Тендер - Редуктор для углекислоты №256597160

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• ОбоснованиеМаксЦеныКонтракта.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 02.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000089

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ульяновская обл, Димитровград г, ул. Осипенко, 22

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 4416.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОбоснованиеМаксЦеныКонтракта

Проект контракта

1 ПРОЕКТ ГОСКОНТРАКТА 2023

Описание объекта закупки

1 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки 616, СМП

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

описание_объекта_закупкиxx

Приложение № 1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

от «___» _________ 2023 г.

Описание объекта закупки

на покупку редуктора углекислотного
для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области

Наименование, количество и технические характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и упаковке товара:

- поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства); товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению.

- товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Товар должен быть упакован в коробки из гофрированного картона, исключающие повреждения при транспортировке. Коробки должны быть перетянуты упаковочной лентой, а также содержать информацию о наименовании и количестве содержащегося в них Товара. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Коробки и упаковка пачек не должны иметь нарушения целостности, деформационных и иных повреждений.

- срок предоставления гарантии на товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара Государственным заказчиком.

Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим техническую и эксплуатационную документацию, предусмотренную предприятием-изготовителем, гарантийный талон (сервисную книжку или аналогичный документ) с указанием заводских (серийных) номеров товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из типов поставляемого товара в электронном виде и на бумажном носителе.

Комплектация документации в виде копий не допускается.

Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

-оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара;

-технический паспорт;

-иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию,_составу_заявки_616,_СМПxx

Требования к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

1. В соответствии со ст. 43 ФЗ-44 для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ-44, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки( в соответствии с пунктом 1 части 1ст. 43 ФЗ-44):

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ- требуется;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено ФЗ-44 – не требуются;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 ФЗ-44;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 ст.43 ФЗ-44 характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 ФЗ-44, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)–не требуется;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4ст. 43 ФЗ-44);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ-44);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 ФЗ-44 (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616
"Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным настоящим постановлением, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке:

в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции (в случае закупки товаров, указанных в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 29 перечня), а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт;

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий), в отношении товаров, страной происхождения которых является Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, - номера реестровых записей из реестра, указанного в подпункте "в" пункта 6 настоящего постановления. Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт.

В случае представления участником закупки в составе заявки информации из реестра российской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров без указания совокупного количества баллов, указанного в абзацах второми третьем настоящего пункта, или с указанием такого совокупного количества баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей осуществления закупок постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 соответственно, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.

Номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции и единого реестра российской радиоэлектронной продукции не представляются при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О 1 ". Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной продукции и в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 соответственно, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предусмотренные порядком, установленным в соответствии с подпунктом "г" пункта 15 настоящего постановления.

При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне, на промышленные товары, происходящие из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не допускается.

Запрет, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" не применяется, т.к. одна единица товара стоит не более 300 тыс. руб. и совокупная стоимость этих товаров не более 1 млн руб. (п.3б).

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1статьи 43 ФЗ-44, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1ст. 43 ФЗ-44 не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1ст. 43 ФЗ-44 не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33ФЗ-44 в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 ФЗ-44, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51ФЗ-44 проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоены первые три порядковых номера.

Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 ст. 43 ФЗ-44, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9ст. 43 ФЗ-44, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 ч. 10ст. 43 ФЗ-44 отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

Рекомендуемая форма заполнения заявки на участие в запросе котировок

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив в полном объеме размещенное Вами на сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № _____________ от «____» ______________ 2023 г. на поставку товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Наша организация согласна (ен) исполнить условия контракта указанные в извещении о проведении запроса котировок №____________* от «____»____________ 2023 г.

Цена товара:

______________________________________________________________руб._______коп.**,

(сумма цифрами)

_____________________________________________________________руб._________коп.***

(сумма прописью)

Наша организация соответствует требованиям установленным в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

___________________ __________________ _____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

____________________________________

*указывается номер извещения о проведении запроса котировок, присвоенный единой информационной системой (является обязательным для заполнения).

**указывается общая стоимость с учетом количества товаров, объема работ, услуг указанных в извещении о проведении запроса котировок.

*** в случае если в данной котировочной заявке имеется расхождение между предлагаемой ценой товара, указанной цифрами и прописью, к рассмотрению следует принимать цену товара указанную прописью.

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ГОСКОНТРАКТА_2023xx

ПРОЕКТ

государственного контракта №

г. Димитровград «____» __________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК», в лице Врио начальника Маркова Станислава Игоревича, действующего на основании приказа УФСИН России по Ульяновской области от 17.10.2023 № 233-к и Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при размещении государственного заказа путем проведения запроса котировок в электронной форме, извещением № ___________________ от __.__.2023 г. и протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___________________ от __.__.2023 г., заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Государственный заказчик, принять и оплатить в соответствии с условиями Контракта редуктор углекислотный, далее - Товар.

1.2 Наименование, цена и количество Товара поименованы в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 1).

1.3 ИКЗ ___________________________________________________________________

2. Общие положения

Основные определения, используемые в Государственном контракте:

2.1.1. Государственный заказчик – федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области), размещающий заказ на поставку Товара для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы.

2.1.2. _______________________________, осуществляющий поставку Товара в соответствии с заключенным Государственным контрактом.

2.1.3. Грузополучатель - федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области) (Приложение № 1).

2.1.4. Спецификация - неотъемлемая часть государственного контракта, отражающая наименование Товара, его цену, наименование нормативно-технической документации, в которой изложены требования к Товару, а также количественное и суммарное стоимостное выражение Товара, подлежащего поставке, место поставки, наименование и адрес Грузополучателя (приложение № 1).

2.1.5. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, предусмотренные в п. 5.6. государственного контракта, подтверждающие поставку Товара Государственному заказчику как основание для оплаты этого Товара (далее - Комплект сопроводительной документации).

3. Товар и гарантийные обязательства

3.1. Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТ, ОСТ и ТУ и иным нормативно - правовым актам, устанавливающим требования к товару.

3.2. Товар должен быть произведен и поставлен в ассортименте, и в объеме предусмотренными государственным контрактом и Ведомостью поставки (Приложение №1). Товар передается Грузополучателю вместе с Комплектом сопроводительной документации, предусмотренным п. 5.6.,5.7. Контракта.

3.3. Срок замены Товара не более 10 рабочих дней с момента обнаружения дефектов и уведомления о них Поставщика посредством факсимильной или телеграфной связи.

3.4. На момент поставки Грузополучателю Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

3.5. Право собственности на Товар и риски его случайного повреждения или гибели переходит от Поставщика Государственному заказчику с момента выполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.6. Передача товара ненадлежащего качества влечет для Поставщика последствия, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской федерации.

3.7. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки Товара

4.1.Поставщик обязуется произвести поставку товара Грузополучателю в течении 30 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

4.2. Поставщик обязуется поставить товар, не обремененный правами третьих лиц по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Осипенко, 22.

4.3. Приемка товара по количеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

4.4. Приемка товара по качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

4.5. Транспортировка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, стоимость транспортировки включена в цену государственного контракта.

4.6. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента подписания Государственным заказчиком документов, предусмотренных п. 5.6., п.5.7. государственного контракта на весь поставляемый Товар.

4.7. В случае когда, документы из Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 5.6., п.5.7. государственного контракта, относящиеся к Товару не переданы Поставщиком одновременно с Товаром, Грузополучатель вправе не принять Товар до предоставления полного комплекта сопроводительной документации. В этом случае риск наступления неблагоприятных последствий (истечение срока годности на товар и т.п.) относятся на счет Поставщика.

5. Цены и порядок расчетов

5.1. Цена государственного контракта составляет ____________________________.

5.2. Цена государственного контракта включает в себя стоимость Товара, указанную в спецификации (Приложение № 1), налоги, сборы, стоимость доставки и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.3. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменений предусмотренного государственным контрактом количества Товара и иных условий исполнения государственного контракта.

5.4. Обязательства Государственного заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

5.5. Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, за счет средств бюджетного финансирования, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, указанный в государственном контракте в следующем порядке:

- оплата Товара, поставленного в адрес Грузополучателя, указанного в спецификации (Приложение № 1 к Контракту) осуществляется в течении 7 рабочих дней начиная с даты подписания Государственным заказчиком документов на приемку товара.

5.6. При приёмки товара стороны по настоящему контракту применяют электронное актирование в Единой информационной системе в соответствии с требованиями части 13 стати 94 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (обмен документами о приемке товаров, работ, услуг при исполнении государственных и муниципальных контрактов заключённых в электронной форме). Данный вид приёмки товара является обязательным.

5.7. При поставке, каждая поставляемая партия Товара сопровождается следующими документами:

- универсальный передаточный документ (УПД), оформленный в 3-х экземплярах с печатью Поставщика;

- технический паспорт;

- гарантийный талон.

6. Права и обязанности сторон.

6.1. Государственный заказчик вправе:

- требовать от Поставщика передачи недостающего или замены некачественного Товара, а также замены, передачи некачественного или недостающего документа, из числа Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 5.6. государственного контракта.

