюджетного финансирования (ФОМС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Комсомольская 38, аптека филиала Больница №1 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, время поставки 9:00-16:00.

Срок поставки товара (календарных дней)

365

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

39000.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта, любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика. Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта, , срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект ГК

Дополнительная информация и документы

1 4. Приложение № 4 (Реквизиты). doc

2 описание с доп.характеристиками

Закупка в соответствии с частью 121 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Расчет начальной максимальной цены контракта:

ОКПД2: 20.20.14.000

КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК определена в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и приказом Минздрава России от 15.05.2020 № 450н "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной)цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий)» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) поставки соответствующих товаров по коммерческим предложениям поставщиков и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста девяносто тысяч) руб.00 коп.

- средства федерального бюджета –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести семьдесят три тысячи) руб.00 коп.

- средства ФОМС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семнадцать тысяч) руб.00 коп.

- Совокупность значений, используемых в расчете определения НМЦК считается однородной, т. к коэффициенту вариации цен не превышает 33%.

4._Приложение_№_4_(Реквизиты)._doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к Извещению о проведении электронного аукциона

Реквизиты по лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (обеспечение контракта) - Посмотреть таблицу с данными

При заполнении платежного поручения при перечислении денежных средств на лицевой счет Заказчика для обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств обязательно в поле 22 «Код» платежного поручения указывать код нормативного акта: 0002 (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н)

Проект_ГК

П Р О Е К Т

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р.п. Явас «___» _________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 13 Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _______, действующей на основании Устава, с одной стороны и (далее __________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ___________, (ИНН Руководителя ____) с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», по результатам закупки в соответствии с частью 12 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», объявленного Извещением от "____"_________ ____ г. № ________, на основании протокола № _____ от «____»__________2023г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракт

1.1.В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку средств дезинфекционных (далее-Товар) (ОКПД 2: 20.20.14.000 Средства дезинфекционные) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в соответствии с Календарным планом (приложение N 2 к Контракту) (далее - Место доставки).

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта включает в себя стоимость тары и упаковки, расходы по доставке, разгрузке, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.2 Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей __ копеек, включая НДС - ___ %, ______ (_____) рублей __ копеек/ НДС не облагается (далее – Цена Контракта).

Источник финансирования – средства федерального бюджета.

Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:

Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соотвествующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным способом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.

2.5.В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» меняются на слова «НДС не облагается».

Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств, выделяемых из средств федерального бюджета на 2024год на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком структурированного документа о приемке, и на основании документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта.

В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Государственный заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

2.8 Государственный заказчик имеет право отказаться полностью или частично от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

2.9. Стороны, заключившие настоящий Контракт обязаны по требованию одной из них провести сверку расчетов, имеющих место на конкретную дату.

Тара, упаковка и маркировка

3.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

3.2. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого Товара.

3.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

3.4. Поставщик обязан обеспечить целостность упаковки в момент приемки товара Государственным заказчиком.

3.5. Тара и упаковка возврату не подлежат и их стоимость включается в цену Контракта.

3.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается непоставленным и приему не подлежит.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. В рамках исполнения настоящего Контракта срок поставки: с 15.01.2024 до 10.04.2024г. (согласно календарного плана Приложение №2)

4.2. Поставщик своим транспортом доставляет товар на склад Государственного заказчика по адресу:

- Средства федерального бюджета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Камаева 23, аптека ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, время поставки 9:00-16:00.

- Средства дополнительного бюджетного финансирования (ФОМС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Комсомольская 38, аптека филиала Больница №1 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, время поставки 9:00-16:00.

4.3. Поставщик за 5 дней до осуществления поставки Товара в Место доставки направляет Государственному заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

4.4. При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - структурированный документ о приемке) и направляет Государственному заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами.

4.5. При поставке Товара Поставщик представляет Государственному заказчику следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом.

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.6. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

4.8. Товар поставляется в упаковке изготовителя, упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке. Товар должен быть упакован, промаркирован и транспортироваться в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами и техническими условиями, а также условиями Контракта, таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных разгрузок и хранения на складе Государственного заказчика.

4.9. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.

4.10. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.1.2. предоставлять по требованию Государственного заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

5.1.3. незамедлительно информировать Государственного заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

5.1.4. в случае окончания срока действия копии свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства в период исполнения обязательств по Контракту - представлять Государственному заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации дезинфицирующего средства, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;

5.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

5.1.6. Предоставить (сформировать с использованием ЕИС) документы, указанные в разделе 4.5 Контракта.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Государственного заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

5.2.2. требовать от Государственного заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

5.2.3. требовать от Государственного заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Государственного заказчика Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.2.5. по согласованию с Государственным заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе);

5.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

5.3. Государственный заказчик обязан:

5.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

5.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

5.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

5.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

5.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

5.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 9 Контракта.

5.4. Государственный заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

5.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

5.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

5.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

5.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

5.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ;

5.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4.12. удержать суммы не исполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Государственному заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение N 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Государственный заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому прилагается скан-копия товарной накладной или счета-фактуры на поставку Товара по контракту, подписанному Поставщиком и Государственным заказчиком.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственным заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Государственного заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Государственный заказчик в срок не более 15 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.4 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Государственный заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Государственным заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Государственному заказчику.

6.6. При взаимном согласии Сторон вместо Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) в единой информационной системе в сфере закупок формируется структурированный документ о приемке.

Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Государственным заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Государственного заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Государственным заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

6.8. Приемка Товара по количеству и качеству производится Государственным заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.

