Тендер - Поставка химических реактивов для экологической (испытательной) лаборатории №257051317

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_заявки_на_участие_в_закупке_малого_объема

На бланке организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ МАЛОГО ОБЪЁМА

Настоящей заявкой выражаем согласие на поставку____________________________ на условиях, предусмотренных закупкой № ________ от «_____» _______________ 2023 года и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки малого объёма.

В соответствии с техническим заданием и на условиях исполнения договора, предлагаем поставку ____________________ и сообщаем, что стоимость составит:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара: _______________ календарных дней с момента подписания договора.

Место поставки Товара: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4 (4 этаж).

В цену входят следующие затраты: стоимость Товара, а также расходы на его упаковку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов, подъем и занос в помещение Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей Российской Федерации.

Срок гарантии на поставленный Товар: _____________ месяцев.

Подпись, расшифровка подписи поставщика

ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_ХИМРЕАКТИВЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов для экологической (испытательной) лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим характеристикам товара и иные требования

Требования к качеству.

Качество поставляемых химических реактивов должно соответствовать требованиям нормативной документации (НД), устанавливающие показатели его качества (ГОСТ, технические условия на реактив или ТУ на реактив) и подтверждаться паспортом завода изготовителя.

Поставщик обязуется на каждый вид товара предоставить заверенные своей печатью копии паспортов, сертификатов соответствия.

Требование к упаковке

Фасовка, упаковка и маркировка контролируемого реактива должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы с особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

Товар поставляется в упаковке (таре) завода-изготовителя. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

Требование к объему и/или сроку предоставления гарантий

Сроки годности товара (химических реактивов) к моменту поставки должны составлять не менее 80% от даты производства.

Проект_договора_химреактивы

Договор № ___________

на поставку химических реактивов для экологической (испытательной) лаборатории

г. Калининград «__» ______ 2023 г.

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» (ГАУ КО «ЕКАТ»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шешуковой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. п. 2 п. 333 Положения о закупке товаров, работ и услуг для Государственного автономного учреждения Калининградской области «Экологический центр «ЕКАТ - Калининград» заключили настоящий договор на поставку химических реактивов для экологической (испытательной) лаборатории (далее – Договор) о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения заявок на поставку __________________ в электронном магазине Калининградской области для закупок малого объёма ______________ от «___» ______ 2023 года № ______.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку химических реактивов для экологической (испытательной) лаборатории (далее – Товар) в соответствии с техническими, функциональными и качественными характеристиками, а том числе в количестве, комплектации и по наименованию, указанным в описании предмета закупки
(далее – Техническое задание) (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар. Оплата Товара осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего Договора и Технического задания, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.5. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

1.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

1.8. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 80% от даты производства. В случае поставки товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее 80% от даты производства, Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар в течение 5 дней с момента уведомления Заказчиком.

1.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Договоре

1.10. Страна происхождения Товара: _________________.

2. Порядок, условия и сроки поставки товар. Срок действия Договора

2.1. Срок поставки Товара по Договору: 50 календарных дней с даты заключения Договора.

2.2. Даты, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, являются исходными

для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков поставки Товара.

2.3. Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Калининградская обл.,

г. Калининград, ул. Барнаульская, 4 (4 этаж) (далее – адрес Заказчика). Доставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и за свой счет.

2.4. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «25» декабря 2023 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, а также не освобождает Стороны от ответственности за нарушения Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ______ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен, и включает в себя стоимость Товара, тары и упаковки, все расходы по оформлению необходимой документации, расходы на перевозку, в т.ч. расходы по хранению и доставке Товара до Заказчика, погрузку-разгрузку, подъем на этаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иных расходов, связанных с исполнением Договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В случае если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения,
в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога
на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные
с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора.

3.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме.

3.3. Оплата производится единоразово Заказчиком на основании Акта приема-передачи поставленного Товара, товарной накладной и счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней
с даты подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи поставленного Товара (приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

3.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик производит окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.

3.5.1. В случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

3.6. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.7. Банковское сопровождение Договора не осуществляется.

3.8. Источник финансирования: __________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить доставку Товара непосредственно по адресу Заказчика в порядке и на условиях настоящего Договора.

4.1.2. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный, свободный
от любых требований третьих лиц. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим
в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

4.1.3. Передать Товар на условиях, обеспечивающих его качество и комплектность согласно Технического задания, по цене, установленной в п. 3.1 Договора.

4.1.4. При поставке Товара предоставить Заказчику товарную накладную, Акт приема-передачи поставленного товара с указание товарных знаков, моделей и иных сведений об идентификации Товара, счет на оплату, оформленные в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

4.1.7. Устранять недостатки Товара и его некомплектность в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности, несет Поставщик.

4.1.8. Поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения, указанными в заявке на участие в процедуре закупки и в Техническом задании. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара. Данные документа, подтверждающего страну происхождения, предоставляются при поставке Товара.

4.1.9. Поставить Товар в индивидуальной упаковке, пригодной для данного Товара, удобной для использования, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам, обеспечивать сохранность Товара, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Упаковка не должна иметь повреждений, должна содержать сведения (иметь ярлыки, маркировку и пр.), позволяющие установить наименование и количество содержащегося в ней Товара.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Получать консультации Заказчика, необходимые для исполнения Договора.

4.2.2. Требовать оплаты при условии поставки Товара в комплектности
и характеристикам в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.

4.2.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при поставке Товара не в полном объеме, поставке некачественного Товара осуществить сверку расчетов с Заказчиком. По результатам сверки подписать акт сверки расчетов.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, оплатить поставленный Товар.

4.3.2. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего Договора.

4.3.3. Проверить количество (комплектность) и качество поставляемого Товара согласно условиям Договора и Технического задания. И при условии соответствия Товара таким условиям принять поставленный Товар, подписать Акт приема-передачи поставленного Товара.

4.3.4. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при поставке Товара не в полном объеме, поставке некачественного Товара осуществить сверку расчетов с Поставщиком. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты поставленного Товара, не соответствующего Договору
и требованиям, предусмотренным Техническим заданием, за исключением случаев, когда по согласованию с Заказчиком поставлен Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными
по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, которые указаны
в Договоре и Техническом задании.

4.4.2. Отказаться от приема поставленного Товара, не соответствующего требованиям Договора и/или Технического задания.

4.4.3. Предъявлять требования по Договору, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

4.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Договора без вмешательства
в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.5. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика требовать возмещения причиненных убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Прием-передача Товара

5.1. Прием-передача поставленного Товара оформляется путем подписания Заказчиком Акта приема-передачи поставленного Товара (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и товарной накладной по адресу Заказчика.

5.1.1. После поставки Товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик обязан в день поставки Товара предоставить Заказчику товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, Акт приема-передачи поставленного Товара по утвержденной форме
(с обязательным указанием наименования Товара, товарного знака (торгового наименования), характеристик, наименования страны происхождения Товара и его количества) в 2 (двух) экземплярах, заверенные своей печатью копии паспортов Товара, сертификатов соответствия.

5.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Акта приема-передачи поставленного Товара по утвержденной форме и товарной накладной обязан проверить, принять Товар в части соответствия количества и качества требованиям, установленным Договором, Техническим заданием и подписать Акт приема-передачи поставленного Товара и товарную накладную.

5.2. В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Технического задания Заказчик составляет и направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки поставленного Товара с указанием перечня выявленных недостатков, замечаний и сроков их устранения. Устранение выявленных недостатков, замечаний производится Поставщиком за свой счет.

5.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям Договора, Технического задания, Заказчик имеет право провести экспертизу.

5.3.1. Экспертиза проводится Заказчиком в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента представления Заказчику Акта приема-передачи поставленного Товара
и товарной накладной. Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения.

5.3.2. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Договора, препятствующие приемке поставленного Товара, Заказчик направляет Поставщику решение об отказе в приемке с указанием перечня выявленных недостатков, замечаний и сроков их устранения. Устранение выявленных недостатков, замечаний производится Поставщиком за свой счет.

5.3.3. После положительного экспертного заключения Заказчик проверяет Акт приема-передачи поставленного товара и товарную накладную на предмет правильного оформления и соответствия условиям настоящего Договора и, в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт приема-передачи поставленного Товара и товарную накладную в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 5.1.1 настоящего Договора, и передает второй экземпляр Акта приема-передачи поставленного Товара и товарной накладной Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания указанных документов.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы: 1000 рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы: 5000 рублей.

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от выполнения принятых обязательств.

6.6. Поставщик несет всю ответственность перед Заказчиком за действия
или бездействие своих представителей, привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, в том числе за фактически понесенный
и документально подтвержденный ущерб, причиненный имуществу Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в срок до 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона
не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это
в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств
по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют
на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение Договора, порядок разрешения споров

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в объеме, определяемом Актом приема-передачи поставленного Товара, подписанного Заказчиком и Поставщиком.

8.3. Решение Стороны Договора об одностороннем отказе от его исполнения не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется другой Стороне Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной Договора, его направившего, подтверждения о его вручении другой Стороне. Датой надлежащего уведомления признается дата получения документов другой Стороной в соответствии с пунктами 9.3.1, 9.3.2 Договора.

8.3.1. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает
в силу, а Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.5. В случае, если спор не будет урегулирован Сторонами путем переговоров,
то он подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается
за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара увеличивается не более чем на 20 % или уменьшается не более чем на 20 %; при этом
по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20 % цены Договора; при уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы Товара;

3) изменение срока исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой исполнения Заказчиком Договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые
на дату подписания Договора было невозможно.

9. Дополнительные условия.

9.1. Договор заключается путем обмена электронными документами на электронной площадке.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

9.3.1. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

9.3.2. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.4. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются:

- со стороны Заказчика – _____________________________;

- со стороны Поставщика – ___________________________.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон банковских реквизитов, названия, местонахождения, адреса электронной почты, почтового адреса, телефона в период действия настоящего Договора она обязана в течение 1 (одного) дня письменно известить об этом другую Сторону.

Сторона, не известившая другую Сторону о таких изменениях в указанный срок, несет ответственность и принимает на себя все риски такого не извещения.

Приложение:

1. Приложение № 1 – Техническое задание;

2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи поставленного товара.

10. Адреса, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________________

от __________________

Техническое задание

на поставку химических реактивов для экологической (испытательной) лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ___________

от ___________

Акт приема-передачи поставленного товара № _________

г. Калининград «____» _____________ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ______________, с одной стороны, и представитель Поставщика ______________, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи поставленного товара (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Поставщик в соответствии с Договором № _____ от _____ поставил Заказчику,
а Заказчик принял от Поставщика следующий товар (далее – Товар):

- Посмотреть таблицу с данными

Претензий по качеству и количеству Товара Заказчик не имеет/имеет _

3. Товар поставлен в срок/с нарушением срока согласно условиям Договора.

4. Всего Товара поставлено на сумму: __________.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Включается информация о конкретных показателях товара, указанная в заявке Поставщика на участие в процедуре закупки. ↑