Тендер - Поставка автомобильных запчастей и масел №257924031

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Фильченков Иларион Васильевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть718) Проект_ГК_автозапчасти

Государственный контракт №

на поставку автомобильных запчастей и масел для нужд ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Московской области

г. Егорьевск «___» ________ 2023 г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующий на основании _____________________, с одной стороны,

и федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» (ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Московской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице врио начальника Кукушкина Алексея Евгеньевича приказ №297 от 9 октября 2023 года, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,

на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить автомобильные запчасти и масел с техническими характеристиками, согласно Техническому заданию (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью Контракта, в количестве,
по цене и на сумму, согласно Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Контракта, далее именуемый Товар, а Покупатель принять
и оплатить товар.

1.2. Качество товара, должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

1.3. Исполнитель подтверждает соответствие его единым требованиям
к участникам закупки согласно части 1 статьи 31, а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно части 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», Приложение № 3 (Декларация о соответствие единым требованиям к участникам закупки), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена и порядок расчётов

2.1. Цена включает в себя налоги, стоимость тары, транспортные расходы
по доставке Покупателю.

2.2. Общая сумма Контракта составляет______ (_______) рубля __ копеек,
с НДС /или НДС не облагается [1] .Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Все расчеты по настоящему Контракту производятся с оформлением счета-фактуры (счета).

2.4. Форма расчетов безналичная.

2.5. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Покупателем документов о приемке товара. В целях регулирования правоотношений по настоящему Контракту, моментом платежа считается день списания с расчетного счета Покупателя суммы платежа.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Покупателем юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

2.7. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46.

3. Порядок поставки и приемки товара

3.1. Сроки поставки товара – с момента подписания контракта до 12.12.2023 года. Дата поставки – по согласованию Покупателя и Поставщика посредством электронной почты, по телефону.

Поставщик производит отгрузку товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Егорьевск Московской области, ул. Октябрьская, д. 20.

3.2. Поставщик отгружает товар в адрес Покупателя автомобильным транспортом.

3.3. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии
с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г.

3.4. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также
к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Покупателю Товар, предусмотренный Контрактом, при этом Поставщик обязан обеспечить приемку Товара в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

3.5. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям Контракта Покупатель проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.6. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Покупателя
и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, поставленного в соответствии с Контрактом, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения.

3.7. Приемка поставленного в соответствии с Контрактом Товара осуществляется Покупателем в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Товарной накладной, которая подписывается Покупателем, либо Поставщику
в течение 1 (одного) рабочего дня Покупателем направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Товарной накладной.

В случае привлечения Покупателем для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, предусмотренного Контрактом, Покупатель должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.8. Покупатель вправе не отказывать в приемке Товара, предусмотренного Контрактом, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

3.9. Обязательства Поставщика по настоящему Контракту считаются надлежащим образом выполненными с момента подписания Покупателем Товарной накладной.

3.10. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета, при этом датой оплаты является дата поступления денежных средств на лицевой счет Поставщика.

3.11. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит
от Поставщика к Покупателю после приёмки товара Покупателем в момент подписания Товарной накладной представителя Покупателя и заверением накладной печатью (штампом) Покупателя.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Контрактом ассортименте. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого Товара стандартам и требованиям ГОСТа.

4.1.2. Поставить Товар, упакованный таким образом, чтобы исключить
его повреждение и/или уничтожение.

4.1.4. Одновременно с передачей товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы:

- счет;

- счет – фактуру (или универсальный передаточный документ – УПД);

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Покупателя) с подписью и печатью Поставщика;

- оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия либо
их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве)), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) (предоставляется один из перечисленных документов), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.5. В случае если указанные документы не переданы Поставщиком Покупателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.1.6. При недопоставки Товара, и/или поставке Товара ненадлежащего качества по заявке Покупателя восполнить недопоставленное количество Товара, и/или заменить Товар на Товар надлежащего качества в течение 2 дней с момента обнаружения несоответствия.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку Товара и его проверку по количеству, качеству
и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т. д.).

4.2.2. Оплатить поставленный Товар в срок, установленный Контрактом.

5. Ответственность сторон [2]

5.1. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель направляет Поставщику требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,
и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком,
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается размере
10 % цены Контракта.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

6.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ.

6.3. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии другой стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: эпидемия, пандемия, наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также забастовки, война или военные действия, возникшие после заключения Контракта.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения

8.1. Срок действия Контракта с момента подписания по 25.12.2023.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

9 Заключительные положения

Вариант 1: 9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Вариант 2: 9.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней
с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

9.5. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту
и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

9.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к ГК № ____ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобильных запчастей и масел для нужд ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Московской области

Место, срок и условия поставки Товара

Доставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя (в письменном виде, посредством телефонной, почтовой, электронной связи), в оговоренном количестве, в пределах количества указанного в Контракте по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 20 по рабочим дням с 8.00 до 17.00
(с 08.00 до 16.45 по пятницам) по московскому времени.

Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку Товара своими силами.

Срок поставки Товара – с даты заключения Государственного контракта
до 12.12.2023 г. включительно.

Перечень Товара, объем его поставки, технические требования, комплектность поставляемого Товара

Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их:

- Посмотреть таблицу с данными

Образец поставляемого Товара подлежит согласованию с Покупателем в целях соответствия требуемых характеристик и качества.

Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Доставка, погрузка, и разгрузка Товара осуществляются силами и за счёт Поставщика.

Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийное соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае обнаружения дефекта, Поставщик обязан провести замену брака на месте его выявления, за свой счет.

Товар должен быть новым и ранее не используемым, изготовлен не более 18 месяцев от даты поставки.

Товар должен сопровождаться удостоверениями, техническими паспортами, полными техническими описаниями и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя, его происхождение и указывающие условия, и сроки гарантии.

Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к ГК № ____ от ________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к ГК № ____ от ________

Декларация о соответствие единым требованиям к участникам закупки

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице _______________, действующего на основании ____________, подтверждаю соответствие единым требованиям к участникам закупки согласно части 1 статьи 31, а также части 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии
по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

11) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

Обязуюсь немедленно уведомить Заказчика в случае прекращения соответствия вышеуказанным требованиям путем направления заказного письма.

- Посмотреть таблицу с данными

Указать: с НДС или без НДС ↑

Определяется в порядке, установленном ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»
(в ред. от 02.08.2019) ↑