7. Гарантии качества товара

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара согласно требованиям, что подтверждается предоставлением Поставщиком соответствующих документов о качестве. На момент поставки остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять на день поставки: при сроке годности 2 года и более - не менее 20 месяцев от установленного нормативными документами.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, то есть не бывшим в эксплуатации, работоспособным, не должен содержать повторно используемых деталей.

7.3. В случае обнаружения недостатков товара Государственный заказчик вправе в течение срока хранения (годности) товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.4.Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления, и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово- промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Ответственность Сторон

9.1. Ответственность по настоящему контракту предусмотрена ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

9.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока поставки товара по Контракту, просрочки исполнения гарантийных обязательств, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.15. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9.16. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.17 Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

10. Порядок внесения изменений и расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

10.4. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десть процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаром при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десть процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта
на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств существенные условия Контракта подлежат изменению по соглашению Сторон. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Изменение обязательств оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара;

неоднократного нарушение Поставщиком сроков поставки товара;

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.9. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям.

10.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.11. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.12. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик обязан заключить Контракт с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер после победителя и который не отозвал такую заявку по итогам электронного аукциона.

10.13. В случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного рабочего дня с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Поставщику и считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 10% от начальной максимальной цены государственного контракта, что составляет ______________.

11.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после того, как Поставщик по своему выбору:

предоставит вместе с подписанным проектом контракта обеспечение исполнения контракта в размере, увеличенном в полтора раза по сравнению с указанным в извещении об осуществлении закупки, но не менее 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта;

предоставит вместе с подписанным проектом контракта обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в извещении об осуществлении закупки, и информацию, содержащуюся в реестре контрактов, отражающую исполнение им в течение трех лет до даты подачи заявки трех контрактов (с учетом правопреемства). Такие контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек. Цена хотя бы одного из исполненных контрактов должна составлять не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

11.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11.5. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Государственному заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Государственному заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

11.6. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать идентификационный код закупки (ИКЗ) в цифровом значении, позволяющий идентифицировать закупку на официальном сайте ЕИС.

11.7. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть безотзывной и содержать обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Государственным заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии

11.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Контрактом. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Государственному заказчику независимой гарантии.

11.9. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Государственного заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику» срок возврата Государственным заказчиком Поставщику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.10. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

11.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Государственному заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 Контракта.

11.12. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

12 Порядок урегулирования споров

12.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещается в ЕИС без размещения на официальном сайте.

13. Особые условия

13.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны обязуются руководствоваться действующим на момент заключения контракта законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов.

13.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

13.4. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.5. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Контракт составлен в электронной форме и подписан электронно-цифровой подписью Сторон.

14. Срок действия Контракта

14. Срок действия Контракта с момента подписания его сторонами по 31 декабря 2024 года, в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1

к Государственному контракту

№ ________________________

от "__" __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 2

к Государственному контракту

№ ________________________

от "__" __________ 2023 г..

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с даннымиописание_с_доп.характеристиками ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Закупка в соответствии с частью 12 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Техническое задание на поставку дезинфицирующих средств, подлежащих государственной регистрации

Общие положения

1.1. Наименование Государственного заказчика: Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 13 Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России)

1.2. Место нахождения Государственного заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р п. Явас, ул. Комсомольская, д.38

1.3. Режим рабочего времени Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов. Время приема товара: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 16:00 часов (по местному времени Заказчика). Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 14 часов. Участник закупки должен учитывать этот график при подаче заявки, а в случае победы - при исполнении контракта.

1.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.5. НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста девяносто тысяч) руб.00 коп.

- средства федерального бюджета –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести семьдесят три тысячи) руб.00 коп.

- средства ФОМС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семнадцать тысяч) руб.00 коп.

1.6. Источник финансирования: средства федерального бюджета на 2024 год.

1.7 Описание цели закупки: поставка дезинфицирующих средств для бесперебойного осуществления медицинской помощи.

1.8. Ответственное должностное лицо Государственного заказчика: Бутузова Наталья Алексеевна

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Номер контактного телефона: 8 (83457) 50238

3. Описание объекта закупки.

Обоснование необходимости указания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, а также для более точного определения потребностей Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

4. Качество и безопасность товара:

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого Товара. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. Поставщик обязан своим транспортом доставить Товар в адрес Заказчика, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные работы.

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Копия свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства (в соответствии с п. 6 Перечня товаров, подлежащих государственной регистрации (раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказом министерства здравоохранения России «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей» от 10 ноября 2002 года №344).

4.1. Упаковка и маркировка товара:

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого Товара. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

4.2. Товарно-сопроводительная документация

Передаче с каждой единицей товара подлежат:

а) копии регистрационных удостоверений, выданных уполномоченным органом;

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Срок и объем гарантии

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение срока, установленного действующим стандартом и утвержденными техническими условиями поставляемого Товара.

На момент поставки остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять на день поставки: - не менее 36 месяцев

5. Место поставки:

- Средства федерального бюджета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Камаева 23, аптека ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, время поставки 9:00-16:00.

- Средства дополнительного бюджетного финансирования (ФОМС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Комсомольская 38, аптека филиала Больница №1 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, время поставки 9:00-16:00.

6. Срок поставки: товар должен быть поставлен по адресу, указанному в п. 5 настоящего технического задания, с 15.01.2024 до 10.04.2024г.

7. Условия поставки товара

Поставщик обязан своим транспортом доставить Товар в адрес Заказчика, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные работы.

Начальник ОМСМТиИО

ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России Н.А. Бутузова