Тендер - Антифриз №257235096

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен обоснование_цены_антифриз - Посмотреть таблицу с даннымиконтракт_березка_АНТИФРИЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/____

г. Шахты « ___» ________2023г.

Выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, государственный заказчик федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» (ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Ростовской области), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника учреждения Чернышева Станислава Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (далее - Поставщик), в лице _______________________, действующего на основании действующей на основании _________________с другой стороны (далее - Стороны), на основании проведенной торговой сессии № _________________ от ______2023 года в Классификаторе и в Каталоге ТРУ ЕАТ позиции и кода товара, удовлетворяющей по своим характеристикам потребность Заказчика и товара, руководствуясь положениями Распоряжения правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 824-p, ____________________, а так же п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется, в рамках государственного оборонного заказа на 2023 год в установленный Контрактом срок, поставить Заказчику Товар согласно спецификации (приложение №1 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставляемый Товар по своему качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) должен соответствовать ГОСТам и иным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Товару.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по Контракту в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

Срок поставки товара - Поставщик поставляет Товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

ИГК-№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Доставка Товара в место поставки по адресу: г. Шахты, ул. Открытая, 10 осуществляется транспортом Поставщика. Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара посредством выполнения требований Контракта, нормативно-технической документации, в том числе регламентирующих условия перевозки Товара, и требований Заказчика. Все транспортные расходы относятся на Поставщика.

2.2. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

-счет

-счет-фактура в 1 (одном) экземпляре (при наличии);

-товарная накладная в 2 (двух) экземплярах по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

- документы, подтверждающие качество Товара и иные документы, поставляемые вместе с Товаром;

-форма УПД-35, утвержденная приказом Минтопэнерго РФ от 21.01.1993 № 26 «Об утверждении Инструкции по учету добычи угля (сланца) и продуктов обогащения».

2.3. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность за правильность оформления Грузоотправителем отгрузочных документов. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов, все расходы, связанные с переоформлением и задержкой в пути следования, оплачиваются Поставщиком. При этом изменение срока поставки Товара не допускается.

2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.5. Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным, не принимается Заказчиком, в том числе на ответственное хранение, и оплате Заказчиком не подлежит.

2.5. Досрочная поставка Товара производится только с письменного согласия Заказчика.

2.7. Фактом исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара считается дата документа о приемке, подписанного Заказчиком.

2.8. В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» казначейскому сопровождению не подлежит.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Приемка Заказчиком поставляемого Товара осуществляется в месте поставки Товара по адресу: г. Шахты, ул. Открытая, 10.

3.2. Приемка товара осуществляется Заказчиком только после поставки Поставщиком всего объема товара, предусмотренного контрактом.

3.3. Поставщик поставляет Товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

3.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

3.6.Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания акта приемки передачи товара, накладных и счета на оплату, подписанных Государственным заказчиком.

4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.1.5. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС).

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Требовать уплаты неустоек в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ.

Предложить увеличить количество поставляемого товара предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

5.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

5.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

5.4. Остаточный срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена Контракта составляет ___________ (____________) рубля 00 копеек, без НДС .

6.2. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость Товара, стоимость транспортных расходов на доставку Товара до установленного Контрактом места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, НДС (при необходимости), другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товара.

6.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев 1 , установленных законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя снижается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

6.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

6.5. Заказчик вправе, при изменении потребности в Товаре, по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта изменить количество Товара пропорционально цене Контракта не более чем на 10% предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, путем заключения дополнительного соглашения.

Заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта путем формирования протокола разногласий.

6.6. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, предусмотренных на указанные цели в 2023 году.

6.7. Оплата за поставленный Товар осуществляется с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Контракте. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.8. Оплата осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Государственного заказчика, документа о приемке и предоставления:

-счета на Товар в 1 (одном) экземпляре.

-товарной накладной на Товар с отметкой Грузополучателя о приеме Товара в 1 (одном) экземплярах;

-счета-фактуры (при наличии) в 1 (одном) экземпляре;

На всех документах, указанных в настоящем разделе, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

6.9. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Контрактом, Товар не оплачивается до устранения недостатков.

6.10. Авансирование Поставщика по настоящему контракту не предусмотрено.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик производит оплату поставленного Товара за вычетом соответствующей суммы неустойки.

7.5. В случае получения Заказчиком товара, несоответствующего требованиям контракта срокам годности, а также ненадлежащего качества и/или с нарушением требований ГОСТ (ТУ) и т. п. Поставщик возмещает все затраты, связанные с его приемкой, экспертизой, хранением и возвратом, с обязательной заменой товаром надлежащего качества в течение 10 дней с момента возврата. Возврат товара, не соответствующего требованиям контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за неисполнение обязательств по поставке товара в указанные сроки замены.

7.6. Поставщик, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, связанный с повреждением (утратой переданного Поставщику) имущества Заказчика или третьих лиц, как движимому так и не движимому.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

7.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об оплате неустоек, предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы подлежащей оплате Поставщику.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе направить претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. Стороны направляют претензии почтой России или по электронной почте.

9.3. Если стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9.5. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.12.2023. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, а в части финансовых обязательств до полного исполнения условий Контракта.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. Кроме того, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

12.2. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в условия Контракта (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.4. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

Спецификация на _______ л.

Описание объекта закупки на _____ л.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от ___.___2023года №____

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я № _____

к государственному контракту от ___.___ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена контракта составляет:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от ___.___2023года №____

Описание объекта закупки

к государственному контракту №____ от ___.___2023года

ГСМ

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ростовская область, г. Шахты, ул. Открытая, 10, с 8.00 часов до 16.00 часов (по московскому времени).

Доставка Товара в место доставки осуществляется автотранспортом Поставщика. Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара и наличие сертификатов (паспортов) качества производителя, или другие документы по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все транспортные расходы относятся на Поставщика.

Требования к поставке товара:

Товар должен пройти контрольное взвешивание в присутствии представителя Поставщика и представителя Заказчика. В случае установления при контрольном взвешивании, несоответствия фактического количества Товара, количеству Товара отраженному в товарной накладной, ответственность несет Поставщик, товар не может быть принят. После контрольного взвешивания Товар доставляется Поставщиком, в количестве и на условиях указанных в (Приложение №1и Приложение №4 к извещению об аукционе в электронной форме) по адресу Заказчика: Ростовская область, г. Шахты, ул Открытая, 10

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Поставщик поставляет Товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Начальник ОКБИиХО

майор внутренней службы Н.В.Волохов

^ В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.

^ В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

^ В соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.