Тендер - Поставка химических реагентов №257293065

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Методика_оценки_Торговый_портал___1__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1_

Методика анализа и оценки заявок участников стандартного ценового запроса (СЦЗ) на Торговом портале электронной торговой площадки АО «Газпромбанк».

Раздел 1. Обязательные требования (в случае отсутствия или не соответствие представленных документов, заявка участника СЦЗ отклоняется)

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Оценка и сопоставление заявок Участников СЦЗ

Сравнительная оценка заявок Участников проводится по стоимостному критерию

Оценка стоимостного критерия.

- Посмотреть таблицу с данными

Лучшей заявкой признается заявка набравшая наиболее высокий итоговый результат.

Перечень_обязательных_документов__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1_

Список уставных и организационно правовых документов

необходимых к истребованию от участников закупки с использованием Торгового портала

Устав;

Свидетельство о государственной регистрации (копия) (ЕГРЮЛ);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);

Документ, подтверждающий избрание и назначение исполнительного органа Контрагента (протокол/решение органа управления Контрагента, приказ о назначении, договор с управляющей организацией) (копия);

Справка об открытии Контрагенту счета в соответствующем банке (копия) (с указанием БИК банка);

Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме №1 (Приложение №1);

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за истекший расчетный год:

- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть),
- отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

для бюджетных учреждений:
баланс (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть),
отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (копия);

бухгалтерская отчетность должна быть предоставлена с отметкой налогового органа (штамп ИФНС или квитанция о приеме с описью почтового отправления, при электронном документообороте: извещение о получении отчета, либо квитанция о приеме, либо извещение о вводе), в т. ч. для организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (копия);

Согласие (отказ) на обработку персональных данных от физических лиц, учредителей (участников, акционеров) и лица, наделенного полномочиями единоличного исполнительного органа Контрагента, по форме №2 (Приложение №2).

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)(Форма №1) [1]

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ООО «Газпром переработка Благовещенск» для последующей передачи в ПАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России, Экспертам и Заказчикам (Форма №2)

Я __________________________________________________________________________________________

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________

паспорт серии___________№____________, выдан_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(орган, выдавший паспорт / дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю
ООО «Газпром переработка Благовещенск», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Свободный, Территория ТОСЭР Свободный, согласие на обработку и передачу своих персональных данных для последующей передачи в ПАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России, Экспертам и Заказчикам по конкурентному отбору № ____________________________________ моих персональных данных.

(номер закупки, указанный в Извещении)

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ООО «Газпром переработка Благовещенск» моих персональных данных и действует до окончания срока действия Заявки на участие в конкурентном отборе.

«___»__________20__г. ___________________________

(подпись, расшифровка подписи)

При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

Все графы таблицы должны быть заполнены.

Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).

Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. ↑

ПРОЕКТ_договора_на_поставку_Товара_для_Торгового_Портала_с_02.10.2023__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1_

Проект

(исключается, если закупка у единственного поставщика)

ДОГОВОР № ___

на поставку Товара _______________

прописывается предмет договора в соответствии с предметом договора,

указанном в плане закупок

Амурская область г. Свободный «___» _________202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка Благовещенск» (ООО «Газпром переработка Благовещенск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Белоусова Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от _____ № _________, с одной стороны, и _________________________________ (в скобках прописывается краткое наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора /лица, наделенного полномочиями _____(прописать)__________ ФИО (полностью) действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 6.8.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями от 06.10.2022 № 3829), посредством функционала Торгового портала, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить____________________(прописывается предмет договора в соответствии с предметом договора, указанном в плане закупок) (далее – Товар, Товары) в срок, в ассортименте и по цене за единицу Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), (далее – Спецификация) в полном соответствии с Договором и Законодательством Российской Федерации, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

Поставщик, подписывая настоящий Договор, заверяет что _________________является (или указывается что не является) Производителем и/или представителем Производителя всего объема Товаров, подлежащих поставке.

Наименование Товара, дополнительные требования к Товару, ассортимент, технические характеристики, стоимость за единицу Товара и иные условия в отношении Товаров, подлежащих к поставке указаны в Договоре и Спецификации.

Поставка Товара, осуществляется _________ (указывается: партиями по заявкам Заказчика или единой партией).

Место поставки Товара: ______________ (указывается полный адрес, в идентичной формулировке с Техническим заданием и не противоречащий плану закупок)

Срок поставки Товара: с даты заключения Договора и не позднее ___________________ (Указывается дата в формате «день.месяц.год», формулировка должная быть идентична со сроком поставки в Техническом задании и соответствовать месяцу и году сроку поставки, указанному в плане закупок. Если срок поставки необходим с определённого периода, то указывается дата начала поставки в формате «день.месяц.год»).

Под поставкой Товара понимается в том числе его доставка, сборка, монтаж, установка, если такие требования установлены в Спецификации.

Товар является новым, принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, качество Товара соответствует стандартам, требованиям ГОСТов, ОСТов, а также требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, а также иным требованиям, установленным Законодательством Российской Федерации.

Под Договором понимаются, в том числе, все приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

Под Законодательством Российской Федерации понимаются, в том числе, любые нормативные правовые акты Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ГОСТы, стандарты, требования, нормативы, регламенты, в том числе, носящие рекомендательный характер и/или применяемые добровольно.

Под Ценой Договора, если иное не следует из условий Договора, понимается, в том числе Цена Товара/Товаров.

По тексту Договора ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род; слова в единственном числе включают в себя слова во множественном числе, и наоборот; любые ссылки на что-либо в целом относятся и к любой их части.

По тексту Договора слова «в том числе», «включая», «включая, но не ограничиваясь» рассматриваются без ограничения толкования перечисленным.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора составляет ________ (________) рублей _____ (______) копеек, в том числе НДС, определяемый согласно действующему законодательству Российской Федерации (либо прописывается, что НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации (или указывается статья Налогового Кодекса, исключающая условия оплаты НДС).

Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все возможные затраты Поставщика, необходимые для поставки Товара по Договору расходы по погрузке, доставке Товара до места поставки, таможенные пошлины (если применимо), налоги и другие обязательные платежи и все иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением, а также расходы по сборке, монтажу, установке, если такие требования установлены в Спецификации.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением, изменения цены Договора по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора, а также увеличена или уменьшена по Соглашению Сторон с учетом пропорционального изменения количества Товара.

В случае условий поставки Товара по заявкам Заказчика, указанная в п. 2.1. Договора Цена Договора не влечет обязанность Заказчика осуществлять заказ Товара на всю указанную в п. 2.1 Договора сумму. Незаказанные Заказчиком Товары не принимаются и не оплачиваются. При заказе Заказчиком Товара в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости Товара по Договору и/или изменения любых иных условий Договора.

2.6. Расчеты за поставленный Товар осуществляются Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора на основании надлежаще оформленной и подписанной обеими сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального-передаточного документа (УПД) (далее – Передаточный документ) и выставленного счета, счета-фактуры (если применимо), при условии получения Заказчиком указанных документов,

* Если Поставщик является субъектом МСП:

в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Передаточного документа.

* Если Поставщик не является субъектом МСП:

в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Передаточного документа.

* Если Поставщик является субъектом деятельности в сфере промышленности, являющимся резидентом согласно Федеральному закону от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», понятие «резидент» используется в значении, определенном в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (то есть если одновременно соблюдается условия Договора:

- предметом Договора является Товар, находящийся в соответствующей группе перечня промышленной продукции согласно ОКПД2;

- поставщик является субъектом деятельности в сфере промышленности (исходя из кодов, определенных на основании ОКВЭД и содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП);

в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Передаточного документа.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Товара, с расчетного счета Заказчика.

Порядок поставки Товара

3.1. Количество и ассортимент Товара, а также сроки поставки Товара устанавливаются Спецификацией.

3.2. Поставщик информирует Заказчика о дате и времени поставки Товара с указанием вида транспортного средства, государственного номера, ФИО водителя и сопровождающих лиц (если применимо), включая ответственного представителя Поставщика, а также контактных телефонов, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты поставки, если иной срок не установлен в Договоре и/или не указан в требовании Заказчика.

3.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, на склад Заказчика, указанный в Спецификации. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

3.4. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным в Договоре и Законодательстве Российской Федерации. Гарантийный срок (если применимо - срок годности) на Товар должен составлять не менее _____________________ месяцев с момента приема Товара, если иное не установлено в Спецификации к Товару и/или не следует из Законодательства Российской Федерации.

3.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям Законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка иностранного Товара – в том числе, международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать, в том числе, сохранность и целостность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.6. В день поставки Поставщик передает Заказчику:

- Документы, указанные в п. 2.6 Договора:

- Сертификаты, свидетельства, иные документы, указанные в Спецификации, обязательные для данного вида Товара, и оформленные в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Указанные копии документов должны быть заверены печатью и подписью Поставщика.

- Счет-фактуру, если применимо в соответствии с условиями Договора (при условии, если Цена Договора включает НДС, и Товар передается не по универсально передаточному документу (УПД). Счет-фактура передается в срок, не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки Товара, со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав (в соответствии с п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации).

* В случае поставки Товара из единого Реестра МТР, добавляется следующий пункт

- заверенную копию сертификата соответствия, выданного системой добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (при наличии), включенного в Единый Реестр МТР, утвержденного Приказом ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 582 «О применении Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (вместе с «Регламентом формирования и ведения Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»), опубликованного на официальном сайте ПАО «Газпром» (https://www.gazprom.ru/tenders/requirements-for-goods/)»» (далее - Единый Реестр МТР);

- Передаточный документ о приемке, в котором будут указаны сведения (наименование продукции и ID реестровая запись), подтверждающие наличие товара (продукции) в Едином Реестре МТР.

3.7. До момента передачи документов, указанных в п. 3.6 Товар для целей исполнения Договора не является поставленным даже в случае фактического наличия Товара во владении Заказчика.

Стороны признают, что Товар, поставленный без документов, перечисленных в настоящем пункте, будет признан Товаром, находящимся на ответственном хранении у Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором.

3.8. Проверка Товара на соответствие качеству, количеству производится визуальным контролем. Иная проверка (в том числе, работоспособности Товара) осуществляется на усмотрение Заказчика. В случае обнаружения недостатков поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству (в том числе, расхождений в количестве сверх установленного Договором (спецификацией) размера толеранса (если такое условие установлено Спецификацией) и комплектности Товара Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки Товара, уведомляет об этом Поставщика, посредством телефонной, факсимильной, электронной связи.

Аналогичным способом Заказчик уведомляет Поставщика в случае обнаружения недостатков поставленного Товара по качеству в течение гарантийного срока, установленного на данный Товар.

Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента уведомления. При невозможности обеспечить явку представителя Поставщика, Заказчик самостоятельно составляет и подписывает в 2 (двух) экземплярах Акт по форме ТОРГ-2 об установленном расхождении по количеству и качеству либо Акт входного контроля (далее – Акт). Один экземпляр Акта направляется в адрес Поставщика в течение 1 (одного) дня на его электронный адрес, оригинал Акта - в течение 5 (пяти) дней.

3.9. По факту получения от Поставщика документов, перечисленных в п.3.6. Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет одно из следующих действий:

3.9.1. Осуществляет приемку поставленного Товара, подписывает 2 (два) экземпляра Передаточного документа и 1 (один) экземпляр Передаточного документа в течение 5 (пяти) дней направляет в адрес Поставщика;

3.9.2. Направляет отказ от принятия Товара и/или Передаточного документа с указанием на необходимые допоставки, доработки (устранение недостатков) в соответствии с п. 3.8. Договора.

* В случае поставки Товара из единого Реестра МТР, добавляется следующий пункт

3.9.3. Если на этапе приемки будет установлено, что Реестровая запись (ID запись), подтверждающая наличие Товара (продукции) в Едином Реестре МТР исключена из такого реестра, то, комиссия по входному контролю Заказчика направляет запрос информации в ПАО «Газпром» (Департамент 646), на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, о причинах исключения Реестровой записи (ID записи).

В случае неполучения ответа на соответствующий запрос о причинах исключения Реестровой записи (ID записи) в необходимый для приемки Товара срок, Заказчик имеет право продлить срок приемки Товара, на время, необходимое для уточнения данной информации, предварительно уведомив об этом Поставщика.

По итогам получения Заказчиком ответа от ПАО «Газпром» комиссия по входному контролю Заказчика имеет право принять решение о приемке Товара (продукции) с Реестровой записью (ID записью), исключенной из Единого Реестра МТР. Приемке не подлежит Товар (продукция), исключенный из Единого Реестра МТР, по причине его ненадлежащего качества.

Повторная приемка Товара по факту выполнения допоставок, доработок, устранения недостатков, предоставление разъяснений на соответствующий вопрос (в зависимости от того, что применимо) осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом для первоначальной приемки Товара.

3.10. Для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором, Законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем порядке привлекать независимых экспертов, третьих лиц.

3.11. Оплата принятого Товара осуществляется исключительно при условии подписания Сторонами Передаточного документа и получения Заказчиком оформленного в полном соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, оригинала счета, счета-фактуры (если применимо), а также сертификатов и свидетельств в соответствии с пунктом 3.6. Договора, в сроки, установленные пунктом 2.6. Договора.

3.12. Подписание Передаточного документа без замечаний не лишает Заказчика права в пределах установленного гарантийного срока (срока годности), в случае если такой срок установлен условиями настоящего Договора, ссылаться на необходимость выполнения допоставок, доработок и на любые (в том числе, явные) недостатки, выявленные после подписания Передаточного документа, включая, но не ограничиваясь, в случае нарушение порядка приемки, установленного Договором.

3.13. Заказчик вправе вместо требования об устранении недостатков (выполнении доработок) самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) в любое время устранить недостатки (выполнить доработки) и потребовать с Поставщика компенсации всех возможных расходов на устранение недостатков (выполнение доработок).

3.14. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Заказчиком или его уполномоченным представителем, а именно дата подписания Сторонами Передаточного документа.

3.15. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки Товара.

3.16. Если Поставщик не передал Заказчику Товар либо передал меньшее количество Товара, чем определено Спецификацией, либо передал Товар ненадлежащего качества, либо передал Товар, не соответствующий требованиям Договора, Заказчик вправе принять и/или потребовать передать недостающее количество Товара / Товар надлежащего качества / Товар, соответствующий требованиям Договора, в том числе за пределами срока действия Договора. При этом Поставщик не освобождается от ответственности за просрочку поставки недостающего количества Товара / Товара надлежащего качества / Товара, соответствующего требованиям Договора.

3.17. В случае, если Товар поставлен в пределах установленного Договором толеранса, обязательство по поставке Товара Поставщиком считается выполненным надлежащим образом, при этом Заказчик, с соблюдением порядка приемки Товара, обязан оплатить фактически поставленный Товар, указанный в Передаточном документе. Применение условия толеранса, в случае увеличения объема поставляемого Товара и пропорционального увеличения цены Договора, оформляется Дополнительным соглашением Сторон, на основании которого Заказчик производит расчет с Поставщиком.

3.18. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчика о замене некачественного Товара обязан за свой счёт, обеспечить вывоз Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, со склада Заказчика.

3.19. В случаях, когда в соответствии со ст. 514 ГК Российской Федерации Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара полностью или частично, Заказчик составляет Акт о принятии Товара на ответственное хранение, с письменным уведомлением Поставщика о возникших обстоятельствах принятия Товара на ответственное хранение, при этом ответственное хранение такого Товара, осуществляется за счет Поставщика с даты составления Акта о принятии Товара на ответственное хранение.

Стоимость ответственного хранения определяется по рыночным расценкам, определенным за хранение данного типа Товара (неполные сутки считаются полными).

Поставщик обязан распорядиться Товаром, принятым Заказчиком на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания соответствующих Актов, подтверждающих несоответствие Товара условиям Договора.

Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, то Заказчик вправе возвратить его Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика, либо иным образом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за счет Поставщика распорядиться Товаром.

3.20. Расходы по приезду специалистов Поставщика, все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом не соответствующего условиям Договора Товара, допоставкой, заменой, отсутствием необходимых документов, неправильного оформления товаросопроводительных документов на Товар, и допущения Поставщиком или грузоотправителем иных нарушений, производством гарантийного ремонта / обслуживания, оплачиваются Поставщиком.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором и Законодательством Российской Федерации.

Осуществлять контроль за ходом поставки Товара и получать от Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору, в том числе, любую информацию (документы) по Товару.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 3 Договора.

Без согласия Поставщика предоставлять органам государственной власти, органам местного самоуправления и/или уполномоченным ими лицам любую информацию, касающуюся Договора и Поставщика (в том числе информацию о стоимости Договора и иных любых его условиях.

Осуществлять иные действия, предусмотренные Договором и Законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки и оплаты за Товар в соответствии с Договором.

Направлять в адрес Заказчика разумные и обоснованные запросы касательно разъяснения и уточнения по поставке Товара в рамках Договора.

Поставить Товар вне сроков, установленных Спецификацией только с письменного согласия Заказчика.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с Договором и Законодательством Российской Федерации.

Соблюдать все политики, стандарты, иные локальные нормативные акты Заказчика, переданные Поставщику.

Поставить Товар самостоятельно, за исключением целесообразности привлечения к исполнению Договора третьего лица (соисполнителя, субподрядчика), на следующих условиях:

Для целей соблюдения прав и интересов Заказчика, Поставщик вправе обратиться к Заказчику с письменным запросом о привлечении третьего лица (соисполнителя, субподрядчика) к исполнению Договора.

Поставщик вправе привлекать третьих лиц (соисполнителя, субподрядчика) к исполнению своих обязательств по настоящему Договору только после согласования с Заказчиком кандидатуры субподрядчика, а также условий Договора, заключаемого с данным лицом. Согласование Заказчика предоставляется Поставщику в письменном виде.

В случае обращения Поставщика к Заказчику о согласовании третьего лица (соисполнителя, субподрядчика), Поставщик также предоставляет:

- проект договора субподряда на бумажном носителе, заверенный Поставщиком, с указанием стоимости услуг/поставки Товара;

- разрешительную документацию (копии, заверенные Поставщиком), дающую право третьему лицу (соисполнителю, субподрядчику) оказать услуги /поставлять Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик отвечает за действия (бездействие) третьего лица (соисполнителя, субподрядчика), как за свои собственные. Заказчик вправе отказать Поставщику в привлечении третьего лица – в этом случае Поставщик обязан исполнить Договор самостоятельно в полном соответствии с его условиями.

При привлечении третьего лица (соисполнителя, субподрядчика) к исполнению Договора, Поставщик гарантирует (заверяет), что такое третье лицо будет осуществлять действия по исполнению Договора без привлечения данным третьим лицом каких-либо еще лиц к исполнению Договора.

• • За свой счет осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара и комплектующих изделий в течение всего гарантийного срока (срока годности) (если срок гарантии (срок годности) установлен настоящим Договором), в том числе гарантийное обслуживание Товара, ремонт (если применимо к специфике Товара), замену и иные действия. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика на усмотрение Заказчика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены (иных действий) и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
  • В процессе исполнения Договора Поставщик обязан не допускать замены страны происхождения Товара, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Договора. Поставщик вправе с согласия Заказчика заменить страну происхождения Товара в случае, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанным в настоящем Договоре. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставленного с нарушением условий настоящего пункта Договора.

*Если осуществляется поставка Товара из Единого Реестра МТР, то указываются следующие условия замены Товара

В процессе исполнения Договора, не допускается замена Товара, содержащегося в Едином Реестре МТР на товар, не содержащийся (не содержащиеся) Едином Реестре МТР, опубликованного на официальном сайте ПАО «Газпром» (https://www.gazprom.ru/tenders/requirements-for-goods/)».

* Если осуществляется поставка квотируемого Товара в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013

Поставить в соответствии с Спецификацией квотируемые Товары российского происхождения, находящиеся в реестре, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление Правительства от 03.12.2020 № 2013, Реестр, квотируемый Товар). На дату поставки квотируемые Товары российского происхождения, должны находится в Реестре. Поставщик при поставке квотируемого Товара предоставляет Заказчику информацию о номере реестровой записи из Реестра подтверждающий его наличие в данном Реестре.

В процессе исполнения Договора Поставщик обязан не допускать замены квотируемого Товара российского происхождения, указанные в Спецификации с реестровыми номерами, на Товар, не содержащийся в Реестре, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства от 03.12.2020 № 2013.

• • Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и Законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Товара или недопоставки Товара, установленных Спецификацией, нарушения сроков устранения недостатков Товара, иных случаях неисполнения условий Договора (за исключением, если иная ответственность не предусмотрена Договором и/или Законодательством Российской Федерации) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленного/непоставленного Товара за каждый день нарушения сроков до момента фактического исполнения обязательств, а также возмещает причиненные убытки. Неустойка начисляется и уплачивается за каждое из вышеуказанных нарушений отдельно. Под непоставкой Товара понимается отсутствие поставки Товара (полностью или в части) как в целом по настоящему Договору, так и по отдельным наименованиям Товара в сроки (периоды) поставки, согласованные Сторонами в Спецификации к Договору.

В случае, если Поставщик допускает просрочку в поставке Товара более чем на 14 (четырнадцать) дней Заказчик вправе потребовать возврата Аванса (если предусмотрен Договором) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего требования, а также имеет право отказаться от поставки (полностью либо частично) без возмещения Поставщику каких-либо убытков или произведённых им фактических затрат.

За непоставку Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от стоимости непоставленного Товара. Непоставкой Товара для применения санкции, предусмотренной настоящим пунктом, считается отсутствие поставки Товара (полностью или в части) по Договору в целом либо по отдельным наименованиям Товара по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления срока (периода) поставки Товара в соответствии с условиями Спецификации. Заказчик вправе взыскать убытки с Поставщика в полном объеме сверх неустойки.

В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 3.6. Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 1% (один процент) от стоимости Товара, поставленного без документов, предусмотренных п. 3.6. Договора. Неустойка уплачивается сверх убытков.

В случае если Заказчик предъявил Поставщику требование о выплате причитающихся в соответствии с Договором и/или Законодательством Российской Федерации любых денежных сумм, в том числе, неустойки, и Поставщик в установленный Заказчиком срок не удовлетворил требования Заказчика, Заказчик вправе получить такую сумму из оплаты, причитающейся Поставщику. При этом, установленный Заказчиком срок для оплаты не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

В случае если сумма оплаты, причитающейся Заказчику, недостаточна для удовлетворения (зачета) требований Заказчика, Заказчик имеет право зачесть сумму требований при оплате последующих платежей по Договору полностью либо в части.

В случае если сумма неустоек/убытков превышает сумму платежей, причитающихся Поставщику, не взысканную сумму неустоек/убытков Поставщик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.

• Если Заказчику будет предъявлена претензия, связанная с нарушением прав и интересов третьих лиц в отношении Товара, Поставщик обязан полностью возместить убытки, возникшие у Заказчика из-за нарушения вышеуказанных прав в сроки, установленные Заказчиком, и своими силами и за свой счет урегулировать такие претензии.
• Поставщик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в ходе исполнения Договора, и обязуется возместить все убытки Заказчика и третьих лиц в сроки, установленные Заказчиком.
• В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в Договоре заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Товара по настоящему Договору за каждый случай.
• В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока расчётов. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 1/180 (одной сто восьмидесятой) ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени от цены неисполненного обязательства.
• Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком своих денежных, либо иных обязательств в любом случае не предоставляет Поставщику право на приостановление исполнения своих обязательств по Договору и не влечет за собой правомерность просрочки в поставке Товара.
• Уплата неустоек/убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

Конфиденциальность

6.1. В случае возникновения необходимости обмена между Сторонами или предоставления в одностороннем порядке информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны принимают меры к заключению Соглашения о конфиденциальности, которое будет регулировать порядок предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, и соблюдение режима конфиденциальности в отношении предоставленной информации.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, война, военные действия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по Договору.

Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение обязательств по Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению Договора. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности являются справки, выдаваемые компетентными уполномоченными органами (организациями) Российской Федерации. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по Договору.

8. Срок действия, порядок изменения, расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по _____ (указывается дата в формате «день.месяц.год», которая на 4-5 месяцев больше срока поставки), а в части исполнения обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договора, финансовых обязательств Сторон, а также проведения претензионной и судебной работы - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

• Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и по решению суда, в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.
• Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, за исключением случаев, определенных Договором, допускающих уведомительный порядок внесения изменений в Договор.
• Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не установлено соответствующим Дополнительным соглашением.

Санкционная и бенефициарная оговорка

Поставщик заверяет, что на момент заключения Договора ни Поставщик, ни любой из его участников собственников, бенефициарных владельцев, членов органов управления не является лицом, находящимся под действием Санкций, и обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о введении Санкций в отношении Поставщика, любого из его участников собственников, бенефициарных владельцев, членов органов управления или деятельности, ими осуществляемой, и/или получении информации о распространении или возможном распространении Санкций на Поставщика, любого из его участников, собственников, бенефициарных владельцев, членов органов управления.

В случае введения Санкций в отношении Поставщика, любого из его участников, собственников, бенефициарных владельцев, членов органов управления Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и привлечь нового поставщика взамен Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этими обстоятельствами убытков.

Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию об участниках собственниках и бенефициарных владельцах Поставщика не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Договора, по форме Приложения № 2 к Договору.

