Тендер - Поставка жидкости охлаждающая и жидкости стеклоомывателя №258186316

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Техническое_задание

Сведения о качестве, характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_нач._цены - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

КОГБУЗ «Малмыжская центральная

районная больница»

________________Э.И. Сиразиева

«___» __________20__г.

Проект контракта

КОНТРАКТ № _____

г. Малмыж «___» __________20__г.

КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сиразиевой Эльвиры Ильдусовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ действующего на основании _______________, , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является Поставка жидкости охлаждающая и жидкости стеклоомывателя (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.1.1. Настоящий контракт финансируется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

1.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки. Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

1.3. Гарантии качества должна быть предоставлены на весь объем поставляемого товара в соответствии с указанием на упаковке и должны распространяться на время хранения товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.

1.4. Упаковка товара должна быть: целостной опломбированной производителем товара; исключающая замену или демонтаж отдельных частей, в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ; обеспечивающая сохранность товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

1.5. На упаковку должна быть нанесена типографским способом или при помощи этикеток информация: о товарном знаке и/или наименовании предприятия-изготовителя; производственные коды, совпадающие с кодами на поставляемом товаре.

1.6. Товар должен транспортироваться с соблюдением условия хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Требовать представления Поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

2.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

2.1.6. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять Товар надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

2.2.2. Оплатить поставленный Товар в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении настоящего Контракта;

2.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

2.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости Товара по настоящему Контракту.

2.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно, надлежащим образом поставить Товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара по телефону ___________.

2.4.3. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.4.4. Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих поставке Товара;

2.4.5. Предоставить гарантии качества на Товар. Гарантии качества Товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого Товара в соответствии с указаниями на упаковке.

2.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение настоящего Контракта.

2.4.7. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

2.4.8. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

2.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания контракта. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКировская область , г. Малмыж, ул. Свердлова ,д10.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте, считается непоставленным.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, Акт приема-передачи Товара к настоящему Контракту и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.7. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной по представлению подписанного Поставщиком и Заказчиком акта приема-передачи Товара, при наличии счета-фактуры или УПД (универсального передаточного документа), что подтверждается датой на акте приема-передачи Товара.

3.8. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему, а также по средствам электронного документооборота КонтурДиадок или Сбис, а Заказчик производит приёмку по количеству, ассортименту и качеству поставляемого Товара с подписанием товарной накладной.

4. Цена контракта. Порядок расчётов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ( ) рублей копеек, в том числе НДС (либо – НДС не начисляется) (далее – Цена Контракта).

4.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

В цене Контракта учтены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы (в том числе затраты на доставку до Заказчика), хранение, разгрузку товара на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случая указанного в п. 4.4. и 12.4. настоящего Контракта.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных условий исполнения Контракта.

4.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием нового номера расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4.6. Оплата поставляемого Товара производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и подписанной Сторонами товарной накладной в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену каждой партии поставляемого Товара, с банковского счета Заказчика, указанного в реквизитах настоящего Контракта.

4.8. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, контракт включает обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5. Ответственность сторон. Разрешение споров

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1000 рублей.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.12. В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

5.13. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

5.14. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения права требования неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков направляет Поставщику Претензионное письмо с требованием оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 7 дней с даты получения Претензионного письма. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок (в течение 7 дней даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков) не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по настоящему Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков либо направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.15. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Порядок и сроки приемки поставленного Товара

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

6.2. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту эксплуатации Заказчика.

6.3. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы документов, в т.ч.:

- товарной накладной,

- счета-фактуры,

- сертификаты, обязательные для данного вида Товара,

- а также иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. При обнаружении несоответствия качества поступившего Товара документам, определяющим их качество, Заказчик направляет претензию Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения и составления акта о несоответствии качеству Товара.

6.5. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы, понесенные Заказчиком на их устранение.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям Контракта.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком недостачи при приемке Товара Поставщик обязан произвести допоставку Товара в течение 3 (трех) дней с момента выявления недопоставки.

6.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

7.8. Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с момента принятия Товара и подписания товарной накладной.

Риск случайной гибели несет собственник.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств и представить документы компетентных органов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Поставщик и Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Контракта.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в семидневный срок с даты, ее получения.

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

Срок действия и порядок расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу момента его заключения и действует до 31.12.2024г. месяцев с даты заключения контракта, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. Расторжение настоящего Контракта производится по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

9.5. Выполнение Заказчиком требований пункта 10.4. настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения в единой информационной системе Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. 6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

9.11. Выполнение Поставщиком требований пункта 10.10 настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Прочие условия

10.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

10.5. Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц к сведениям, содержащимся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

10.6. Официальным языком Контракта является русский язык.

В случае разночтений в текстах, написанных на разных языках, официальный язык Контракта признается основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта.

10.7. Настоящий Контракт составлен и заключен в электронном виде, имеющем силу юридически равнозначную Контрактам, подписанным в бумажном виде. Юридическую значимость электронного Контракта регулирует регламент применения электронной цифровой подписи, Федеральный закон от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и иные нормативные акты Российской Федерации.

Настоящий Контракт включен в реестр Контрактов и находится на электронной торговой площадке «Автоматизированная система торгов». Стороны вправе сделать, по одному экземпляру для каждой из Сторон, дубликат электронного экземпляра Контракта на бумажных носителях и заверить собственноручными подписями и печатями Сторон. Все дополнительные соглашения и иные, оговоренные в настоящем Контракте соглашения и документы, оформляются на бумажном носителе в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), и являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту.

10.8. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 – «Спецификация»

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №______________________________

от «___» ___________20___г.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

КОГБУЗ «Малмыжская центральная

районная больница»

Главный врач

__________________Э.И. Сиразиева

М.П.

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными