Тендер - Теплоноситель "Теплый дом-65" №257460629

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Приложение_№_3_ГОТОВ_Проект_ГК_на_поставку_теплоносителя

Приложение № 3 к рапорту

(ПРОЕКТ)

Государственный контракт

на поставку теплоносителя

№_____________________________________

ИКЗ___________________________

г. Красноярск «____»__________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (сокращенное наименование – ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Лупачева Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________(сокращенное наименование __________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь:

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2549 «Об особенностях реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику теплоноситель «Теплый дом-65» (далее - «товар»), в количестве, по цене согласно спецификации на Товар (Приложение № 1) и характеристикам установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

1.2. Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресу: : г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль над исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями контракта.

2.1.4. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке товаров, оформленных по унифицированной форме № ТОРГ-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями контракта в период гарантийного срока эксплуатации требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Производить оплату товара за вычетом суммы неустойки подлежащей взысканию с поставщика.

2.2.5. Проводить экспертизу поставленного Товара.

2.2.6. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности Товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки Товара.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в контракте, в количестве, предусмотренном контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.6. Соответствовать в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Обоснование цены контракта и порядок расчетов

3.1. Расчет стоимости товара произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и определен в Приложении № 3 к Контракту.

Цена контракта (определена по итогогам закупочной сессии на едином агрегаторе «Березка» и составляет ________(__________) рублей ______ копеек, в том числе НДС ___% (при необходимости), что составляет_________ (__________) рублей _________копеек.

3.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

3.4. Источник финансирования Контракта - Федеральный бюджет Российской Федерации. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Выплата аванса не предусмотрена.

3.5. Расчеты между Государственным заказчиком и Поставщиком за поставленный товар производятся в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты предоставления поставщиком Государственному заказчику документов, подтверждающих факт поставки товара и предоставления Поставщиком Государственному заказчику полного комплекта документов.

3.6. По факту поставки товара Поставщик предоставляет Государственному заказчику полный комплект документов:

- УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) или

- счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика (при наличии);

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии и/или иные документы, подтверждающие качество товара либо их заверенные копии в установленном порядке;

Указанный комплект документов передается Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром. Товар в документах должен быть указан в соответствии с наименованием, количеством и единицами измерения, содержащимися в спецификации (приложение № 1 к Контракту).

Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Заказчиком оплаты Товара. При этом Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты Товара, при указанных условиях начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.

3.7 Предъявляемая Заказчику счет-фактура или УПД на Товар должна содержать ссылки на номер настоящего Контракта.

При заполнении в счете-фактуре или УПД строк «Покупатель» и «Грузополучатель» Поставщик обязан указать: Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.8. Суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком Поставщику, (в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшаются на размер налогов, сборов иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.9. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.10. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставка Товара осуществляется одним этапом в течение 3 (трех) рабочих с момента заключения Государственного контракта, силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119.

4.2. При поставке Товара предъявляется копия сертификата соответствия на Товар (копия декларации о соответствии), заверенные соответствующим образом.

4.3. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

4.4. Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика.

4.5. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит. В месте разгрузки товара должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего проведение дезинфекции, оформленный надлежащим образом.

4.7. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта о приемке Товара.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания им акта о приемке товара по факту приемки товара.

5. Качество и безопасность, порядок приемки Товара

5.1 Товар по своим качественным характеристикам соответствует требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2) к настоящему Контракту.

5.2. Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.3. Приемка товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.4. Порядок и сроки приемки Товара в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, порядок оформления результатов приемки Товара определены в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г. № П-6, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

5.5 Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Государственным заказчиком в одностороннем порядке.

5.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления о них Государственным заказчиком.

5.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Государственным заказчиком в течение всего гарантийного срока на Товар.

5.8. В случае нарушения условий контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

5.9. Оформление и обмен документами о приемке товара может осуществляться в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Документ о приемке поставленного товара считается подписанным с момента его подписания Государственным заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

Гарантийные обязательства

6.1. Срок гарантии на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку Товара.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

6.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 3 (трёх) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком или Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком или Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, каждая из сторон вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Размер штрафа включается в контракт в виде суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017№ 1042).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Государственный заказчик в праве производить оплату по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается внесение соответствующих изменений в контракт. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом (пункт 6 части 1 и частями 2-4 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта.

Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде в течение 7 (семи) дней. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Заявленные в претензии к уплате пени, штрафы, неустойки, проценты в случае отсутствия возражений от Стороны, которой предъявлена претензия подлежат уплате в срок, установленный для рассмотрения претензии. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Прочие условия.

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. По факту исполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Приложение к контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация к Государственному контракту;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3- Расчет и обоснование начальной цены контракта при закупке у единственного поставщика.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Срок действия контракта

12.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2023г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты

Сторон на момент подписания контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

на поставку теплоносителя

№_______________________

от «___» ____________2023 г.

Спецификация на товар

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

на поставку теплоносителя

№_______________________

от «___» ____________2023 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

* Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик товара в связи с отсутствием характеристик в КТРУ (п. 5 и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

С продукцией поставщик представляет:

- оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- протоколы лабораторных испытаний продукции, подтверждающих ее соответствие требованиям по качеству и безопасности в рамках разработанной, утвержденной и поддерживаемой производителем программы производственного контроля продукции.

Поставка Товара осуществляется одним этапом в течение 3 (трех) рабочих с момента заключения Государственного контракта, силами и за счет средств Поставщика до склада Государственного заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119.

При поставке Товара предъявляется копия сертификата соответствия на Товар (копия декларации о соответствии), заверенные соответствующим образом.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к государственному контракту

на поставку теплоносителя

№_______________________

от «___» ____________2023 г.

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПРИ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг (ч. 2 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ).

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров, незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.

При исследование начальной цены контракта были использованы предложение потенциальных поставщиков и общедоступная информация о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам анализа рынка определены три Поставщика идентичных товаров: Поставщик №1, Поставщик №2, Поставщик №3.

В реестре недобросовестных поставщиков указанные фирмы отсутствуют.

Из трех представленных организаций наименьшая стоимость Теплоносителя «Теплый дом-65» в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек предложена Поставщиком № 3.

На право заключения государственного контракта будет использовано ценовое предложение Поставщика № 3.

- Посмотреть таблицу с данными