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении в составе участников, собственников и бенефициарных владельцев Поставщик не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения такого состава по форме Приложения № 2 к Договору.

Заказчик имеет право частично или полностью не исполнять свои обязательства по Договору и освобождается от любой ответственности перед Поставщиком за такое частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если исполнение таких обязательств перед Поставщиком становится незаконным из-за принятия Санкций.

Поставщик настоящим обязуется в отношении себя и обязуется обеспечить, что каждый субпоставщик (третье лицо):

(а) будет соблюдать Санкции;

(б) не будет использовать денежные средства, полученные по Договору или соответствующему договору с субпоставщиком (третьим лицом) для оплаты в пользу лиц, деятельности, бизнеса или сделок (в зависимости от того, что применимо исходя из природы и объема соответствующего санкционного режима), если такая оплата будет нарушением Санкций для Поставщика, Заказчика, или кредиторов Заказчика;

(в) не будет использовать денежные средства, полученные по Договору или соответствующему договору с субпоставщиком (третьим лицом) для выплаты каких-либо дивидендов в пользу лиц, находящихся под Санкциями; и

(г) не будет нанимать в качестве субпоставщика (третьего лица) по Договору или соответствующему договору с субпоставщиком лицо, находящееся под Санкциями.

• В тех случаях, когда согласно действующим Санкциям поставка Товара должна быть согласована, сертифицирована, утверждена, иным образом одобрена в соответствии с действующим санкционным режимом в Уполномоченных органах (Российской Федерации и/или иностранных государств), Поставщик обязан обеспечить подготовку всех необходимых документов в возможно короткий срок и своевременно обратиться за получением необходимых согласований, сертификатов, утверждений и иных одобрений.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств и заверений, предусмотренных настоящим разделом Договора, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и/или потребовать от Поставщика возмещения убытков Заказчика, понесенных им в результате нарушения Поставщиком таких обязательств и заверений.
• Одновременно с подписанием Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику подписанный оригинал Гарантийного письма-заверения Поставщика относительно Санкций (Приложение № 3 к Договору).
• Под «Санкциями» в Договоре понимаются специальные меры ограничительного характера, принимаемые в виде запрета (ограничения) на совершение определенных действий, эмбарго, мораториев, предполагающие, в том числе, замораживание активов, блокирование счетов, запрет экспорта, ре-экспорта технологий и оборудования, запрет совершения сделок с определенными лицами и/или по определенным направлениям деятельности и иные ограничения, которые могут вводиться Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом (в том числе, любой из стран-членов Европейского Союза), Швейцарией, Японией, Соединенными Штатами Америки, Китаем, Турцией.
• Под «Уполномоченными органами» в Договоре понимаются орган законодательной, исполнительной или судебной власти, международная организация, а также любой иной орган, включая органы местного самоуправления, а также государственные (и муниципальные) предприятия и организации, и любое из их должностных лиц, уполномоченное на основании законодательства о Санкциях на совершение соответствующих действий или выдачу соответствующих разрешений.

Оговорка в части природоохранного законодательства

Поставщик обязан:

Соблюдать все нормы, установленные Законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, и нести ответственность за их нарушение.

Соблюдать установленные процедуры и требования документации системы экологического менеджмента с учетов принципов экологических политик Заказчика и ПАО «Газпром».

Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о возможных негативных воздействиях на окружающую среду в процессе и в результате поставки Товара.

Претензионная оговорка. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, прекращением Договора, а также признанием его недействительным, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования спора в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. В случае недостижения соглашения в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее – Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

11.2. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

- для Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- для Поставщика: ______________________.

11.3. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

11.4. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

11.5. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

11.6. Арбитражное решение является окончательным.

11.7. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Прочие условия

Любое уведомление, требование, корреспонденция, письмо, иной документ должен быть передан любым из следующих способов: нарочно (уполномоченному представителю Стороны), заказным письмом с уведомлением, путем использования электронной почты.

Документ, указанный в п.12.1 Договора и отправленный по электронной почте, принимается к рассмотрению исключительно при использовании следующей электронной почты:

- для Заказчика: ________________________.

- для Поставщика: ____________________.

12.3 По запросу заинтересованной Стороны другая Сторона обязана предоставить оригинал любого документа, указанного в п. 12.1. Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса заинтересованной Стороны.

12.4. Стороны обязаны направлять друг другу соответствующие уведомления с приложением подтверждающих документов, в течение 3 (трех) календарных дней, с момента возникновения соответствующих фактов (совершения соответствующих действий):

- о принятии решений уполномоченными органами управления Сторон о реорганизации, ликвидации, о назначении единоличного исполнительного органа, смене лиц участвующих от имени сторон в исполнении Договора;

- об изменении своего места нахождения и почтового индекса, ИНН, КПП, банковских реквизитов, номером телефонов и факсов, адресов электронной почты;

- о признаках своей неплатежеспособности или недостаточности имущества, либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.

При не предоставлении или несвоевременном предоставлении указанной выше информации и документов, Сторона, допустившая соответствующее нарушение, самостоятельно несет ответственность за последствия исполнения Договор и связанных с ним сделок и соглашений, а также компенсирует все убытки другой Стороны, связанные с не предоставлением данной информации и документов.

• Сделки, связанные с уступкой права требования по обязательствам Заказчика, переводом долга по кредиторской задолженности Заказчика подлежат обязательному предварительному письменному согласованию с последним. Не допускается зачет требований к Заказчику без получения обязательного предварительного письменного согласия последнего.
• Поставщик гарантирует, что при исполнении Договора не нарушаются любые права, которые основаны на промышленной и интеллектуальной собственности, а также на авторском праве или ином вещном, или обязательственном праве третьих лиц.
• С момента вступления в силу Договора вся предыдущая переписка между Сторонами в части, противоречащей условиям Договора, теряет силу и не является обязательной для Сторон.
• Поставщик обязан по требованию Заказчика в максимально кратчайшие сроки предоставлять информацию о наличии задолженности по налогам и сборам (иным обязательным платежам), об имеющихся исках и претензиях контрагентов, о фактах возбуждения уголовных дел в отношении руководителей организации, а также прочую информацию, которая может повлиять на финансовую устойчивость Поставщика либо предполагается к предоставлению с учетом условий Договора.
• По требованию любой из Сторон Договора производится сверка взаимных расчетов. Акт сверки расчетов оформляется в 2 (двух) экземплярах. Сторона, получившая Акт сверки расчетов, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения рассмотреть его, надлежаще оформить и 1 (один) экземпляр возвратить направившей Стороне.
• Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации.
• Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
• Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 - Спецификация на ___ л.;

Приложение № 2 - Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (форма) на 1 л.;

Приложение № 3 - Гарантийное письмо в отношении Санкций (форма) на 1 л.;

Адреса местонахождения и платежные реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Амурская область г. Свободный «___»___________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка Благовещенск» (ООО «Газпром переработка Благовещенск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по общим вопросам Белоусова Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от ___.__.20__ № ____________, с одной стороны, и _________________________________ (в скобках прописывается краткое наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора /лица, наделенного полномочиями _____(прописать)__________ ФИО (полностью) действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящую Спецификацию по Договору № ______________ от ____________ между Заказчиком и Поставщиком (далее – Договор) о нижеследующем:

Утвердить перечень Товаров, подлежащих поставке, и изложить в следующей редакции:

- Посмотреть таблицу с данными

• Если приобретается Товар из ЕРМТР, то по каждому наименованию Товара указывается ID Реестровая запись Товара (продукции) из Единого Реестр МТР), на которые распространяется действие Единого Реестра МТР, утвержденного Приказом ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 582 «О применении Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».
• Если приобретается квотируемый Товар в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок Товаров российского происхождения» то по каждому наименованию Товара, указывается Реестровый номер Товара, и название реестра, в который включен Товар, идентифицирующие наличие Товара в реестрах Минпромторга России (в случае наличия в реестрах Минпромторга России нескольких товаров, отвечающих требованиям заказчика, указываются все реестровые номера и информация).

Спецификация составлена в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора.

Неотъемлемой частью Спецификации является Приложение № 1 - Дополнительные требования к Товару.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные требования к Товару

(форма Дополнительные требования к Товару может инициатором закупки меняться

в зависимости от предмета закупки или принятия ЛПА, утверждающее форму ТЗ)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства).

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Информация о цепочке собственников контрагента,

включая бенефициаров (в том числе, конечных) (ФОРМА)

*Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по Договору (собственники первого уровня) 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

_______________ /_________________/

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными