Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
1. Участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (п. 1 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ).
2. В отношении потенциального участника закупки не должна проводиться ликвидация. В соответствии со ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица, влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
3. В отношении участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п. 3 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ). В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
4. Деятельность участника закупки на дату подачи заявки не была приостановлена в административном порядке (п. 4 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ). Понятие административного приостановления деятельности установлено ст. 3.12 КоАП РФ.
5. Отсутствие недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (п. 5 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ).
6. Отсутствие у участника закупки — физического лица либо руководителя или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение или дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве.
7. В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, к участникам закупки — юридическим лицам предъявляется требование о не привлечении в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
9. Участник закупки не должен являться офшорной компанией (п. 10 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ). Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) утвержден Приказом Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н.
10. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (Письмо Минфина России от 26.09.2017 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/62505).
11. Территориальное расположение организации – город Екатеринбург.
12. Предоставление информации о проведенных аналогичных поставках с образовательными учреждениями за последний календарный год. Договора не менее 5 штук прислать на электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, до завершения оферты. С указанием контактных данных для проверки деловой репутации.
При подаче оферты участник предоставляет в составе заявки на участие в закупке:
анкета (карточка) участника закупки;
выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ) не менее, чем за 1 месяц до подачи заявки, поставщик должен быть зарегистрирован в ИФНС по Свердловской области
коммерческое предложение;
гарантийное письмо о поставке товара соответствующего условиям контракта, спецификации, техническому заданию.
В случае не предоставления информации и документов, либо предоставление недостоверной информации, указанной выше, заказчик оставляет за собой право отклонить оферту.
Требования к поставляемому товару: в соответствии с проектом договора, техническим заданием, спецификацией (приложение №1, 2).
Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
Весь товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
МБОУ_СОШ_№115_Дезинф_чистящие_средства
ДОГОВОР № ______
г. Екатеринбург «_____» ноября 2023 г
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 115, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Питерских Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется передать (поставить) Заказчику «Чистящие, дезинфицирующие средства» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.
Товар, который в соответствии с условиями настоящего Договора должен быть поставлен Заказчику, наименование (ассортимент), количество, цена, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) определяются сторонами в Техническом задании (Приложение № 1), Спецификации (Приложение № 2), которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой частью.
Цена Договора и порядок расчётов
Цена Договора составляет __________________________________, _______________, согласно спецификации (Приложение № 2).
Цена Договора, цена единицы товара является твердой, не подлежит изменению во время действия Договора и включает в себя все расходы Поставщика на исполнение принятых обязательств, включая налоги, обязательные платежи, исполнение требований закона и иных правовых, в том числе муниципальных, актов.
Цена Договора может быть изменена по соглашению сторон в случае изменения условий Договора либо уменьшения лимитов бюджетных обязательств по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и законодательством о закупках.
Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар, с учетом цены Договора и цены единицы товара, указанной в договоре, на основании счета Поставщика на оплату и накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15-ти рабочих дней со дня приемки товара и выставления Поставщиком счета.
Установлено уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком по ст.34 ч.13 п.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Качество товара
Товар должен по своим характеристикам соответствовать Техническому заданию (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке, с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов (технических регламентов), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.
Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, не принимается Заказчиком, и считается не поставленным. Некачественный товар и товар, не соответствующий условиям Договора, подлежит обязательной замене Поставщиком в сроки, определяемые Заказчиком.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ, если более длительный срок не установлен настоящим Договором.
В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению недостатков товара в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить исправление недостатков товара другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.
Условия поставки и приемка товара
Срок поставки товара – в течении 2 дней с момента заключения Договора
Поставщик обязан к установленному Договором сроку известить Заказчика о дате и времени поставки товара и предоставить Заказчику товар, предусмотренный Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с настоящим Договором. Извещение о поставке товара направляется Поставщиком Заказчику до окончания срока поставки, предусмотренного Договором. Данное извещение направляется Поставщиком Заказчику любым способом, обеспечивающим фиксирование получения такого уведомления Заказчиком и получения Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
Доставка,разгрузка, монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию Товара Заказчику со склада Поставщика осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика в место, указанное Заказчиком. Поставщик обязан доставить товар до места поставки, произвести разгрузку, сборку, монтаж и подключение, а также проверить (протестировать) его работоспособность и комплектность. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке, в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, обеспечивающих сохранность Товара при перевозке и хранении.
Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с товаром два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, счет (счет-фактуру) и все необходимые документы, относящиеся к товару.
Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству, комплектности, осмотром товара на отсутствие внешних дефектов. Приемка Товара производится Заказчиком до момента подписания обеими сторонами товарной накладной.
По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия.
Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (в случае создания приемочной комиссии приемка товара производится всеми членами приемочной комиссии).
Принятие товара Заказчиком оформляется товарной накладной ф. ТОРГ-12, которая подписывается сторонами (лицами, уполномоченными сторонами на основании доверенности). В случае создания приемочной комиссии товарная накладная подписывается Заказчиком (уполномоченным им лицом) на основании акта о приемке товара, подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Заказчиком.
Представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика производит проверку товара по количеству, ассортименту и комплектности, на отсутствие внешних дефектов, наличие документов, подтверждающих качество товара, а также наличие документов и принадлежностей, необходимых для использования товара по назначению и/или входящих в их комплект. При отсутствии представителя Поставщика при приемке товара осмотр и приемка товара производится Заказчиком самостоятельно.
Проверка качества Товара и его комплектности на соответствие требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение № 1), осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты поставки Товара. После проверки качества Товара и его комплектности Заказчик подписывает товарную накладную Поставщика.
Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной в случае выявления недостатков товара и/или не предоставления Поставщиком документов и принадлежностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если при проверке качества Товара Заказчиком обнаружено несоответствие, Заказчик извещает об установленном несоответствии Поставщика в течение 5 календарных дней после выявления несоответствия путем направления мотивированного отказа от приемки Товара на электронную почту Поставщика, указанную в Договоре. Поставщик в течение 5 календарных дней с момента получения отказа от приемки Товара обязан за свой счет и своими силами: в случае недопоставки товара – восполнить недопоставленное количество товара; в случае несоответствия ассортимента поставленного товара условиям Договора – заменить товар на товар, предусмотренный Договором; в случае недостатков комплектности товара, в том числе документов и принадлежностей к товару, – доукомплектовать товар либо заменить на товар, предусмотренный Договором.
В случае обнаружения недостатков товара уполномоченным представителем Заказчика составляется соответствующий акт, приемочной комиссией – протокол приемки.
Неисполнение Поставщиком обязанности по устранению недостатков товара или его замене в срок, установленный Заказчиком, является существенным нарушением условий Договора, при возникновении которого Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Товар считается поставленным, после принятия товара Заказчиком и подписания им товарной накладной, если в течение срока, установленного настоящим Договором для осмотра товара, Заказчиком не выявлено несоответствия или недостатков товара и не направлено уведомление Поставщику о выявленных несоответствиях или недостатках товара либо об отказе от переданного товара.
Право собственности на поставленный по настоящему договору товар, а также риск его случайной гибели, либо повреждения, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной, если Заказчик не отказался от переданного товара. Подписанная Заказчиком и Поставщиком накладная, подтверждающая приемку товара, является основанием для финансовых расчетов (окончательных финансовых расчетов) по договору между Заказчиком и Поставщиком.
Экспертиза поставленного товара:
4.16.1. Для проверки предоставленного Поставщиком товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного товара. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о закупках.
4.16.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин должна быть назначена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.16.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
4.16.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
4.16.5. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, в указанных случаях расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.
4.16.6. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленных товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.16.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара уполномоченный представитель Заказчика либо приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено Договором), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены Договора, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Договором.
5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1 000,00 рублей.
5.3.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
5.3.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено Договором), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).
5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором), размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.
5.4.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать неустойку (штрафы, пени) из обеспечения исполнения Договора.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2023 года, а по расчётам и гарантийным обязательствам до исполнения обязательств в полном объеме.
Досрочное расторжение Договора может иметь место только по соглашению сторон, либо в случаях, предусмотренных настоящим Договором, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе (после ее создания) и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
Требования к гарантийным обязательствам
Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок, установленный техническим заданием Договора, распространяется на все составляющие части Товара.
В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание, которое включает бесплатное устранение скрытых заводских дефектов.
Прочие условия Договора
Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия между сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Свердловской области.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются гражданским законодательством.
Уполномоченным представителем Заказчика для осуществления оперативного контроля и взаимодействия с Поставщиком при исполнении настоящего Договора является ___________________________________.
Уполномоченным представителем Поставщика для осуществления оперативного контроля и взаимодействия с Заказчиком при исполнении настоящего Договора является ___________________________________.
По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному либо уменьшенному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При увеличении либо уменьшении предусмотренного Договором количества товара стороны Договора обязаны увеличить, либо уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
Изменения и дополнения вносятся в договор на основании дополнительных соглашений сторон в письменной форме, подписанных уполномоченными представителями и скрепленных печатями сторон. Изменения и дополнения вносятся в договор в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.
Изменение условий Договора возможно по соглашению сторон в следующих случаях:
8.7.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества товара и иных условий Договора;
8.7.2. если по предложению Заказчика увеличивается (уменьшается) предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов;
8.7.3. при уменьшении ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств, при этом стороны согласовывают новые условия Договора, в том числе цену и (или) срок исполнения Договора и (или) количество товара, предусмотренное Договором, исходя из соразмерности изменения цены Договора и количества товара, при этом сокращение количества товара при уменьшении цены Договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Стороны обязуются в течение 10 дней с момента принятия соответствующего решения письменно извещать друг друга о ликвидации, реорганизации, а также изменении своей организационно-правовой формы, наименования, расчетного счета, юридического и фактического адреса, а также других сведений и реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с предоставлением копий подтверждающих документов.
Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
Копии документов, представляемых сторонами друг другу в связи с исполнением Договора, и/или являющихся приложениями к договору, должны быть заверены в соответствии с установленными требованиями.
Уведомления, требования и сообщения, связанные с исполнением Договора, должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.
Приложение к договору
9.1. Техническое задание на поставку товара (Приложение № 1).
9.2. Спецификация на поставку товара (Приложение № 2).
Сроки (периоды) поставки товара: в течении 2 дней с момента заключения Договора
Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений
Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар, с учетом цены договора и цены единицы товара, указанной в договоре, на основании счета Поставщика на оплату и накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15-ти рабочих дней со дня приемки товара и выставления Поставщиком счета.
Виды поставляемых товаров: Чистящие, дезинфицирующие средства
Условия поставки товара: Поставщик обязан к установленному договором сроку известить Заказчика о дате и времени поставки товара и предоставить Заказчику товар, предусмотренный договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с договором. Извещение о поставке товара направляется Поставщиком Заказчику до окончания срока поставки, предусмотренного договором. Данное извещение направляется Поставщиком Заказчику любым способом, обеспечивающим фиксирование получения такого уведомления Заказчиком и получения Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
Доставка и разгрузка товара Заказчику со склада Поставщика осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика в место, указанное Заказчиком. Поставщик обязан доставить товар до места поставки, произвести разгрузку. Товар должен поставляться в соответствии с требованиями договора, стандартов (технических регламентов), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.
Общие требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.
Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.
Поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающий качество поставляемого товара, выданные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Требования к безопасности товара: Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.
Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: Качество и комплектность Товара должны соответствовать условиям договора и обязательным требованиям, установленным законами и иными правовыми актами, техническими требованиями, стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, иными нормами и правилами для товара данного вида и подтверждаться необходимыми документами (гарантийное обязательство, сертификат соответствия, сертификат качества, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п.). Товар должен обладать свойствами, указанными в договоре, и/или установленными для данного вида товара, и в пределах разумного срока быть пригодным для использования по назначению. Товар должен отгружаться в стандартной (заводской) упаковке, с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов (технических регламентов), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: Поставщик обязан предоставить на поставляемый товар документы, подтверждающие качество товара, а также принадлежности, относящиеся к товару и входящие в его комплект, а также принадлежности, без которых данный товар не может быть использован по назначению, либо его использование в значительной степени утрачивает ценность для Заказчика.
Порядок сдачи и приемки товара: Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с товаром два экземпляра товарной накладной унифицированной формы, УПД, подписанной Поставщиком, счет (счет-фактуру) и все необходимые документы, относящиеся к товару. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия не менее пяти человек и утверждается ее состав. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (в случае создания приемочной комиссии приемка товара производится всеми членами приемочной комиссии). Принятие товара Заказчиком оформляется товарной накладной унифицированной формы, УПД, которая подписывается сторонами (лицами, уполномоченными сторонами на основании доверенности). В случае создания приемочной комиссии товарная накладная подписывается Заказчиком (уполномоченным им лицом) на основании акта о приемке товара, подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Заказчиком. Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной в случае выявления недостатков товара и/или не предоставления Поставщиком документов и принадлежностей, предусмотренных настоящим договором. При отказе от подписания накладной об этом делается отметка в накладной и направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания накладной. Отказ от подписания накладной должен быть направлен в течение 14 дней со дня предоставления накладной. Представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика производит проверку товара по количеству, ассортименту и комплектности, наличие документов, подтверждающих качество товара, а также наличие документов и принадлежностей, необходимых для использования товара по назначению и/или входящих в их комплект. При отсутствии представителя Поставщика при приемке товара осмотр и приемка товара производится Заказчиком самостоятельно. Поставленный товар должен быть осмотрен Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня его принятия от Поставщика. Заказчик обязан в этот срок проверить поставленный товар на их соответствие требованиям договора, проверить количество, ассортимент, комплектность и качество принятого товара, недостатки товара, которые могут быть выявлены путем осмотра (явные недостатки) в порядке, установленном договором, и о выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика. В случае несоответствия фактического количества, комплектности, ассортимента условиям договора, Заказчик вправе принять товар и сделать отметку в накладной о фактически принятом товаре. В этом случае, Поставщик обязан за свой счет и своими силами в пределах срока поставки, установленного договором: в случае недопоставки товара - восполнить недопоставленное количество товара; в случае несоответствия ассортимента поставленного товара условиям договора - заменить товар на товар, предусмотренный договором; в случае недостатков комплектности товара, в том числе документов и принадлежностей к товару, - доукомплектовать товар либо заменить на товар, предусмотренный договором. В случае обнаружения недостатков товара уполномоченным представителем Заказчика составляется соответствующий акт, приемочной комиссией – протокол приемки. Заказчик вправе отказаться от переданного товара в течение 10 рабочих дней со дня его принятия от Поставщика в случае выявления недостатков товара и/или не предоставления Поставщиком документов и принадлежностей, предусмотренных настоящим договором. При отказе от переданного товара Поставщику направляется уведомление об отказе от товара с указанием причин отказа от переданных товара. При выявлении по результатам приемки недостатков товара Поставщик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить товар на товар, соответствующий условиям договора, за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, в пределах срока поставки, установленного договором, и возместить убытки, причиненные просрочкой поставки товара. Неисполнение Поставщиком обязанности по устранению недостатков товара или его замене в срок, установленный Заказчиком, является существенным нарушением условий договора, при возникновении которого Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. Товар считается поставленным после принятия товара Заказчиком и подписания им товарной накладной, если в течение срока, установленного настоящим договором для осмотра товара, Заказчиком не выявлено несоответствия или недостатков товара и не направлено уведомление Поставщику о выявленных несоответствиях или недостатках товара либо об отказе от переданного товара. Право собственности на поставленный по настоящему договору товар, а также риск его случайной гибели, либо повреждения, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной, если Заказчик не отказался от переданного товара. Подписанная Заказчиком и Поставщиком накладная, подтверждающая приемку товара, является основанием для финансовых расчетов (окончательных финансовых расчетов) по договору между Заказчиком и Поставщиком.
Экспертиза поставленного товара:
Для проверки предоставленного Поставщиком товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного товара. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о закупках,
При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин должна быть назначена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций,
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора,
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора,
Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, в указанных случаях расходы на экспертизу несут обе стороны поровну,
Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленных товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара уполномоченный представитель Заказчика либо приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Иные требования к товару по усмотрению заказчика: Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения. Обязательно наличие сервисного центра производителя.
Требования по объему гарантий качества товара: Гарантия распространяется на весь объем поставляемого товара.
Требования по сроку гарантии качества: Гарантийный срок качества 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.
Доставка, разгрузка до склада Заказчика силами Поставщика
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
