Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в плавательных бассейнах №257993739

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_закупке.doc
• Часть_1._Информационная_карта.docx
• Часть_2._Техническое_задание.docx
• Часть_3._Проект_договора.doc
• Часть_4._Обоснование_цены.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.11.2023 по 29.11.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

Часть II. Техническое задание

На поставку дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в плавательном бассейне

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

4. Порядок оплаты

4.1. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

4.2. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности.

Место поставки: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, 21А

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.139

Условия поставки: по заявкам Заказчика в течение 2 дней

Срок (период) оказания услуг: с 01.01.2024 по 31.12.2024

- Посмотреть таблицу с даннымиx

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Центральная» Энгельсского муниципального района Саратовской области

Д.Г.Бобков

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Поставка дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в плавательных бассейнах

Энгельс, 2023г.

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

Часть I. Общая информация

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение № _____

о проведении аукциона в электронной форме,

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Часть III. Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Энгельс «___»__________2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центральная» Энгельсского муниципального района Саратовской области, в лице директора Бобкова Дмитрия Геннадиевича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в плавательном бассейне (далее – товар) на условиях договора.
1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена с учетом всех налогов и общая сумма поставки товара с учетом всех налогов, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи заказчику.

Сроки поставки.
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика с 01 января 2024 по 31 декабря 2024 г. Поставка каждой конкретной партии Товара производится не позднее 2-х рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. В заявке должны быть определены ассортимент, комплектность, количество и сроки поставки.
2.2. Доставка и разгрузка Товара производится транспортом и силами Поставщика по адресу:
- Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.21а плавательный бассейн «Нептун»;
- Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.139 плавательный бассейн «Лазурный».

Качество и характеристики.
3.1. Качество Товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами, для данных видов товаров, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и сертификатами соответствия.
3.2. Остаточный срок годности Товаров на дату их доставки должен быть не менее 70% предельного срока годности, установленного сертификатом соответствия. Если срок годности Товара менее 70%, Поставщик обязан письменно предупредить Заказчика и получить от него письменное согласие на поставку данного Товара. Упаковка товара стандартная и должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении товара. Отгрузка товара сопровождается счетом-фактурой и накладной.

Цена договора и порядок расчетов.
4.1. Цена настоящего Договора составляет ( ) руб. коп., в т.ч. включая НДС
4.2. Цена настоящего Договора является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.
4.3. Оплата Товара производится после поставки каждой конкретной партии Товара в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с рассрочкой платежа до 7 рабочих дней.
4.4. Цена Договора включает в себя стоимость товара, тары (упаковки), хранения, а также расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, (если Поставщик является плательщиком НДС), расходы на доставку, погрузку, разгрузку товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
4.5. По требованию Заказчика после заключения Договора и начала его исполнения может быть изменен объем поставок без изменения остальных условий поставок, но не более чем на 10 % от общего объема поставок по настоящему Договору.

Права и обязанности сторон.
5.1. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами, обнаруженными при приемке Товара незамедлительно с момента его возврата в течение 2 дней.
5.2. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара и потребовать возмещения убытков в случае:
5.2.1.нарушения сроков поставки Товара, указанных в п. 2.1. настоящего Договора;
5.2.2.несоответствия Товара характеристикам, указанных в п. 3.1. настоящего Договора;
5.2.3.непредставление Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п. 6.9. настоящего Договора;
5.2.4.поставки Товара с дефектами;

Передача и приемка товара, принадлежностей и документов на товар.
6.1. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Уполномоченным должностным лицом, непосредственно участвующим в контроле за ходом поставки Товаров, для проверки соответствия их количества, характеристик, а также комплектности и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре является .
6.3. Поставка каждой конкретной партии Товара осуществляется только при наличии письменной заявки Заказчика, переданной с помощью средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Поставка товара, а так же отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.
6.4. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности и качества Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.
6.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителю последнего согласно товарно-транспортной накладной.
6.6. При обнаружении несоответствия количества, комплектности и качества поставленного Товара требованиям стандартов, условиям настоящего Договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к Товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное лицо Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку Товара и незамедлительно информирует своего руководителя. Присутствие представителя Поставщика обязательно.
6.7. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Поставщику в день его подписания комиссией.
6.8. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного Товара, обязан заменить поставленный Товар Товаром надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика, должен быть заменен Поставщиком на такой же, но качественный товар в течение 2-х рабочих дней с момента подписания двустороннего акта приемки товара.
6.9. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.
6.10. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров, требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, нарушения сроков устранения замечаний, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Поставщиком по настоящему договору, или из обеспечения исполнения договора.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, нарушения сроков устранения замечаний, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены договора (этапа).

7.10. Поставщик несет ответственность по Договору, в том числе, за обязательства, которые не имеют стоимостного выражения:

- нарушение требований к качеству предоставленных им материалов и оборудования;

- не предоставление в установленном порядке Поставщиком Заказчику документов;

- другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из цены договора, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

7.17. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения Заказчиком условий их предоставления, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по договору.

8.порядок, сроки и способы предоставления обеспечения исполнения ДОГОВОРА

8.1. Не установлено.

9. Порядок изменения и расторжения настоящего договора.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Форс- мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Заказчик обсудят какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документы компетентного органа.

11. Срок действия и иные условия договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2024 года и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2024 г.

11.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора и не урегулированные сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

11.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, соответствующие условия Договора сохраняют свою силу.

11.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

12.Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

№_________________________

от «___» _____________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными