Тендер - Поставка краски и сопотствующих №257270072

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ13.11.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ,00 руб.

13.11_дог

Контракт №

на поставку товара

пгт. Свеча, Кировская обл. " " ноября 2023 г.

КОГБУЗ «Свечинская центральная районная больница»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ворониной Ирины Васильевны с одной стороны, и м именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора м, именуемое в дальнейшем "Поставщик", действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт финансируется за счет Средств внебюджетных источников финансирования (ОМС)

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5. Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.7. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) –12 месяцев с момента поставки.

1.8. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.9. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.10.Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.11. № закупки

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.

2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок, условия поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Свечинская центральная районная больница»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская обл, Свечинский р-он, пгт. Свеча, Комсомольская,18

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки.

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт отражается в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего– не позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет ,00 руб. ( ) руб.00 коп.,( в том числе НДС 20 %. .)

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), сборки, все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента поставки заявленной партии товара и сборки в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

4.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1000 рублей.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта.

5.11. В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

5.12. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

5.13. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения права требования неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков направляет Поставщику Претензионное письмо с требованием оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 7 дней с даты получения Претензионного письма. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок (в течение 7 дней даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков) не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по настоящему Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков либо направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.14. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.15. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

8.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

8.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

8.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

8.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2023г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

Заказчик в праве расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, по соглашению сторон, по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№1

к Контракту № _____________ от ______

Спецификация

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными