Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БУРОВЫХ РЕАГЕНТОВ
(закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства)
г. Москва,
2023 год
Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Закон о закупках), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с проведением закупки.
*Курсивом выделены характеристики Товара, конкретные значения показателей которых в договоре указываются на основании заявки участника запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор.
Приложение № 2
к извещению об осуществлении
запроса котировок в электронной форме
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ НАЛИЧИИ БЛАНКА)
«__» ________ ____ г.
№ ___________________
Кому ________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме на поставку буровых реагентов (реестровый номер извещения _____________),
(наименование участника – юридического лица или Ф.И.О. (при наличии отчества) физического лица)
выражает согласие исполнить условия договора, указанные в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме, и поставить товар (оказать услуги, выполнить работы) в строгом соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к извещению об осуществлении запроса котировок в электронной форме) и Проекта договора (Приложение № 3 извещению об осуществлении запроса котировок в электронной форме).
Информация об участнике запроса котировок в электронной форме:
НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ПРИ НАЛИЧИИ БЛАНКА)
«__» ________ ____ г.
№ ___________________
Кому ________________
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(наименование организации, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), ИНН / КПП (при наличии), телефон, адрес электронной почты)
в соответствии с информацией об предмете закупки информирует о стоимости поставки буровых реагентов.
Предложение о сумме цен единиц товара (работы, услуги) составляет _________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% / НДС не облагается, в соответствии ________________ (указывается причина освобождения от НДС)*
Предложение о сумме цен единиц товара (работы, услуги), включает в себя стоимость всех видов затрат, издержек и иных расходов, а также оплату обязательных платежей (таможенные пошлины, налоги, сборы), которые поставщик может и/или должен понести в связи с исполнением договора, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям:
* Предложенная сумма цен единиц товара (работы, услуги) не может превышать установленную в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме начальную сумму цен единиц товара (работы, услуги).
** Цена за единицу товара (работы, услуги) не может превышать установленную в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме начальную (максимальную) цену единицы каждого товара (работы, услуги), являющихся предметом закупки.
В случае разночтения (при наличии арифметических ошибок) в предложенных сумме цен единиц товара (работы, услуги) и цене за единицу товара (работы, услуги), приоритет устанавливается в отношении цены за единицу товара (работы, услуги). Таким образом, сумма цен единиц товара (работы, услуги) (в рублях) устанавливается как сумма предложенных цен за единицу товара (работы, услуги).
Приложение № 3
к извещению об осуществлении
запроса котировок в электронной форме
Договор № _____
на поставку буровых реагентов
г. Москва
«___» _______ 2023 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (сокращенное наименование ФГБУ «ВИМС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ______________ (сокращенное наименование _________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола _______________ от «___» __________ 2023 г. (реестровый номер извещения ________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Общие положения
Договор заключен в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (утверждено приказом Федерального агентства по недропользованию от 29 сентября 2022 г. № 527) (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).
К отношениям Сторон по Договору применяются нормы международных нормативных правовых актов, федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, действующих на момент его заключения.
На основании положений абзаца восьмого пункта 4.4 Устава ФГБУ «ВИМС» заключение Договора не является для Заказчика крупной сделкой и не подлежит согласованию в установленном порядке с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения – Федерального агентства по недропользованию.
Источник финансирования закупки: средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон об иностранных агентах), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом об иностранных агентах, которые соответствуют требованиям, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке предмета Договора в соответствии с Положением о закупке.
Предмет Договора
Предметом Договора является поставка буровых реагентов (далее – Товар) по заявкам Заказчика в соответствии с условиями Договора, Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Поставщик обязуется поставлять Заказчику Товар в обусловленный Договором срок, а Заказчик принимать и оплачивать поставленный Товар в соответствии с условиями Договора, Спецификацией и Техническим заданием.
Параметры, качество и технические характеристики поставляемого Товара должны отвечать требованиям качества и безопасности, которые установлены техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами, если такие требования обязательны для исполнения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или международными нормативными правовыми актами.
На момент поставки Заказчику Товара Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности и не обременен правами третьих лиц, не заложен, не состоит в споре и/или под арестом.
Максимальное значение цены Договора и порядок расчетов
Максимальное значение цены Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___ % в размере __________ (____________________________) рублей ___ копеек / НДС не облагается, в соответствии ________________ (указывается причина освобождения от НДС). У Заказчика не возникает обязанности приобрести Товар на все максимальное значение цены Договора.
(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, либо на других законных основаниях, НДС не указывается).
Цены за единицу каждого Товара, не могут изменятся в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы каждого Товара исходя из объема фактически поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора.
Изменение стоимости единицы Товара возможно не чаще 1 (одного) раза в 2 (два) месяца, при этом максимальное значение цены Договора не изменяется.
Стоимость Товара включает в себя стоимость всех видов затрат, издержек и иных расходов, а также оплату обязательных платежей (таможенные пошлины, налоги, сборы), которые Поставщик может и/или должен понести в связи с исполнением Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям.
Аванс по Договору не выплачивается.
Оплата каждой партии поставленного Товара производится по фактическому исполнению Поставщиком условий Договора в части поставки Товара путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре и в счете, выставленном Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, в соответствии с пунктом 6.3 Договора.
Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами) не начисляются и не уплачиваются Сторонами.
В случае изменения своих банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет, несет Поставщик.
Права и обязанности Сторон
Заказчик обязан:
Принимать и оплачивать поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.
Уведомлять Поставщика о недостатках поставленного Товара с использованием любых средств связи.
Определить ответственного уполномоченного представителя для осуществления контроля за надлежащим исполнением условий Договора (далее – Ответственное лицо со стороны Заказчика).
Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
Заказчик имеет право:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать оплаты неустойки (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
Требовать от Поставщика информацию, непосредственно связанную с вопросами объема, качества и сроками поставки Товара.
В случае поставки Товара несоответствующего условиям Договора потребовать от Поставщика безвозмездной замены Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Поставщику требования (претензии).
Извещать письменно Поставщика об обнаруженных недостатках Товара, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки.
Осуществлять контроль за исполнением условий и качества поставки Товара, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
Поставщик обязан:
Осуществлять поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.
Незамедлительно поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению условий Договора относительно качества, порядка и сроков поставки Товара.
Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 6.2 Договора.
Определить ответственного уполномоченного представителя для осуществления контроля за надлежащим исполнением условий Договора (далее – Ответственное лицо со стороны Поставщика).
Гарантировать доступность связи с Ответственным лицом со Стороны Поставщика на весь срок исполнения Договора.
Гарантировать качество поставленного Товара, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара.
В случае поставки Товара несоответствующего условиям Договора заменить Товар за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Заказчиком требования (претензии).
Предоставлять по требованию Заказчика информацию, непосредственно связанную с вопросами объема, качества и сроками поставки Товара.
Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать использованию поставленных Товаров или ограничивать их использование.
Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара извещать Заказчика по телефону о дате и времени отгрузки Товара, о государственном номере транспортного средства, фамилии, имени, отчестве (при наличии) водителя и сопровождающих товар лиц.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
Поставщик имеет право:
Самостоятельно определять способ поставки Товара.
Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 6.3 Договора.
Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с исполненным объемом по Договору на основании подписанных Заказчиком документов, указанных в пункте 6.3 Договора.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара по Договору.
Порядок поставки Товара
Товар поставляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.
Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика по мере возникновения потребности в Товаре. Поставка осуществляется в рабочие дни с 10:00 часов до 16:00 часов по московскому времени.
Заявки направляются Заказчиком Поставщику с адреса электронной почты ответственного лица Заказчика на адрес электронной почты Ответственного лица со стороны Поставщика с обязательным подтверждением Поставщиком получения Заявки ответным электронным письмом.
В случае если Поставщик не отвечает на электронную почту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика, такая Заявка считается полученной Поставщиком.
Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, Ловозерский район, с. Краснощелье, ул. Центральная.
Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, связанные с исполнением Договора, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Обязательным условием Договора является поставка нового Товара и предоставление Поставщиком на него технической документации, а также предоставление необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, гарантийных документов и иных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или страны-производителя Товара.
Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого Товара. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
Порядок приемки Товара
Приемка Заказчиком Товара осуществляется по завершении поставки каждой партии Товара в соответствии с условиями Договора.
Передача Товара Заказчику оформляется следующим комплектом документов:
счет, товарная накладная по форме ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах, счет-фактура (в случае если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то требование о предоставлении счета-фактуры в Договор не включается) и документы, указанные в пункте 5.6 Договора.
счет, универсальный передаточный документ по форме рекомендованной ФНС России (далее – универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах и документы, указанные в пункте 5.6 Договора.
Заказчик, получивший комплект документов, указанный в пункте 6.2 Договора, подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 (либо универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, если поставленный Товар соответствует условиями Договора, после чего возвращает подлежащий передаче другой Стороне экземпляр товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа), либо в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке поставленного Товара.
При приемке Товара Заказчик обязан осуществить его проверку на предмет соответствия Товара условиям Договора и приложениям к нему и сообщить Поставщику в требовании (претензии) (в письменном виде) о замеченных в ходе приемки явных недостатках. В противном случае Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Заказчика об устранении явных недостатков, которые могли быть выявлены в ходе приемки Товара.
Если Заказчик обнаружит, что Товар не соответствует условиям Договора, то Заказчик информирует в требовании (претензии) об этом Поставщика. В случае получения от Заказчика требования (претензии) Поставщик в срок, установленный в требовании (претензии), обязан выполнить требования Заказчика, содержащиеся в ней, и затем передать Заказчику документы, предусмотренные пунктом 6.2 Договора. В случае возникновения споров о качестве Товара проводится экспертиза.
Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара в случае, если:
ассортимент и/или комплектация, и/или количество, и/или качество Товара не соответствуют Спецификации и/или Техническому заданию, и/или заявки;
обнаружена непригодность по внешнему виду, явный брак, Товар передан без упаковки или в ненадлежащей упаковке (таре);
не предоставлены документы, указанные в пункте 6.2. Договора;
Товар поставлен вне установленного времени приемки, указанного в пункте 5.2 Договора.
Заказчик вправе отказать в подписании товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа) в случае если:
документы, указанные в пункте 6.2 Договора, оформлены, но их содержание не соответствует Спецификации;
документы, указанные в пункте 6.2 Договора, оформлены не надлежащим образом;
документы, указанные в пункте 6.2 Договора, представлены не в полном объеме.
В случае отказа Заказчика от приемки Товара, на основании пунктов 6.6.1 – 6.6.3 Договора, составляется акт, подписываемый представителем Поставщика, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.
Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа).
Для проверки результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу.
Экспертиза результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом № 223‑ФЗ и Положением о закупке.
В случае проведения экспертизы поставленного Товара, проводимой экспертной организацией более чем 5 (пять) рабочих дней, срок, указанный в пункте 6.3 Договора, продлевается соразмерно сроку, необходимому для проведения экспертизы привлекаемой экспертной организацией.
До момента вывоза Товара несоответствующего условиям Договора Заказчик принимает его на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти Товар несоответствующий условиям Договора не позднее времени, в течение которого поставляется Товар на замену.
Стороны, по мере необходимости, осуществляют сверку расчетов за поставленный Товар.
Акт сверки взаиморасчетов составляется заинтересованной Стороной в 2 (двух) экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя оригиналы акта сверки взаиморасчетов курьером, заказным письмом, иным способом, позволяющим подтвердить его получение.
В течение 10 (десяти) дней с момента получения акта сверки взаиморасчетов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки взаиморасчетов в адрес Стороны-инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации.
В случае если в течение 10 (десяти) дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов Сторона-получатель не направляет в адрес Стороны‑инициатора подписанный акт сверки взаиморасчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, акт сверки взаиморасчетов считается признанным Стороной-получателем без расхождений в редакции Стороны-инициатора.
Срок действия Договора
7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» июня 2024 г. включительно, либо до достижения стоимости или количества Товара, не позволяющих поставить Товар без превышения максимального значения цены Договора, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.
«01» июля 2024 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, обязательств по оплате поставленного Товара.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Гарантийные обязательства
На Товар устанавливается гарантийный срок, равный гарантийному сроку компании-производителя, но не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа).
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, ранее не использованным. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, в течение гарантийного срока использования не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны конечного назначения.
Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, возникшие в результате преднамеренных повреждений, порчи, нарушения правил эксплуатации или возникновения форс-мажорных обстоятельств.
При обнаружении скрытых недостатков в Товаре Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока, письменно по электронной почте уведомляет об этом Поставщика. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке при его приемке и выявлены лишь в процессе использования и хранения Товара. Недостатки Товара, обнаруженные в период гарантийного срока, подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара.
Контактная информация для связи Заказчика с квалифицированным персоналом Поставщика для консультации:
Ф.И.О. ________________________
e-mail: ________________________
телефон: _________________
Контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени.
Ответственность Сторон [1]
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательств до дня полного исполнения обязательств Поставщика, установленных Договором.
В случае нарушения сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком в соответствии с пунктом 6.5 Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных недостатков, в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неисполненного в срок обязательства.
Поставщик несет ответственность за ассортимент, количество и качество Товара. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора (ненадлежащего качества, недоукомплектованного Товара или Товара, несоответствующего ассортимента, который указан в Договоре), Заказчик вправе не принимать Товар и обязательства Поставщика по Договору считать неисполненными. Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа за отказ от Договора в одностороннем порядке по основанию, не связанному с существенным нарушением Договора Заказчиком, а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора. Неустойка в виде штрафа установлена в размере 10 % (десяти процентов) от максимального значения цены Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста тысяч) рублей 00 копеек.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) иных обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа. Неустойка в виде штрафа начисляется за каждый факт нарушения обязательства, предусмотренного Договором, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Под иными обязательствами, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) которых взыскивается неустойка в виде штрафа, понимаются нарушения Поставщиком пунктов 6.7.1 – 6.7.3 Договора.
Общий размер неустойки в виде штрафа не может превышать 30 % (тридцати процентов) от максимального значения цены Договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара до дня полного исполнения обязательств Заказчика, установленных Договором.
Общий размер неустойки в виде пени не может превышать 30 % (тридцати процентов) от максимального значения цены Договора.
Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.
В случае если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, то Поставщик освобождается от уплаты неустойки.
В случае если Заказчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика, то Заказчик освобождается от уплаты неустойки.
Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении оплаты Договора.
Конфиденциальность
Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, не подлежит разглашению и/или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязуется при исполнении Договора соблюдать исключительно интересы Заказчика, не использовать предоставляемую Заказчиком информацию, а также иные фактические обязательства, которым Заказчик желал бы придать конфиденциальный характер, в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое частичное или полное неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые обстоятельства, указанные в законодательных актах, постановлениях или иных письменных директивах, исходящих от правительственного органа Российской Федерации, препятствующие исполнению Договора, а также любые беспорядки, военные действия, война, эмбарго, пожары, наводнения, другие действия сил природы, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие разумному контролю Сторонами и препятствующие исполнению Договора.
Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 11.2 Договора, в десятидневный срок в письменной форме информирует другую Сторону о начале и предполагаемых сроках прекращения действия таких обстоятельств.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, если только сами обстоятельства препятствовали известить другую Сторону об их наступлении.
Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательств по Договору переносится на срок, в течение которого существуют обстоятельства непреодолимой силы.
Если обстоятельства, указанные в пункте 11.2 Договора, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Порядок разрешения споров
Стороны будут стремиться разрешать все возникшие споры и разногласия по Договору путем переговоров и/или путем направления другой Стороне требования (претензии) в письменной форме.
Требование (претензия) должно содержать:
заголовок «Требование (претензия)»;
наименование Стороны, которой адресовано требование (претензия), наименование Стороны, которая выставила требование (претензию);
номер требования (претензии) и его дата;
перечисленные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений и нормы законодательства Российской Федерации;
перечень приложенных документов, обосновывающих претензионные требования (при необходимости);
требование об устранении нарушений, указанных в Требовании (претензии) в соответствии с пунктом 12.2.4 Договора (при необходимости);
денежные требования (сумма и ее расчет) (при необходимости).
Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров и разногласий является обязательным для Сторон.
Срок ответа на требование (претензию) не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Стороной.
К требованию (претензии) также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование (претензию), на право действовать от имени Стороны по Договору.
В случае денежного требования к требованию (претензии) также прикладывается счет на оплату.
Отправление требований (претензий) и ответов на них осуществляется Сторонами заказными письмами с уведомлением, либо курьером (с обязательным условием отметки о получении требования (претензии) и/или ответа на него Стороной) в соответствии с данными, указанными в Договоре.
В случаях, когда взаимоприемлемые решения между Сторонами не будут достигнуты, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Изменение и прекращение Договора
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к Договору путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде.
Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с даты их подписания, если в тексте таких соглашений не предусмотрено иное.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае отказа Стороны Договора от его исполнения в одностороннем порядке.
Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения Договора, одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
При расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.4 Договора Стороны составляют двухсторонний акт сверки взаиморасчетов, который служит основанием для окончательного расчета.
Окончательный расчет производится на основании акта сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет Стороны, указанный в разделе 15 Договора.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением, которое подписывается Стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, и должно содержать:
реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и адрес электронный почты;
указание на предмет Договора;
указание на действия (бездействия) Заказчика либо Поставщика, связанные с исполнением Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения;
к уведомлению также прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления.
Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляет другой Стороне по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом с уведомлением, либо курьером (с обязательным условием отметки о получении уведомления) по адресам, указанным в Договоре.
К уведомлению прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору.
В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Расторжение Договора не влияет на обязательства Сторон по Договору, принятых до даты расторжения такого Договора.
При исполнении Договора изменение существенных условий Договора, а также максимального значения цены Договора или цены за единицу каждого Товара, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий поставки и оплаты, гарантийных условий, ответственности Сторон, на которых заключается Договор, по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных, пунктами 13.10 и 13.11 Договора.
При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не уступают по качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого Товара, указанного в Договоре. При этом стоимость нового Товара с учетом его новых характеристик должна быть обоснована Заказчиком и являться приложением к Договору.
Продление срока исполнения (действия) Договора допускается в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по Договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств Поставщиком, на срок, в течение которого Поставщик был лишен возможности исполнять свои обязательства по Договору;
По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены любые изменения, дополнения, касающиеся:
тех его условий, возможность изменения которых предусмотрена Договором, Положением о закупке, за исключением случаев, когда такие изменения прямо не допускаются законодательством Российской Федерации;
дополнения процедур исполнения обязательств любой из Сторон или процедур взаимодействия Сторон при исполнении Договора, не изменяющие условий Договора о наименовании и стоимости поставляемого Товара;
иных условий, возможность изменения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 13.10 – 13.12 Договора, оформляются соответствующими дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями Договора.
Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
Заключительные положения
Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора.
Вся переписка в рамках Договора ведется Сторонами с обязательной ссылкой на номер Договора.
Все документы, направленные посредством электронной почты (сканированные документы) по электронным адресам, указанным в пунктах 14.9 и 14.10 Договора, имеют юридическую силу до момента взаимного обмена оригиналами по почте или курьером в соответствии с пунктами 14.3.1 – 14.3.5 Договора. Оригиналы указанных документов направляются передающей Стороной почтой не позднее 15 (пятнадцати) дней после направления электронной копии. В случае нарушения одной из Сторон обязанности по своевременному предоставлению оригиналов документов, документы, переданные посредством электронной почты по адресам электронной почты, указанным в пунктах 14.9 и 14.10 Договора, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Сторонами в ходе реализации Договора, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять другую Сторону об изменении реквизитов, указанных в Договоре. При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) дней с момента отправки курьерской почтой и 15 (пятнадцати) дней – почтовой связью общего пользования.
Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
Договор составлен в форме электронного документа, заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, в соответствии с условиями функционирования электронной площадки, и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика, Заказчика.
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Итого сумма цен единиц Товара составляет ___________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в размере __________ (____________________________) рублей ___ копеек / НДС не облагается, в соответствии ________________ (указывается причина освобождения от НДС).
Приложение № 2
к Договору № ___
от «__» _______ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку буровых реагентов
Наименование предмета закупки: поставка буровых реагентов (далее – Товар).
* Формируется путем внесения конкретных значений показателей характеристик Товара из заявки участника запроса котировок в электронной форме, с которым будет заключаться договор.
Требования к поставляемому Товару:
Обязательным условием является поставка нового Товара и предоставление Поставщиком на него технической документации, а также предоставление необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, гарантийных документов и иных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или страны-производителя Товара.
Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого Товара. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
Приложение № 4
к извещению об осуществлении
запроса котировок в электронной форме
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником запроса котировок в электронной форме, а также все запросы о разъяснении положений извещения об осуществлении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) должны быть написаны на русском языке.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать документы, указанные пункте 6.5 Извещения.
Предложение участника запроса котировок в электронной форме в отношении предмета закупки (подпункт 8 пункта 6.5 Извещения) должно содержать конкретные значения показателей характеристик товара (далее – показатели характеристики), соответствующие значениям, установленным в Извещении, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в Извещении указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Извещении.
Конкретные показатели представляются в отношении каждого вида (типа) товара, указанного в Извещении, в случае отсутствия в Извещении указания на товарный знак.
В случае перечисления показателей характеристики через символ «;» (точка с запятой) или при сопровождении символа «/» (правый слэш), участник запроса котировок в электронной форме должен указать единственный показатель характеристики из перечисленных Заказчиком, за исключением, если символ «/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия (например, день/ночь) и т.п.
Если в Техническом задании (Приложение № 1 к Извещению) прописано требование «или», «либо», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных.
Перечисление показателей характеристики через символ «,» (запятая) означает, что поставляются товары со всеми перечисленными показателями (характеристиками).
Применяемые в показателях материалов значений, где не указано слово «диапазон»:
«не более» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение;
«не менее» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;
«до», «по» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение;
«от» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;
«более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение
«менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;
«больше», «более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;
«меньше», «менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;
«свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;
«не ниже» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение
«не выше» означает меньше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;
«выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;
«ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;
«превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;
«не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.
Применение символа «-» (тире) разделяющий указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Извещению) значения означают, что участник запроса котировок в электронной форме должен указать одно значение из указанного диапазона.
Если значение с сопровождением символа «-» предусмотрено нормативной документацией, участник запроса котировок в электронной форме указывает такое значение в соответствии с нормативной документацией.
Применение знаков: «≤» (меньше или равно) означает меньше установленного значения или равно установленному значению; «≥» (больше или равно) означает больше установленного значения или равно установленному значению; « » (больше) означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.
Если прописано в требуемом значении и требуемом параметре в Техническом задании (Приложение № 1 к Извещению), требование к геометрическим размерам с словосочетанием «не менее», «не более», «меньше», «больше» и т.д., а размеры представлены в виде «А × В» или «А × В × С» (или иные геометрические размеры), то «не менее», «не более», «меньше», «больше» и т.д. касаются каждого значения геометрического размера.
В случае отсутствия, согласно нормативной документации по каким-либо из используемых при производстве товаров, сведений по требуемому параметру характеристик товара, участник запроса котировок в электронной форме должен поставить прочерк, либо «не нормируется».
При наличии слова «диапазон» участнику запроса котировок в электронной форме необходимо указать значения, представленные в предлагаемом диапазоне (интервале) с указанием минимального и максимального значения.
При наличии слова «диапазон» с сопровождением слов «от», «до» («по») участнику запроса котировок в электронной форме необходимо указать значения, которые указываются в рамках установленного диапазона, включая пограничные показатели. При этом предлоги «от» и «до» («по») должны отсутствовать.
Если в Техническом задании (Приложение № 1 к Извещению) в требуемом значении присутствуют слова «в диапазоне», то значение нужно указывать в виде диапазона, который соответствует выбранной марке или группе, или типу материала.
При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не менее» и «не более» границы включаются в диапазоны возможных значений.
При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «более» и «менее» границы не включаются в диапазоны возможных значений.
При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не ниже» и «не выше» границы включаются в диапазоны возможных значений.
Значения, указанные со знаком «±» (плюс-минус) означают допустимые отклонения в параметре и могут указываться как со знаком «±», так и в виде конкретного значения.
В случае установления ГОСТ в Техническом задании (Приложение № 1 к Извещению), который перестал действовать на момент подачи заявки участником запроса котировок в электронной форме, необходимо применять ГОСТ, пришедший ему на его замену. Если ГОСТ отменен и не действует, и нет ГОСТа его заменяющего, требуемым ГОСТом руководствоваться не следует.
Приложение № 5
к извещению об осуществлении
запроса котировок в электронной форме
РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ И МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА - Посмотреть таблицу с данными
В случае если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц (Договор заключается с коллективным участником закупки), то в таком случае в Договор Заказчиком вносятся положения, устанавливающие между лицами, входящими в состав коллективного участника, солидарные обязанности и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору. ↑
Столбцы 3, 5 и 7 Спецификации заполняются на основании заявки участника запроса котировок в электронной форме, с которым будет заключаться договор. ↑
Для расчета используется примерное расчетное количество Товара в связи с тем, что невозможно определить количество поставляемого Товара. В ходе исполнения заключенного договора итоговое количество Товара может отличаться от примерного расчетного количества Товара. ↑
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
