Тендер - Безопасность и оборудование для ее обеспечения. №257572250

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Проект договора №

«___» ноября 2023 года

____, в лице____ , действующего на основании ___ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский Сад №2 «Йэйгор» с.Бураево муниципального района, Бураевский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Тимергалеевой Гузель Фидарисовны, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1 Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить поставку и установку системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на объекте МАДОУ «Детский сад №2 «Йэйгор» с. Бураево объем и виды работ, количество и виды используемых в ходе монтажа, материалов, конструкций и изделий указываются в приложениях к настоящему договору (согласно техническому заданию и календарного плана).

1.2 Подрядчик обязуется выполнить поставку и установку системы оповещения и управления эвакуацией, указанные в пункте 1.1 собственными силами, с использованием своих материалов, в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами графиком выполненных работ и техническим заданием (Приложениями №1, №2) с соблюдением условий настоящего договора и всех действующих норм, технических условий и правил.

1.3 Подрядчик обязуется завершить поставку, установку системы оповещения и управления эвакуацией и сдать их результат в предусмотренные настоящим договором сроки.

1.4 Заказчик обязуется принять выполненную Подрядчиком поставку и установку системы оповещения и управления эвакуацией и оплатить их результат в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1 Сумма настоящего договора составляет: ___ (_____) рублей 00 копеек НДС не облагается в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации (Информационное письмо ИФНС № 1374 от 08.02.2016г.).

• Стоимость работ по настоящему договору определена на основании технического задания.
• Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ
• Заказчик оплачивает стоимость работ по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.
• Источник финансирования:

3.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента заключения договора;

Окончание работ: работы должны быть окончены в 14 календарных дней со дня заключения настоящего договора.

4.1 Для надлежащей реализации предмета настоящего договора Подрядчик обязуется:

4.1.1 Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с условиями договора и действующих на момент выполнения работ нормативных требований.

4.1.2 Поставить на объект все предусмотренные настоящим договором необходимые для работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение.

• • Обеспечить соблюдение правил техники безопасности.

4.1.4. Организовать контроль качества выполненных работ и учет всех условий настоящего договора.

• • Обязуется в ходе выполнения работ применять материалы, конструкции и оборудования имеющих сертификаты качества, паспорта, отвечающих требованиям действующих ГОСТ и ТУ. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты качества, паспорта (иные документы) на примененные материалы в ходе выполнения работ по настоящему договору.

5.1.1 Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ по настоящему договору.

5.1.2 Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.3 Выполнять в полном объеме обязательства Заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.2 В случае выявления недостатков по выполненным в рамках настоящего договора работам, Подрядчик устраняет их в срок до 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления.

• Подрядчик составляет акт выполненных работ .
• Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней рассматривает и оформляет предоставленные документы или направляет обоснованный отказ.

8. Заключительные положения

• Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента выполнения обязательств или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
• Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, по договору соответствии с законодательством РФ.

9.2. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами (Постановление Правительства РФ от 30.08.17 № 1042), размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Ответственность Подрядчика:

9.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

9.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10 процентов цены договора.

9.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения ( за не предоставление счет-фактуры, какого-либо отчета или иных документов), размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.4.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором не может превышать цену договора.

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

9.9. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к выполнении работы или оказания услуг, Подрядчик обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения. Претензии принимаются Подрядчиком только в оплаченном периоде пополнения экземпляра Системы. В случае признания Претензии обоснованной Подрядчик обязан устранить недостатки в разумный срок. В случае не устранения недостатков в указанный срок Заказчик будет вправе потребовать выплаты исключительной неустойки (штрафа) и/или досрочного расторжения настоящего договора путем составления дополнительной Претензии. Подрядчик обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии письменно ответить на нее. В случае признания дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Подрядчик обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий договор.

9.10. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору в части стоимости услуг и порядка расчетов, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования разногласий для Сторон обязателен. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему договору, Сторона считающая, что ее права нарушены (Кредитор), предъявляет другой Стороне (Должнику) претензию в письменной форме. Срок рассмотрения претензии не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня ее направления. В случае неудовлетворения выставленной претензии Должником в указанный срок, Кредитор вправе обратиться в суд.

Рассмотрение всех споров, связанных или вытекающих из договора, производится в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10. Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К проекту договора № ____ от «__» ноября 2023г.

Календарный план

Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на объекте

Сроки выполнения работ – течение 14 календарных дней со дня заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

МАДОУ «Детский сад №2 «Йэйгор» с. Бураево

Директор_______________________/ Тимергалеева Г.Ф/

Подрядчик:

Директор____________________/____________./

Приложение №2 к проекту договор

№ ____ «____» ноября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку системы оповещения и управления эвакуацией на объекте МАДОУ «Детский сад №2 «Йэйгор» с. Бураево

1. Общие положения

1.1. Наименование объекта закупки: поставку и установку системы оповещения и управления эвакуацией

1.2. Заказчик: МАДОУ «Детский сад №2 «Йэйгор» с. Бураево

1.3. Срок поставки Товара: в полном объеме с даты заключения контракта в течение 14 календарных дней. Доставка и разгрузка товара, а также сборочные, установочные, погрузочно-разгрузочные и пусконаладочные работы производятся силами и средствами Подрядчика. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Подрядчика.

1.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан Бураевский район, с Бураево ул. Энергетиков д.6

2. Перечень и количество поставляемого оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Номенклатура, технические характеристики и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Техническое задание составлено на основании ГОСТов и требований, необходимых при выполнении работ/услуг Подрядчиком.

Примечание: В случае наличия в Технического задания конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований без добавления слова «эквивалент», считать данные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования со словом «эквивалент».

Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работ.

Все работы производятся материалами и механизмами Подрядчика.

Обеспечение в ходе ремонтных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение (если это необходимо).

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

При проведении ремонтных работ на Подрядчика возлагается ответственность за снижение прочности, устойчивости, надёжности зданий и их частей.

В обязательном порядке должна производиться ежесменная уборка мусора и материалов на ремонтируемом участке с проверкой отсутствия загроможденных путей эвакуации из помещений данного объекта. Место складирования строительного мусора и материалов обязательно должно быть согласовано с представителем Заказчика до начала работ.

Осуществление систематической, а по завершении работ – окончательной уборки рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет Подрядчика до момента подписания акта выполненных работ.

Требование к качеству, безопасности используемых материалов:

Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Все применяемые при выполнении работ материалы и изделия должны соответствовать государственным стандартам, указанным в таблице пункта 2 настоящего технического задания, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, отвечать требованиям энергетической эффективности, должны быть разрешенными для применения в учебных учреждениях.

На все используемые строительные материалы, конструкции и изделия подрядчиком предоставляются сертификаты качества или соответствия, а в необходимых случаях техническое свидетельство Госстроя России, сертификаты противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения и должны иметь разрешение для использования в учебных учреждениях, иметь технические паспорта и соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМатериалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМатериалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

Используемые материалы, конструкции и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Гарантия на используемый материал устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя.

Требования к безопасности работ.

До начала производства работ Подрядчик назначает лицо, ответственное за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также лицо, ответственное по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Весь инженерно-технический состав и специалистов-ремонтников проинструктировать по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности.

Подрядчик обязан оформлять акты освидетельствования скрытых работ в присутствии представителя Заказчика, вызванного на освидетельствование.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 118.13330.2012 «СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 «Общественные здания и сооружения;

- Строительными нормами и правилами СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Безопасность труда в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве» часть 2 Строительное производство»;

- СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 "Безопасность труда в строительстве»;

- СП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272509487 Филиал публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" объявляет тендер: ПГС, ГСО 2024 г.	Запрос цен #272509487	См. док.	8 дней 14.05.2024 24.05.2024
Тендер №272520992 Общество с ограниченной ответственностью "Шкаповское газоперерабатывающее предприятие" объявляет тендер: Грунт-эмаль 2К ПУ THORAL	Запрос предложений #272520992	См. док.	5 дней 14.05.2024 22.05.2024
Тендер №272566458 Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Лакокрасочные материалы	Малая закупка #272566458	138 468	23 часа 15.05.2024 17.05.2024
Тендер №272662929 Образовательные услуги и материалы.: цифровая лаборатория	Малая закупка #272662929	526 315	3 дня 16.05.2024 20.05.2024
Тендер №272665767 Компьютерное и сетевое оборудование. Комплектующие.: Поставка товара	Малая закупка #272665767	19 500	3 часа 16.05.2024 16.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №257572183 Гранитная крошка фр.2-5мм, 25 кг	Электронный аукцион #257572183	2 220	срок истек - 17.11.2023
Тендер №257572003 Поставка фармацевтической субстанции (кислород) (с результатом)	Электронный аукцион #257572003	1 333 333 Обеспечение заявки: 13 333	срок истек 16.11.2023 24.11.2023
Тендер №257571948 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка фармацевтической субстанции (кислород)	Электронный аукцион #257571948	1 333 333 Обеспечение заявки: 13 333	срок истек - 24.11.2023
Тендер №257571902 Поставка товара "Реактивы химические общелабораторного назначения" (с результатом)	Электронный аукцион #257571902	85 848 Обеспечение контракта: 15%	срок истек 16.11.2023 29.11.2023
Тендер №257571474 Вольфрама оксид, железные хлопья ускоритель (с результатом)	Запрос предложений #257571474	360 000	срок истек 16.11.2023 27.11.2023

Тендеры из региона Бураево

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №257565168 Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.	Малая закупка #257565168	58 100	срок истек - 17.11.2023
Тендер №257463702 Приобретение жилого помещения для обеспечения жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на регистрационном учете в муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан (с...	Запрос котировок #257463702	1 404 465 Обеспечение заявки: 7 022	срок истек 15.11.2023 22.11.2023
Тендер №257426215 Продажа муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан(по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Бураевский, д.Старобикметово, ул. Школьная, д.7а) (с резул...	Электронный аукцион #257426215	1 083 000 Обеспечение заявки: 108 300	срок истек 15.11.2023 11.12.2023
Тендер №257359585 Продажа муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Бураевский, д.Старобикметово, ул. Школьная, д.7а	Электронный аукцион #257359585	1 083 000	срок истек 14.11.2023 11.12.2023
Тендер №257330904 Электрокардиограф Категория пациентов Взрослые Вывод ЭКГ на печать Встроенный принтер Сервер баз данных ЭКГ Неважно (с результатом)	Единственный поставщик #257330904	130 000	срок истек 14.11.2023 -