Тендер - Поставка средств дезинфицирующих (перекись водорода) в 2024г. №257719991

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• РЕКВИЗИТЫ.docx

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если товар изъят из обращения или его обращение (в том числе производство, реализация, применение) приостановлено Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Заказчик вправе осуществить возврат товара, находящегося у Заказчика на дату изъятия товара из обращения или приостановления его обращения (в том числе производства, реализации, применения). В этом случае в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить замену товара, изъятого из обращения или обращение (в том числе производство, реализация, применение) которого приостановлено, на товар, соответствующий договору, не изъятый из обращения или обращение (в том числе производство, реализация, применение) которого не приостановлено. Указанная замена допустима, если она не противоречит требованиям законодательства, регулирующего отношения, связанные с закупками для государственных и муниципальных нужд.

Зав.аптекой Е.В. Еремеева

Обоснование_начальной_(максимлаьной)_цены_договора

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦЫ ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на поставку средств дезинфицирующих (перекись водорода) производится в соответствии с требованиями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2024г., в виде электронного аукциона.

В целях изучения рынка и получения ценовой информации пяти Поставщикам были направлены запросы, из которых для формирования обоснования начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги получено 3 коммерческих предложения Поставщиков в сфере данного вида товара, соответствующего требуемым характеристикам.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на поставку средств дезинфицирующих (перекись водорода) в 2024г., определено как среднее арифметическое цен 3-х Поставщиком и как произведение полученной цены на количество товара.

Коэффициент вариации цены не превышает 33%, совокупность значений считается однородной и ценовая информация может быть использована для расчета и определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей, 00 копеек).

Зав.аптекой Е.В. Еремеева

РЕКВИЗИТЫ для ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Порядок обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению договора

Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения договора любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии.

Договор заключается после предоставления участником закупки, обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Положения настоящего извещения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого является выдача независимой гарантии. Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у СМП, СОНКО, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в соответствии с ч. 8.1. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, новое обеспечение исполнения договора, в соответствии с ч. 7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 01.10.2022г. утверждены типовые формы независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд и независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (договора).

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Городская больница скорой медицинской помощи» в г. Волгодонске

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Волгодонск Ростовской области ул. Гагарина 26 т/ф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

министерство финансов (ГБУ РО «ГБСМП» в г.Волгодонске л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 в министерстве финансов Ростовской области

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В Наименовании получателя указывается пробел+ «л/с»+ пробел + номер лицевого счета, например: « л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50».

В идентификаторе платежа (104поле ПП) указывается 16 нулей + 3 + код аналитической группы=510, пример:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В назначении платежа указывается отраслевой код, заканчивающийся на «3». Значение прописывается следующим образом: пробел+ «Отр.код» +пробел + код+пробел, например: « Отр.код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть». Если ГРБС для этих целей завел свой код, то пример может выглядеть так: «Отр.код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть».

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000181

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ростовская обл, Волгодонск г, Ростовская область г. Волгодонск, ул. Гагарина, 26

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Подача заявки на участие в закупке означает подтверждение участником закупки своего соответствия требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) в части требований, установленных в соответствии с подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Предоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) в части требований, установленных в соответствии с подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», не требуется – установлено. - копия лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, изготовления асептических препаратов со всеми приложениями или выписка из реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, если участник не является производителем полного объема или части лекарственных средств, указанных в описании объекта закупки выписка из реестра лицензий на производство лекарственных средств для медицинского применения, если участник является производителем полного объема лекарственных средств, указанных в описании объекта закупки. Выписка из реестра лицензий, соответствующая типовой форме выписки, утвержденной в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении. – установлено.

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

57085.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения договора любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии. Договор заключается после предоставления участником закупки, обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Положения настоящего извещения об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не применяются в случае: 1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого является выдача независимой гарантии. Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у СМП, СОНКО, о

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области, г Ростов-на-Дону

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Да

Требования к гарантии производителя товара

Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Согласно условиям договора

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Согласно условиям договора

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимлаьной) цены договора

Проект контракта

1 Проект договор

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (25)

Дополнительная информация и документы

1 РЕКВИЗИТЫ

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_(25)

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;

Подача заявки на участие в закупке означает подтверждение участником закупки своего соответствия требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) в части требований, установленных в соответствии с подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Предоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) в части требований, установленных в соответствии с подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», не требуется – установлено.

- копия лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, изготовления асептических препаратов со всеми приложениями или выписка из реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, если участник не является производителем полного объема или части лекарственных средств, указанных в описании объекта закупки выписка из реестра лицензий на производство лекарственных средств для медицинского применения, если участник является производителем полного объема лекарственных средств, указанных в описании объекта закупки. Выписка из реестра лицензий, соответствующая типовой форме выписки, утвержденной в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении. – установлено.

в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;

Требования в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

Об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное. - установлены.

Предъявляемые к участникам аукциона требования в соответствии с частью 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (при наличии таких требований) – не установлены.

Преимущество участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): Закупка осуществляется для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организации согласно ст. 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ – не установлено.

г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке):

- не установлено.

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

- в соответствии с Приказом № 126н подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ наименования страны происхождения товар.

- в соответствие с Постановлением Правительства России от 30.04.2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Для целей реализации настоящего постановления подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий:

а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее - совокупное количество баллов);

б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов);

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии).

Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) о поставляемом товаре включаются в контракт.

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными настоящим постановлением, замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, не допускается.

В заявке должны быть указаны:

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки.

При описании поставляемого товара участник аукциона должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Описании объекта закупки.

Показатели товаров, для которых значения должны быть указаны конкретной величиной:

Если при описании показателей Заказчик использует такие слова как: «не более», «не менее», «в пределах», «не ниже», «от», «до», «от…до», знаки «-»: участник закупки должен указать конкретное значение показателя без использования указанных слов, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно.

Если при описании показателей Заказчик использует такое слово как: «в пределах» участник закупки должен указать конкретное (ые) значение (я) показателя без использования указанного слова, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно.

Если Заказчиком установлено только минимальное значение – то не менее минимального, а если установлено только максимальное значение – то не более максимального.

В отношении показателей товара, при определении которого используются только точные цифровые или иные параметры указанных в «Характеристики по КТРУ» табличной формы описания объекта закупки участником закупки представляется информация о конкретном(ых) значении(ях) в виде точных цифровых или иных параметров при этом участником закупки должны учитываться следующие требования:

- значения показателей, указанных с применением следующих слов (предлогов) или знаков: «больше», «>» участнику закупки необходимо указывать значение большее установленным;

- значения показателей, указанных с применением следующих слов (предлогов) или знаков: меньше, «

Если значения показателей, указаны с применением союза «или», то участник закупки должен указать одно из имеющихся перед или после такого союза значений;

В случае указания союза «и» между значениями показателя (например: не менее 490 мм и не более 500 мм), участнику закупки необходимо указать одно числовое значение показателя входящее в установленный интервал значений с учётом слов и/или словосочетаний и/или знаков.

Заявка на участие в аукционе подается в форме электронных документов оператору электронной площадки, указанному в извещении о проведении закупки.

Заявка на участие в аукционе, входящие в состав документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

При описании условий и предложений участников должны указываться конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), при этом, должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

В заявке не допускается изменение наименований технических параметров, указанных в описании объекта закупки.

Заявка участника закупки должна содержать всю необходимую информацию и документы, предусмотренные разделом «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке».

Проект_договор

ДОГОВОР № _____

Поставка средств дезинфицирующих (перекись водорода) в 2024г.

(идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Волгодонск «___» _________ 2022г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Городская больница скорой медицинской помощи» в г. Волгодонске, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ (наименование поставщика), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от «__» ______ 2023г. №__________________, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (рассмотрения единственной заявки) от «__» _____ 2023 г. №_______________ от ___________, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку средств дезинфицирующих (перекись водорода) (код ОКПД2 – ____________) (далее - товар) в 2024г., соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Номенклатура товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства по адресу: Ростовская область г. Волгодонск, ул. Гагарина, 26 (далее - Место доставки) (с 8.00 до 15.00 часов по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

2. Цена договора

2.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена договора составляет ____ руб. (_____) ______ коп., в т.ч. НДС (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается», в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии с ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить, но не более чем на десять процентов количество предусмотренного договором товара при изменении потребности в товаре.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

2.7. Авансирование по договору не предусматривается.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями договора;

3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.

3.1.8. Поставщик обязуется передать товар, свободным от прав третьих лиц, не состоящий в споре, под арестом, не являющийся предметом залога или иного обременения.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ);

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями договора.

3.3.4. Заказчик обязуется по мере необходимости подавать заявку на поставку товара Поставщику в порядке, установленном разделом 5 настоящего договора.

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

3.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ уведомляет Поставщика;

3.3.7. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.3.8. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 10 договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договором.

3.4.8. в случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки, Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.4.9. претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

3.4.10. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения договора количество поставляемого товара, предусмотренного договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ;

3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) товара должна полностью обеспечивать условия перевозки товара.

При определении габаритов упаковки (тары) товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования товара.

4.3. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на таре и упаковке дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям.

5. Поставка товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 договора, в сроки определенные пунктом 5.1.1 договором.

5.1.1. Срок (период) поставки товара – с 01.01.2024г. по 25.12.2024г. (включительно), по заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. В заявке Заказчиком указывается наименование, количество, характеристика каждой партии поставляемого товара. Заявка должна быть составлена в письменной (электронной) форме за подписью уполномоченного представителя, с указанием даты составления и подана путем факсимильной (электронной) связи. Заявка считается принятой, если в течение часа с момента ее получения Поставщик не заявит по ней свои возражения.

5.2. Поставка товара должна быть осуществлена силами и за счет средств Поставщика в полном объеме, указанном в заявке и в установленные сроки.

5.3. Поставщик перед каждой поставкой товара извещает Заказчика о дате доставки товара в пункт назначения в соответствии со сроком (периодом) указанным в пункте 5.1. настоящего договора по телефону 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.

5.5. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) товарную накладную или УПД (универсальный передаточный документ), оформленные в установленном порядке;

б) копия декларации о соответствии (заверенные надлежащим образом), по товарам, подлежащим обязательной декларации;

в) инструкцию по применению с условием и сроком хранения продукции на русском языке (при наличии);

г) копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (при наличии);

д) копия санитарно-эпидемиологического заключения на товар, выданного уполномоченным органом (заверенное надлежащим образом), по товарам, требующим указанных заключений.

е) копии свидетельств о государственной регистрации, выданных уполномоченным органом, на предлагаемый к поставке товар или информацию о таких свидетельствах о государственной регистрации (номер свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) (при наличии).

6. Приемка товара

6.1. Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.5 договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке товара (включается в случае необходимости).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит внутреннюю экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

6.3. Поставщик в день фактической поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, отвечающий требованиям, установленным частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – документ о приемке), который должен содержать:

а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

6.4. Поставщик оформляет электронные образы (скан-копии) бумажных документов, указанных в пункте 5.5 договора, которые прикрепляет к предусмотренному пунктом 6.3 настоящего договора документу о приемке при его подписании и направлении Заказчику. Данные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

6.5. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Заказчик рассматривает полученный документ о приемке, устанавливает в единой информационной системе в сфере закупок признак его подписания. При этом направление документов о приемке без использования единой информационной системы не является нарушением условий настоящего договора.

6.6. В срок, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, размещенного Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 6.3 договора, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, наделенного Заказчиком полномочиями на подписание документов о приемке, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, к которому прикрепляются электронные образы (скан-копии) подписанных Поставщиком документов, указанных в пункте 5.3 договора;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, наделенного Заказчиком полномочиями на подписание документов о приемке, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения.

6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом «б» пункта 6.6 договора мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 договора. В случае устранения соответствующих причин и при отсутствии оснований для отказа от подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке, предусмотренном подпунктом «а» пункта 6.6 договора.

6.8. В случае создания Заказчиком приемочных комиссий, члены таких приемочных комиссий в порядке и сроки, определенные настоящим разделом договора, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы. При этом приемочная комиссия должно состоять не менее чем из пяти человек.

6.9. После подписания Заказчиком документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке в соответствии с пунктами 6.6, 6.8 договора – Заказчик подписывает в единой информационной системе в сфере закупок соответствующий документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.10. При отсутствии у Заказчика функциональной, технической иной возможности для подписания документа о приемке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок документов, установленных настоящим разделом договора, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика. В данном случае, с целью реализации пункта 6.9 договора Заказчик в течение одних суток со дня подписания Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.5 договора, Поставщик организует предоставление Заказчику оригиналов соответствующих бумажных документов, подписанных Поставщиком.

6.11. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.12. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

- отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям пунктов 4.2, 4.3 настоящего договора;

- несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки);

- иного несоответствия Товара и прилагаемых документов требованиям договора.

6.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. Максимальный срок проведения приемки определен законом и составляет не более 20-ти рабочих дней.

6.14. По факту приемки Товара, вместе с подписанием документа о приемке в порядке, определенном подпунктом «а» пункта 6.6 договора, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 2 к договору), с этого дня риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

7. Гарантии

7.1. Поставляемый товар зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к медицинскому применению, а также имеет соответствующие документы, выданные в соответствии с действующим Российским законодательством, подтверждающие качество товара.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Вся продукция должна быть упакована и маркирована изготовителем).

7.3. Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар.

7.4. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности и соответствовать по качеству требованиям Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

7.5. Поставщик обязан обеспечить необходимые условия при транспортировке и хранении товара в соответствии с Федеральным ПИ МПИМ от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Правилами хранения лекарственных средств, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н.

7.6. Поставщик (производитель) гарантирует качество поставляемого товара в пределах установленного срока годности товара. Остаточный срок, в течение которого поставляемый лекарственный препарат должен сохранять свою пригодность для использования его по назначению, должен составлять не менее:

28 суток - для препаратов со сроком годности 30 суток; 13 суток-для препаратов со сроком годности 15 суток;

80 суток –для препаратов со сроком годности 90 суток; 9 суток - для препаратов со сроком годности 10 суток;

Препараты со сроком годности трое и менее суток поставляются Заказчику в день их изготовления.

Инфузионные препараты 15 суток – для препаратов со сроком годности 30 суток; 70 суток – для препаратов со сроком годности 90 суток.

Срок годности на поставляемый товар рассчитывается согласно требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2015г. №751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

7.7. В соответствии с п.4 главы I приказа №751н от 26.10.2015 года качество изготовленного лекарственного препарата определяется требованиями фармакопейной статьи, общей фармакопейной статьи либо в случае их отсутствия - документа в области контроля качества. Качество сырья (фармацевтические субстанции, из которых изготовлены поставляемые препараты) должно подтверждаться протоколом испытаний производителя и протоколом испытаний лаборатории, аккредитованной на данный вид деятельности.

7.8. В случае если товар изъят из обращения или его обращение (в том числе производство, реализация, применение) приостановлено Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Заказчик вправе осуществить возврат товара, находящегося у Заказчика на дату изъятия товара из обращения или приостановления его обращения (в том числе производства, реализации, применения). В этом случае в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить замену товара, изъятого из обращения или обращение (в том числе производство, реализация, применение) которого приостановлено, на товар, соответствующий договору, не изъятый из обращения или обращение (в том числе производство, реализация, применение) которого не приостановлено. Указанная замена допустима, если она не противоречит требованиям законодательства, регулирующего отношения, связанные с закупками для государственных и муниципальных нужд.

7.9. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ).

7.10. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7.11 Все поставляемые по настоящему договору товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по договору осуществляется за счет средств от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

8.2. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

8.3. Оплата по договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Заказчиком документа о приемке на основании сформированных и размещенных Поставщиком и Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок электронных образов (скан-копий) следующих документов:

а) счета;

б) счета-фактуры (при наличии);

в) товарной накладной (товарных накладных) или УПД (универсально-передаточный документ), подписанных Поставщиком и Заказчиком;

г) Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к договору), подписанного Поставщиком и Заказчиком.

8.4. На всех документах, указанных в пункте 8.3 договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по договора осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к договору), в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

8.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).

9. Обеспечение исполнения договора

10.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в размере 10% начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

9.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, Поставщик до заключения договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в размере ______ руб.

9.2.1. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9.3. Исполнение договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия кредитованию, Евразийским банком развития, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №4-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Городская больница скорой медицинской помощи» в г. Волгодонске

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Волгодонск Ростовской области ул. Гагарина, д.26

т. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Коррсчет (единый казначейский счет )▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

Расчетный счет (казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Министерство финансов(ГБУ РО «ГБСМП» в г. Волгодонске л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80).

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В наименовании получателя указывается пробел+ «л/с»+ пробел + номер лицевого счета, например: « л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50»

В идентификаторе платежа (104поле ПП) указывается 16 нулей + 3 + код аналитической группы=510, пример:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывается отраслевой код, заканчивающийся на «3». Значение прописывается следующим образом: пробел+ «Отр.код» +пробел + код+пробел, например: « Отр.код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть». Если ГРБС для этих целей завел свой код, то пример может выглядеть так: «Отр.код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть»

Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, возвращаются Поставщику в течение 30 календарных дней после подписания Заказчиком документа о приемке товара. В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором.

9.5. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.6. В случае, если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.7. Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ договором срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.8. Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 договора уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и условиями договора, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

10.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктами 10.5 и 10.9 договора возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десять рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии.

9.12. В случае, если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по договору вправе удержать денежные средства.

9.13. В случае, если обеспечением исполнения договора является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по договору вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _________*.

* Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.4 - 10.5 договора.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.10. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____________**

** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.11. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________***.

*** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________****.

**** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

10.14. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения договора в соответствии с пунктом 9.8 договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.8 договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

11. Срок действия договора, изменение и расторжение договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2024г. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение или ненадлежащее исполнение, которые были допущены в пределах срока действия договора.

11.2. Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором.

11.6. Любые изменения условий договора (в том числе приложений договора), не противоречащие законодательству Российской Федерации, приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к договору и подписаны каждой из Сторон.

11.7. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и настоящим договором.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по договору.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в виде почтового (или электронного) отправления по адресу другой Стороны, указанному в настоящем договоре, с подтверждением о получении, а также посредством электронной почты (адрес электронной почты: бухгалтерия - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факсимильной и другой связи.

14.2. Уведомление считается доставленным с момента подтверждения о получении соответствующего уведомления.

14.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора в отношении договора, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

15. Банковское сопровождение договора

15.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения договора осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», не требуется.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. При исполнении договора не допускается:

16.2.1. замена страны происхождения товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к договору), за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза, в случае применения условий, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

16.2.2. замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза при исполнении договора, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617.

16.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражном суде Ростовской области.

16.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. Заключенный договор размещается в Единой информационной системе на сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru.

16.5. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

17. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование организации

Юридический адрес: _____________

Местонахождение, адрес, телефон, адрес электронной почты:___________________

Банковские реквизиты:

р/сч ___________ к/с: ___________ БИК __________

ИНН ________;

КПП __________;

ОКПО __________;

ОКТМО ________

ОГРН _________

Дата постановки на учет в налоговом органе _________

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

***Спецификация заполняется в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается Договор

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 2 к договору
от "__" ______ 2023 года N ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

- Посмотреть таблицу с данными