Тендер - Направляющие, планки, профиль, блоки Zedex. №257605289

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Чертежи.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.11.2023 по 24.11.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:17.11.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с требованиями закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:город Советский, ул. Ленина 47.Дата подведения итогов:24.11.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с требованиями закупочной документации Часть_II_Техническое_заданиеxx

Часть II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к техническому заданию

Поставка направляющих, планок, профилей, блоков Zedex.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

*закупка аналогов вышеуказанного товара не допускается, в соответствии с п. а,б) ч. 3 п. 4.1.1. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Часть_III_Проект_договора_поставкиxx

Договор поставки № ____-_

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующий на основании _______________________, с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующая на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем:

Предмет договора.

В соответствии с условиями Договора, Поставщик обязуется выполнить поставку направляющих, планок, профилей, блоков Zedex, в соответствии с приложением № 1 к Договору (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Товар предназначен для ремонта оборудования.

В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации (далее - РФ), перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Поставляемый Товар, должен быть свободным от прав третьих лиц.

Перечень Товара, указанного в приложении №1 к Договору, может быть изменены Сторонами в процессе исполнения Договора.

срок поставки товара.

Поставщик обязуется выполнить поставку всего объема Товара, до 31 октября 2024 года.

цена договора и порядок оплаты товара.

Цена Договора составляет сумму в размере ______________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ______ (________________) рубля _____ копейки.

Если к моменту окончания срока действия договора сумма по договору (пункт 3.1) или выбранный товар не были использованы/выбраны полностью, то Поставщик не будет иметь никаких претензий к Покупателю.

В случае если срок действия договора истек, а сумма по договору полностью не выбрана Стороны вправе:

продлить срок действия договора путем подписания дополнительного соглашения;

прекратить действие договора путем подписания дополнительного соглашения с указанием в соглашении фактически использованной суммы по Договору.

Цена Договора включает в себя:

затраты на погрузку и разгрузку товара, а также на его доставку до места поставки;

стоимость Товара;

стоимость тары, упаковки и маркировки;

расходы Поставщика, связанные с исполнением гарантийных обязательств;

расходы по уплате обязательных платежей;

расходы на страхование;

иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

Условия оплаты Товара:

Покупатель осуществляет оплату Товара, в безналичной форме расчета.

Срок оплаты поставленного Товара не более 7 (семи) рабочих дней, с даты приёмки поставленного Товара. Датой приёмки товара, является отметка Покупателя в товарной накладной или универсальном передаточном документе (далее по тексту – УПД).

Предварительная оплата Товара по договору, не предусмотрена.

За момент оплаты Товара принимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

требования к качеству товара.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться и соответствовать следующим требованиям:

наличием сертификата соответствия на поставляемый Товар и/или технического паспорта и/или других документов, подтверждающих качество Товара, предприятие-изготовителя Товара, указывающие его происхождение, условия и сроки гарантии. (в случаях, когда они предусмотрены заводом-изготовителем).

Товар должен быть новым и свободным от прав третьих лиц.

Недопустима поставка Товара бывшего в употреблении (использовании) и восстановленного Товара. Недопустима поставка контрафакта.

качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в спецификации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Товар должен быть оригинальным от производителя.

требования к упаковек товара.

Товар должен быть упакован в соответствии со следующими требованиями:

обеспечивать сохранность при хранении и транспортировке;

гарантировать сохранность Товара при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

Погрузка и размещение Товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

Упаковка, тара Товара возврату Поставщику не подлежит и входит в общую стоимость.

усовия поставки товара.

Поставка Товар, осуществляется на основании заявки Покупателя, которая должна содержать следующие сведения:

наименование поставляемого Товара;

объём поставляемого Товара;

адрес доставки Товара.

Местом поставки Товара, является терминал транспортной компании КИТ в городе отправителя.

Заявка на поставку Товара, направляется Покупателем Поставщику по следующему адресу электронную почты: ______________.

Поставщик после получения Заявки от Покупателя, направляет Покупателю в срок не позднее
2-х календарных дней уведомление, с указанием в нём срока отгрузки Товара со склада Поставщика и дату доставки Товара.

Поставщик, не позднее 20-и календарных дней с даты получения заявки от Покупателя, обязан выполнить отгрузку Товара в пункте приёма транспортной компании.

Объём Товара, указанный в заявке Покупателя, должен быть поставлен одной партией.

Доставка Товара осуществляется через транспортную компанию КИТ.

Доставка Товар Покупателю осуществляется в следующем порядке:

Поставщик осуществляет доставку Товара собственными силами и за свой счет до пункта приема транспортной компании КИТ, где осуществляется оформление и передача товара транспортной компании для дальнейшей отправки по адресу, указанному в Заявке Покупателя. В обязанности Поставщика также входит оформление всех необходимых документов для отправки груза (Товара).

Расходы по доставку товара от склада Поставщика до пункта приема транспортной компании КИТ несет Поставщик.

Расходы на доставку Товара транспортной компанией от пункта приема транспортной компании до места поставки Товара, указанного в заявке Покупателя, несёт Покупатель.

порядок приёмки товара.

Местом приёмки Товара, является склад Покупателя.

Приёмка Товара осуществляется в следующем порядке:

По количеству – в соответствии с УПД/счет-фактурой, товарной накладной на Товар в момент приемки Товара, в случае если Товар прибыл в закрытой упаковке – в момент вскрытия упаковки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения по товарной накладной.

По качеству, функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам – в соответствии с сертификатом (паспортом) качества Производителя и требованиями, указанными в Договоре в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения по товарной накладной/УПД.

К поставляемому Товару должны быть приложены следующие документы:

товарная накладная (ТОРГ–12) и/или УПД;

сертификат качества и/или паспорт качества, а также другие документы, подтверждающие качество Товара, подписанные и заверенные печатью завода изготовителя (если данные документы предусмотрены заводом-изготовителем);

инструкции, руководства и иную техническую документацию на Товар, данная документация должна быть на русском языке.

В случае, если Поставщиком при передаче Товара не представил документы относящихся к Товару, Покупатель направляет Продавцу претензию с указанием срока передачи таких документов. Если в указанный срок Поставщик не представил Покупателю данные документы, то Покупатель вправе отказаться от Товара и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Вывоз Товара, в случае отказа Покупателем от его приёмки по условиям настоящего пункта, осуществляется силами и за счёт Поставщика.

Поставка Товара без документов, указанных в пункте 7.2 Договора, не допускается.

гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует качество товара в течение установленного производителем Товара срока. Если документы завода-изготовителя на гарантию отсутствуют, то гарантия на Товар составляет 5 лет с момента поставки Товара.

Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты Товара, и/или Товар выйдет из строя, то Поставщик обязан выполнить одно из нижеуказанных действий:

Поставщик обязан заменить Товар на новый в согласованные Сторонами сроки, но не превышающие срока поставки товара, указанного в настоящем Договоре.

Вернуть Покупателю денежные средства.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.

В случае обнаружения дефектов Покупатель направляет уведомление Поставщику на электронную почту, указанную в реквизитах Договора, или иную электронную почту Поставщика известную Покупателю и/или сообщает по телефону Поставщику о выявлении недостатков в Товаре.

В своем уведомлении Покупатель информирует поставщика о дефектах или иных недостатках в товаре, а также указывает адрес для прибытия представителя поставщика с целью осмотра товара и составления рекламации.

Если представитель Поставщика не прибыл в назначенное место, в указанное время или поставщик отказался направить своего представителя, Покупатель составляет рекламацию самостоятельно. В этом случае Поставщик не может оспорить рекламацию и признает ее как действительный документ.

Если при совместном осмотре Товар и составления рекламации, у Сторон возникают разногласия по поводу характера и причин выявленных недостатков, они имеют право обратиться к специализированной организации для проведения экспертизы некачественного товара.

Если товар отправили на ремонт или заменили на новый, гарантия на него продлевается на время, в течение которого Покупатель не мог пользоваться товаром по назначению.

ответственность сторон.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан по первому требованию Покупателя, уплатить Покупателю пени (неустойку) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый календарный день не исполнения обязательства, но не более 10 % от цены Договора (п. 3.1. Договора), при наступлении любого из нижеуказанных событий:

в случае нарушения срока передачи/поставки Товара Покупателю;

если в период гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик в течение срока, указанного в рекламации, не производит замену Товара или ремонт Товара, либо заявил неправомерный отказ от исполнения гарантийных обязательств;

нарушение срока представления документов, в соответствии с пунктом 7.2 Договора;

в иных случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора.

В случае просрочки оплаты Товара Покупатель обязан по первому требованию уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от цены Договора (п. 3.1. Договора).

В случае если произошла некомплектность Товара, что привело к нарушению срока передачи Товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере и порядке, указанных в п. 9.2. настоящего Договора.

Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ей убытков.

Уплата неустойки, штрафных санкций и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых по Договору обязательств.

обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, которые влияют на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой субъекта Российской Федерации, в котором наступили такие обстоятельства или другим официальным компетентным органом.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной уполномоченными органами, указанными в пункте 11.2 Договора.

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют на протяжении 14 (четырнадцати) календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

порядок рассмотрения споров.

В случае возникновения разногласий между Сторонами в рамках исполнения Договора, каждая Сторона Договора обязана соблюдать претензионный порядок разрешения спора, согласно пункту 11.2 Договора.

Претензионный порядок:

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Первоначально претензия направляется по электронной почте, по адресу, указанному в реквизитах договора с последующей обязательной отправкой почтой заказным письмом по почтовому адресу, указанному в реквизитах Договора, в случае отсутствия почтового адреса по юридическому адресу, указанному в выписке ЕГРЮЛ.

В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

Ответ на претензию первоначально направляется по электронной почте, по адресу, указанному в реквизитах договора с последующей обязательной отправкой почтой заказным письмом по почтовому адресу, указанному в реквизитах Договора, в случае отсутствия почтового адреса по юридическому адресу, указанному в выписке ЕГРЮЛ.

В случае непредставления мотивированного ответа, или уклонения от получения претензии в установленный законом срок, либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд, за защитой своих прав.

Все споры и требования сторон, возникшие при исполнении Договора или в связи с ним, не урегулированные сторонами путем проведения переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

срок действия договора.

Договор действует с момента подписания его Сторонами по 30 ноября 2024 года.

прочие условия.

По соглашению Сторон, допускается изменение условий Договора в части срока действия договора и объема поставки Товара. При этом, объём поставки Товара может быть изменён как в сторону увеличения (не более 10% от цены Договора), так и в сторону уменьшения.

Любые изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, сторона обязана известить об этом другую сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней.

Настоящий Договор является конфиденциальным. Ни одна из сторон не имеет права сообщить третьему лицу какую-либо информацию о настоящем Договоре без согласия на это другой Стороны и несет за это полную ответственность, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Покупатель и Поставщик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

Договор, дополнительные соглашения к Договору, уведомления, претензии первоначально направляются посредством электронной почты с обязательной последующей заменой на подлинники.

В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон.

Неблагоприятные последствия в связи с неправильным указанием электронной почты, адреса несет сторона, допустившая неточность, противная сторона считается надлежащим образом выполнившей свои обязательства по направлению документов с момента отправки по указанным в настоящем Договоре факсу и эл. почте, адресу Сообщение (уведомление), отправленное посредством факсимильной связи, электронной почты, считается доставленным с момента его отправки и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по электронной связи и имеют юридическую силу до обмена подлинниками. Обмен подлинниками обязателен. Стороны установили, что в течение 30 (тридцати) календарных дней обменяются подлинными документами. Стороны предпринимают все меры, чтобы электронные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по электронной связи текста.

С даты подписания сторонами настоящего Договора все предыдущие договоренности и переписка считаются утратившими силу.

Контактные лица со стороны Покупателя, по вопросам исполнения Договора:

Ответственно лицо за исполнение договора Шмидт Виктор Яковлевич ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Все уведомления и скан документов по исполнению договора направляются на электронную почту контактному лицу.

• Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара.

реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки
№ __ от __________ 2023 г.

Поставка направляющих, планок, профилей, блоков Zedex.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

*закупка аналогов вышеуказанного товара не допускается, в соответствии с п. а,б) ч. 3 п. 4.1.1. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть_I_Закупочная_документация ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок в электронной форме на поставку

направляющих, планок, профилей, блоков Zedex.

Ханты-Мансийск

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ - Посмотреть таблицу с даннымиЧАСТЬ I. ЗПРОС КОТИРОВОК РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – Единая информационная система, ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заказчик – Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг», в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка.

Закупка – совокупность действий, осуществляемых в установленном Положением порядке Заказчиком и направленных на обеспечение нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с Положением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении конкурентной закупки или направление приглашения принять участие закрытой закупке, закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой победителем запроса котировок признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупках, и содержит наиболее низкую цену договора.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке, содержащая информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведении закупки.

Комиссия по проведению закупок для нужд Заказчика (далее также – Комиссия по проведению закупок, Комиссия по закупкам) – коллегиальный орган, создающийся решением руководителя Заказчика для принятия решений о ходе проведения каждой конкретной закупки, в пределах компетенции, установленной Положением.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Недостоверные сведения – информация, несоответствие действительности которой документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке, либо документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки – лицо, являющееся коммерческой организацией, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются Заказчиками в порядке, установленном Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении конкурентной закупки, либо в установленных Федеральным законом № 223-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в закрытой закупке и завершаются заключением договора.

Оператор электронной площадки – лицо, являющееся коммерческой организацией, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются Заказчиками в порядке, установленном Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении конкурентной закупки, либо в установленных Федеральным законом № 223-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в закрытой закупке и завершаются заключением договора.

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) Заказчику на условиях, определённых в документации о закупке.

Процедура закупки – порядок действий Заказчика, направленных на определение Участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке.

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) Участника закупок, с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного Участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках без предоставления протокола разногласий к проекту договора; непредставление в установленный документацией срок обеспечения исполнения договора; непредставление в установленный документацией срок иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие Заказчика и Участника (поставщика, подрядчика, исполнителя) при проведении закупочных процедур в электронной форме. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений Федерального закона № 223-ФЗ.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ – информация, зафиксированная в электронной форме, предназначенная для передачи с использованием средств вычислительной техники и электросвязи с целью хранения и использования, подписанная электронной подписью.

Электронная форма закупок – конкурентная процедура закупки, при которой направление Участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача Участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений Участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её Участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).

Эквивалент – равноценный, равнозначный, равносильный или соответствующий в каком-либо отношении товар, заменяющий его или служащий его выражением.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Закупочная документация подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положением о порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской Федерации и города Ханты-Мансийска.

1.1.2. Настоящая закупочная документация применяется при размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика путем проведения торгов в форме открытого запроса котировок в электронной форме (далее по тексту - запрос котировок).

1.2. Заказчик и сроки проведения запроса котировок.

1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Раздела I.3. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРРОСА КОТИРОВОК", проводит запрос котировок, предмет которого указан в пункте 2. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей закупочной документации.

1.2.2. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, закупочная документация, техническое задание, проект договора, размещаются Заказчиком на официальном сайте ЕИС и на сайте электронной торговой площадке (далее – ЭТП) не менее чем за семь дней до установленного в закупочной документации дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Заявки на участие в запросе котировок открываются функционалом ЭТП в соответствии с регламентом данной ЭТП в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса котировок (пункт 17 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК).

1.2.3. День рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и день проведения запроса котировок указаны в пункте 18 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПОСА КОТИРОВОК соответственно.

1.3. Предмет запроса котировок. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1. Предмет запроса котировок указан в пункте 2. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.3.2. Организатор размещает извещение о проведении запроса котировок и возможности подавать заявки на участие в запросе котировок на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), информация о которых содержится в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в закупочной документации, в том числе в проекте договора (часть II настоящей документации).

1.3.3. Место, сроки поставки, выполнения работ, оказание услуг указаны в пункте 4. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.4. Начальная (максимальная) цена закупки

1.4.1. Начальная (максимальная) цена закупки (цена лота) указана в извещении о проведении запроса котировок и в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.4.2. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы и затраты исполнителя необходимые для исполнения договора.

1.5. Порядок оплаты

1.5.1. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в пункте 7. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.5.2. Источник финансирования: собственные средства АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

1.6. Требования к участникам закупки.

1.6.1. В запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей документацией.

1.6.2. Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе котировок должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего раздела и в пункте 8. и 9. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.6.3. К Участникам закупок устанавливаются следующие обязательные требования:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (наличие лицензий, выписок из реестров членов саморегулируемых организаций, допусков и других);

непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;

отсутствие решения об исключении, в том числе предстоящем исключении, Участника закупки из ЕГРЮЛ регистрирующим органом;

отсутствие дисквалификационных лиц в исполнительных органах (единоличного исполнительного органа) Участника закупки;

отсутствие исполнительных производств, размер взыскания по которым превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие расторжения (одностороннего отказа) договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Участником своих обязательств по ранее заключенным договорам с Заказчиком.

1.6.4. К Участникам закупок могут быть установлены следующие дополнительные требования:

о профессиональной компетентности, квалификации, наличии опыта;

о наличии финансовых ресурсов в объеме, необходимом для исполнения договора;

о наличии положительной деловой репутации.

1.6.5. Ограничение участников закупки указано в пункте 8. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.7. Привлечение соисполнителей, субподрядчиков к исполнению договора

1.7.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей, субподрядчиков в случае, если это допускается в пункте 10. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1.8. Расходы на участие в запросе котировок

1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок, участием в запросе котировок и заключением договора.

1.9. Условия допуска и отстранения от участия в запросе котировок.

1.9.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в случае:

- непредставления участником закупки документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения закупки или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка;

- несоответствия требованиям, обязательным для участника закупки, указанным в пункте 1.6. настоящего Раздела и в пунктах 8. и 9. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК;

- несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям закупочной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене закупки, превышающей первоначальную цену закупки (цену лота).

1.9.2. Организатор, закупочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения, в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок;

- установление факта проведения в отношении участника запроса котировок процедуры ликвидации или наличие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности участника запроса котировок, участника юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- несоответствие заявки требованиям закупочной документации;

- наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.

1.9.3. В случае установления фактов несоответствия участника закупки требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего раздела и в пунктах 8. и 9. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, такой участник закупки отстраняется от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения, а в случае признания участника закупки победителем запроса котировок договор с таким участником закупки не заключается.

2. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание закупочной документации

Закупочная документация включает общие положения, условия проведения запроса котировок, информационную карту запроса котировок, образцы форм и документов для заполнения участниками закупки, проект договора, порядок оценки заявок, техническую часть, а также изменения и дополнения, вносимые в закупочную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела.

2.1.2. Закупочная документация в печатном виде предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок и пунктом 11. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. Не допускается предоставление закупочной документации до размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок.

2.1.3. Закупочная документация для ознакомления доступна в электронном виде на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

2.1.4. При обнаружении разногласий между закупочной документацией утвержденной заказчиком и закупочной документацией, размещенной в электронной форме на сайте, закупочная комиссия будет руководствоваться закупочной документацией на бумажном носителе.

2.1.5. Протоколы, заявки на участие в запросе котировок, закупочная документация, изменения, внесенные в закупочную документацию, разъяснения закупочной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.2. Разъяснение положений закупочной документации

2.2.1. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры заказчика, организатора или закупочной комиссии с участником закупки не допускаются.

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации в срок не позднее чем за три рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

2.2.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.2.4. Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в пункте 13. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

2.2.5. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и закупочную документацию 2.3.1. В любое время до окончания (истечения) срока представления котировочных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо Участник закупки внести изменения в извещение о проведении запроса котировок. 2.3.2. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. 2.4. Отмена проведения запроса котировок

2.4.1. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

2.4.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

2.4.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 2.4.1. и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

3.1. Форма заявки на участие в запросе котировок и требования к ее оформлению

3.1.1. Участник закупки представляет заявку на участие в запросе котировок в форме электронного документа, используя функционал ЭТП, на котором размещено извещение о проведении закупки

3.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями пунктов 3.1. – 3.5. настоящего раздела и в соответствии с Разделом I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ".

3.1.3. При описании условий и предложений, участники закупки должны принимать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части II "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ".

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.5. Все документы, входящие в состав заявки, и приложения к ней, включая опись документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки - юридического лица.

3.1.6. Участник закупки подает заявку на участие в Запросе котировок в виде электронного документа на электронную торговую площадку СБЕРБАНК-АСТ: https://sberbank-ast.ru/.

3.1.7. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе котировок должна быть подтверждена синей печатью и подписью уполномоченного лица. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 14. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

3.1.8. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.9. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в форме электронного документа. В заявке указывается наименование открытого запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота и реестровый номер закупки следующим образом: «Заявка на участие в открытом запросе котировок ______________________(наименование закупки). Лот №___________(наименование лота). Реестровый номер закупки _______». Реестровый номер закупки указывается на основании реестрового номера закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующей закупки.

Участник закупки вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес.

3.1.10. В случае, если участник закупки планирует принять участие по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие на каждый лот.

3.1.11. Все заявки на участие в запросе котировок, приложения к ним, а так же отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных участниками закупки заявок, либо заявок на участие в запросе котировок, поданных с опозданием.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.2.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе котировок может быть расценено комиссией как несоответствие заявки требованиям закупочной документации.

Валюта заявки на участие в запросе котировок

Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе котировок и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в запросе котировок могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом ., может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным закупочной документацией.

В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте , в заявке на участие в запросе котировок необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении запроса котировок на сайте. При этом ценой договора, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в запросе котировок участника закупки.

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок

3.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы, указанные в пункте 17. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

3.4.2. Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей закупочной документации, включая технические требования к товарам, работам, услугам, указанным в технической части документации о запросе котировок.

3.4.3. В случае неполного предоставления документов, перечисленных в пункте 17. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в запросе котировок.

3.4.4. Предоставление документов отличающихся от установленной закупочной документацией форм может быть расценено как несоответствие заявки требованиям, установленным закупочной документацией.

3.4.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.5. Требования к предложениям о цене закупки

3.5.1. Цена закупки, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену закупки, указанную в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

3.5.2. В случае если цена закупки, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную цену закупки, указанную в пункте 5. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК, участник закупки не допускается к участию в запросе котировок на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным закупочной документацией.

3.5.3. Участник закупки производит расчет своего предложения по цене закупки на основе требований Части II "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ" закупочной документации и предоставляет предложение по форме 4, приведенной в Разделе I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ".

3.5.4. Цена закупки должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи (включая транспортные и таможенные платежи) в соответствии с действующим законодательством. В случае если участник закупки освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от данного налога.

3.6. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

3.6.1. Описание товара, выполняемых работ, услуг участниками закупки, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК и по форме, приведенной в Разделе I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".

3.8. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок.

3.8.1. Заявка на участие в запросе котировок, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей закупочной документацией, должна быть подготовлена по форме согласно приложению настоящей документации, и содержать следующее сведения и документы об участнике закупки, подавшему такую заявку:

3.8.1.1. Состав документов, подающихся вместе с котировочной заявкой:

3.8.1.1.1. Для юридического лица:

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки - юридического лица (первая страница паспорта, копия решения об избрании единоличного исполнительного органа, удостоверенного нотариально согласно п.3 ст. 67.1. ГК РФ, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества и копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель).

Копия свидетельства о регистрации Участника закупки либо копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой; или письмо об отсутствии необходимости такого одобрения.

Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме), согласно форм, установленных Приказами Министерства Финансов Российской Федерации:
а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках);
в) приложения к бухгалтерской отчетности:
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о целевом использовании средств.
Если Участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), Участником должны быть представлены письмо с указанием причин такого непредставления, а также копия налоговой отчетности в зависимости от выбранного режима налогообложения.

Справка (или заверенная копия такой справки) налогового органа (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, подписанная налоговым органом. В случае если у Участника имеется задолженность, то он должен предоставить также справку (или заверенную копию такой справки) о состоянии расчетов по начисленным налогом, сборам и иным обязательным платежам (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом № 209-ФЗ в отношении Участника закупки, а в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1352.

3.8.1.1.2. Для индивидуального предпринимателя:

Копии документов, удостоверяющих личность.

Копия свидетельства о регистрации Участника закупки либо копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет.
Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме). Если Участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), Участником должно быть представлено письмо с указанием причин такого непредставления, а также копия налоговой отчетности в зависимости от выбранного режима налогообложения.

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом № 209-ФЗ, а в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ.

Справка (или заверенная копия такой справки) налогового органа (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, подписанная налоговым органом. В случае если у Участника имеется задолженность, то он должен предоставить также справку (или заверенную копию такой справки) о состоянии расчетов по начисленным налогом, сборам и иным обязательным платежам (Код по КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

3.8.1.1.3. Для физического лица: копии документов, удостоверяющих личность.

3.8.1.2. Иные требования к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, а также перечень документов, предоставление которых является обязательным, согласно извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, документов, подтверждающих соответствие Участника закупки требованиям установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (если их предоставление является обязательным согласно документации о конкурентной закупке), устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в зависимости от предмета закупки.

Все конкретизированные и необходимые сведения и документы представляемые участником закупки, подающим заявку на участие в запросе котировок содержатся в пункте 17 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

3.9.Требования к обеспечению заявок на участие в конкурентных закупках

3.9.1. Заказчик вправе устанавливать в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках. Такое требование в равной мере распространяется на всех Участников закупки и указано в пункте 21 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК»).

3.9.2. Обеспечение заявки может предоставляться Участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется Участником закупки.

3.9.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

3.9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются, а при проведении закупок в электронной форме прекращается блокирование таких денежных средств в течение семи рабочих дней в следующих случаях и порядке:

3.9.4.1. Участникам закупки, представившим заявки, в случае если Заказчик отменил конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) – со дня размещения решения об отмене конкурентной закупки в единой информационной системе.

3.9.4.2. Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о закупке – со дня подачи такой заявки.

3.9.4.3. Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в конкурентной закупке в предусмотренном Положением порядке – со дня окончания срока подачи заявок.

3.9.4.4. Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – со дня размещения в единой информационной системе соответствующего протокола с данным решением комиссии по осуществлению закупок.

3.9.4.5. Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение которого не является лучшим предложением после предложения победителя закупки (или таким же как у победителя закупки) – со дня размещения в единой информационной системе протокола, составленного по итогам конкурентной закупки.

3.9.4.6. Единственному Участнику конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также победителю закупки – со дня заключения договора с такими Участниками.

3.9.4.7. Участнику закупки, при проведении конкурентных способов закупки, за исключением закупок Участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки – со дня заключения договора с победителем или со дня заключения договора с таким Участником при уклонении победителя закупки.

Банковская гарантия, выданная Участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должна соответствовать требованиям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия банковской гарантии;

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации о закупке.

В случае, если Участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой Участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении закупок в электронной форме на электронной площадке.

Возврат Участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

уклонение или отказ Участника закупки от заключения договора;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе котировок

4.1.1. Заявки на участие в запросе котировок подаются участниками закупки в порядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 14. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

4.1.2. Прием заявок на участие в запросе котировок заканчивается в день открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам.

4.1.3. Заявки на участие в запросе котировок до последнего дня срока подачи заявок на участие в запросе котировок подаются по адресу электронной торговой площадки (ЭТП) на СБЕРБАНК-АСТ: https://sberbank-ast.ru/ .

4.1.4. В случае подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении нескольких лотов одним участником закупки, такие заявки подаются в порядке, предусмотренном регламентом и функционалом ЭТП.

4.1.5. Участники закупки, подавшие заявки, организатор, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках на участие в запросе котировок.

4.1.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении каждого предмета запроса котировок (лота).

4.1.7. Прием и регистрацию поступивших заявок на участие в запросе котировок до последнего дня подачи заявок (исключая последний день подачи заявок на участие в запросе котировок) осуществляет ЭТП в соответствии с регламентом и обеспечивая необходимый функционал.

4.2. Отзыв и изменение заявок на участие в запросе котировок

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать или изменить поданную заявку в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе котировок.

4.2.3. Заявки на участие в запросе котировок отзываются в следующем порядке.

Участник закупки вправе подать заявление об отзыве заявки, используя функционал ЭТП.

В день окончания срока подачи заявок, заявки отзываются с помощью функционала ЭТП, в соответствии с регламентом данной ЭТП.

4.2.4. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок не допускаются.

4.3. Заявки на участие в запросе котировок поданные с опозданием

4.3.1. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного закупочной документацией, не рассматриваются. 5. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

5.1. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

5.1.1. В день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении закупки, пункте 18. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ, закупочной комиссией открывается доступ к заявкам на участие в запросе котировок.

5.1.2. Закупочной комиссией открываются заявки на участие в запросе котировок, которые поступили организатору через функционал ЭТП до времени открытия заявок на участие в запросе котировок.

5.1.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, заявка на участие в запросе котировок которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе котировок, объявляются при открытии заявки на участие в запросе котировок и заносятся в протокол.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок

5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации в пунктах 8. и 9. Информационной карты Закупочной документации и соответствие участников закупки требованиям, установленным в Техническом задании.

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

5.2.3. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает котировочные заявки, на предмет их соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок.

5.2.4. Заявка Участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению закупок при рассмотрении в следующих случаях:

5.2.4.1. Несоответствия Участника закупки квалификационным требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме при установлении предварительного квалификационного отбора.

5.2.4.2. Несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

5.2.4.3. Несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

5.2.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

5.2.4.5. Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления требования об обеспечении заявки.

Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия Участника закупки требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме такой Участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок в электронной форме на любом этапе его проведения.

Протокол должен содержать сведения:

дата подписания протокола;

номер и наименование предмета (лота) закупки;

наименование каждого Участника закупки:
- в отношении юридического лица – наименование, место нахождения и идентификационный номер налогоплательщика;
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика;

количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
в) количества заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок;

причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой.

5.3. Определение победителя запроса котировок

5.3.1. Победителем запроса котировок признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими Участниками закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается Участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в которых предложена такая же цена.

По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на котором осуществляется определение победителя запроса котировок, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

номер и наименование предмета (лота) закупки;

наименование каждого Участника закупки:
- в отношении юридического лица – наименование, место нахождения и идентификационный номер налогоплательщика;
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика;

количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;

порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) Участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях Участников закупки вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);
в) количества заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок с указанием окончательного предложения об объеме, цене, сроках исполнения договора;

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок) вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии;

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой информационной системе.

5.3.5. В случае уклонения победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки, цену договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной победителем закупки. Такой Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

В случае уклонения такого Участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

6.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Приоритетным способом заключения договора считается способ с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), при торгах с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП.
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Срок подписания договора победителем (Участником, с которым заключается договор) определяется документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок, но не позднее 10 дней со дня получения договора.

Договор с победителем конкурентной закупки (единственным Участником) заключается Заказчиком в следующем порядке:

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и документации о закупке, включаются условия исполнения договора, предложенные победителем закупки (единственным Участником) в заявке на участие в закупке, а в случае если договор заключается с единственным Участником аукциона то по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с таким Участником цене договора, но не превышающей начальной (максимальной) цены.

Заказчик передает победителю закупки (единственному Участнику) подписанный договор не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола (протокола рассмотрения единственной заявки), составленного по результатам конкурентной закупки.

Победитель закупки (Участником, с которым заключается договор) в срок, определенный документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок, подписывает его и возвращает Заказчику.

Не позднее пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об отказе от заключения договора с победителем в соответствии с пунктом 6.12, договор с Участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, заключается Заказчиком в следующем порядке:

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и документации о закупке, включаются условия исполнения договора в заявке на участие в закупке, предложенные Участником закупки, которому присвоен второй номер, а в случае если договор заключается с Участником аукциона то с Участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель цену договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной победителем аукциона.

Заказчик передает подписанный договор Участнику, с которым заключается договор не позднее пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об отказе от заключения договора с победителем.

Участник, с которым заключается договор не позднее пяти дней со дня получения договора подписывает его и возвращает Заказчику.

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, победитель закупки (Участник, с которым заключается договор) составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику. Заказчик в течение двух рабочих дней рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключён только после предоставления Участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанных в документации о закупке.

Победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения договора в следующих случаях:

Непредставления подписанного договора в сроки, указанные в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок.

Представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках без предоставления протокола разногласий к проекту договора.

Непредставления обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок в сроки, указанные в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок.

Непредставление в установленный документацией срок иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.

После определения Участника, с которым в соответствии с Положением должен быть заключён договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким Участником в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке такого Участника, несоответствия Участника закупки требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок.

В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения заявки на участие в процедуре, Заказчик удерживает такое обеспечение при наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 6.9 и 6.10 Положения.

6.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в пунктах 6.9 и 6.10 Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр не позднее 3 дней со дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе не позднее 3 дней после дня его подписания.

6.13. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается на согласованных сторонами условиях в соответствии с Протоколом закупки у единственного поставщика. Заказчик передает единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанный договор. Единственный поставщик не позднее 10 дней со дня получения договора подписывает договор и возвращает Заказчику.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или его расторжения, договор может быть расторгнут или изменён судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращённом договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключённого взамен прекращённого договора.

Если при заключении договора или в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил недостоверную информацию (в том числе относящейся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу) о своём соответствии требованиям, указанным в извещении, документации о закупке, что позволило ему стать победителем закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причинённые недостоверностью такой информации, или уплатить предусмотренную договором неустойку.

Заказчик, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено договором, или через суд требовать признания договора недействительным.

6.18. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в договоре.

6.19. При заключении договора Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключается договор, в случае, если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке, извещении о запросе котировок вправе:

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе коммерческих предложений, запросе котировок или предложенной Участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупках;

увеличить количество поставляемого товара, но не более чем на десять процентов.

Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора в случае, если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке, извещением о запросе котировок вправе изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором, но не более чем на десять процентов.

Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях договора с указанием изменённых условий и электронную версию дополнительного соглашения о внесении изменений в договор и (или) его графическое изображение.

6.21. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Положением и документацией о закупке.

6.22. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

6.23. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

6.24. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в документации о закупке, извещении о запросе котировок в электронной форме.

6.25. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению.

6.26. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (далее также – ЦБ РФ).

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.27. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.28. В договор включается обязательное условие о соблюдении сторонами договора условий конфиденциальности информации, полученной сторонами при исполнении обязательств по договору.

6.3. Обеспечение исполнения договора

6.3.1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в пункте 22 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

7. ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

7.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса котировок несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

7.2. Если по окончанию срока подачи заявок, установленного извещением о запросе котировок в электронной форме, подана только одна заявка, запрос котировок в электронной форме будет признан несостоявшимся.

7.3. В случае, если извещением о запросе котировок в электронной форме предусмотрено два лота или более, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, а отношении, которых не будет подано ни одной заявки или в отношении которых подана только одна заявка.

7.4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного извещением о запросе котировок в электронной форме, будет подана только одна заявка, несмотря на то, что запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, комиссия по осуществлению закупок осуществит рассмотрение её в порядке, установленном Положением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о запросе котировок в электронной форме, в том числе при установлении предварительного квалификационного отбора, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку на условиях извещения о запросе котировок в электронной форме, проекта договора и заявки на участие в запросе котировок, поданной Участником.

7.5. В случае, если при рассмотрении котировочных заявок заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, такой Участник считается единственным Участником запроса котировок в электронной форме. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Запрос котировок в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся.

7.6. В случае, если при проведении рассмотрении котировочных заявок были признаны несоответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Следующая информация для данного запроса котировок на закупку на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг разъясняет и дополняет положения Раздела I.2 «Общие условия проведения запроса котировок» настоящей закупочной документации.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ.

Приложение № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе котировок в электронной форме

на поставку направляющих, планок, профилей, блоков Zedex.

Реестровый номер закупки -

Настоящим ___________________________________________________________________ (наименование участника размещения закупки)

подтверждает, что для участия в открытом запросе котировок направляются нижеперечисленные документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации _____________________________(___________________)

Ф.И.О.

МП

*Данный документ и приложения к нему, являются обязательными приложениями к закупочной документации, отсутствие данного документа и приложений к нему, является основанием для отклонения участника закупки.

Приложение № 2

На бланке организации.

«____ » ___________________ 20__ г.

Исх. № ______________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

представляемых для участия в запросе котировок в электронной форме

на поставку направляющих, планок, профилей, блоков Zedex.

Реестровый номер закупки -

Изучив закупочную документацию на заключение вышеуказанного договора, ___________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки, место нахождение, адрес, номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в закупочной документации, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны оказать услуги в соответствии с техническими требованиями и требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

- Посмотреть таблицу с данными

*закупка аналогов вышеуказанного товара не допускается, в соответствии с п. а,б) ч. 3 п. 4.1.1. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

2.1. Система налогообложения ______________________________________ - _______________

(наименование участника закупки) (налоговый режим)

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации, ее технической части и проектом договора, влияющими на стоимость оказания услуги и не имеем к ним претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на стоимость оказания услуг, которые должны быть выполнены, в соответствии с предметом запроса цен, данные услуги, будут в любом случае выполнены, в полном соответствии с закупочной документацией в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части к закупочной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки по данным справки, заверенной уполномоченным лицом, а также заверенного баланса на последнюю отчетную дату.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями наших предложений в срок, указанный в закупочной документации.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором, техническим исполнителем нами уполномочен ________________________________________________________________________________.

(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае признания нас победителем запроса котировок в период с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок запроса котировок и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

12. Мы уведомлены о том, что в случае если мы уклонимся от заключения договора по результатам проведенного запроса котировок, а также в случае если с нами будет расторгнут договор в связи с существенным нарушением условий его выполнения, сведения о нашей организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

13. Юридический и фактический адреса/место жительства: __________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________________

Факс: ___________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ________стр.

Руководитель организации _________________ ___________________

(подпись) (Ф. И. О).

Главный бухгалтер __________________ __________________

(подпись) М (Ф. И. О.)

Приложение № 3

Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации _____________________________(___________________)

Ф.И.О.

МП

*Данный документ и приложения к нему, являются обязательными приложениями к закупочной документации, отсутствие данного документа и приложений к нему, является основанием для отклонения участника закупки.

Приложение № 4

На бланке организации.

« ____ » ___________________ 20__ г.

Исх. № ______________

Одобрении на совершение сделки.

Реестровый номер закупки –

На основании __________________, сделка на ________________________ не требует одобрения и не является крупной для __________________________________.

Или:

На основании __________________, сделка на ________________________требует одобрения и является крупной для __________________________________.

Приложение: одобрение на совершение сделки на ____ л.

Руководитель организации _____________________________(___________________)

Ф.И.О.

МП

*Данный документ и приложения к нему, являются обязательными приложениями к закупочной документации, отсутствие данного документа и приложений к нему, является основанием для отклонения участника закупки.