- не производить оплату за объем (количество) Товара, поставленного Поставщиком сверх указанного в Ведомости поставки (Приложение № 1).

- требовать уплату неустойки и штрафа, в соответствии с условиями государственного контракта.

- отказаться принять товар в случае отсутствия сопроводительной документации, предусмотренной п. 5.6., п.5.7. государственного контракта; отсутствия сформированного в Единой информационной системе документа о приемке в соответствии с ч.13 ст. 94 ФЗ-44.

6.2. Государственный заказчик обязан:

- обеспечивать Поставщику своевременную оплату и приемку поставленного товара в соответствии с условиями государственного контракта.

6.3. В случае расторжения государственного контракта по любым основаниям оплатить Поставщику товар, фактически поставленный на момент расторжения государственного контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, количеству.

6.4. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями государственного контракта.

6.5. Поставщик обязан:

- сформировать в день доставки товара с использованием Единой информационной системы документ о приемке в соответствии с требованиями ч.13 ст. 94 ФЗ-44.

– своевременно и в полном соответствии с условиями государственного контракта поставить товар и предоставить Государственному заказчику Комплект сопроводительной документации, предусмотренный п. 5.6., п.5.7. государственного контракта;

– за свой счет производить замену некачественного товара, необходимых сопроводительных документов из Комплекта сопроводительной документации в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара. Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процентов контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно;

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно)

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5. При заключении контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. Настоящий пункт применяется в случае, если Поставщик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.10. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы не поставленных товаров, предусмотренных Контрактом.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.14. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в результате заключения ими государственного контракта, разрешаются сторонами по возможности путем переговоров либо в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пятнадцать календарных дней с момента её получения.

8.2. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по государственного контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения государственного контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по государственного контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение государственного контракта

10.1.Условия государственного контракта могут быть изменены по соглашению сторон:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий контракта;

- если увеличиваются предусмотренные контрактом количество товаров не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товаров не более чем на десять процентов;

- при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

10.2. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны государственного контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

11. Срок действия государственного контракта

11.1. Настоящий государственный контракт распространяет свое действие в соответствии с ч.8 статьи 83.2 Закона 44-ФЗ с момента размещения в единой информационной системе, подписанного заказчиком контракта и действует до 29 декабря 2023 г., а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. Истечение срока действия государственного контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по государственному контракту.

11.2. Настоящий государственный контракт будет считаться оконченным после выполнения взаимных обязательств и урегулированию всех расчетов между сторонами.

11.3. По взаимному соглашению стороны могут внести в настоящий государственный контракт необходимые дополнения либо изменения, которые будут иметь юридическую силу, если оформлены надлежащим образом.

11.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом или в связи с ним стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

11.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут решаться в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.6. Вопросы не урегулированные настоящим государственным контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.7. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты

Сторон на момент подписания государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту №____

от «____»_____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого общая сумма: ______________________ рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио начальника

ФКУ ИК-3 УФСИН России

по Ульяновской области

подполковник вн. службы

_____________ С.И. Марков

« ___ » _____________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на покупку редуктора углекислотного

для нужд ЦТАО ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области

Полное наименование заказчика: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области).

Место нахождения: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Осипенко, 22

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Осипенко, 22

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: 8–84–235–9–35–73

Ответственное должностное лицо заказчика: Зиновьев Антон Алексеевич

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: контрактная служба создана по приказу начальника учреждения. Председатель контрактной службы Сопленков Сергей Александрович.

Форма заявки на участие в запросе котировок: подается в форме электронного документа в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок:

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

ИКЗ: _________________________________________________________________________________________

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении N 2 к настоящему извещению.

Источник финансирования: денежные средства федерального бюджета.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Осипенко, 22.

Срок поставки: в течение 10 календарных дней со дня подписания государственного контракта.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Все затраты на материалы, плановые расходы, доставку, страхование, затраты на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, должны быть включены в цену государственного контракта.

Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе (на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru) до ____.___.2023 г. до 17:00 (время московское).

Место подачи котировочных заявок: Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки.

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 ФЗ-44:
– непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
– отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
– участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

участник закупки не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Ограничение участия, условие допуска в определении поставщика:

- запрет на допуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". Постановление не применяется, т.к. одна единица товара стоит не более 300 тыс. руб. и совокупная стоимость этих товаров не более 1 млн руб. (п.3б).

Срок и условия оплаты поставленного товара: Оплата поставляемого товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в государственном контракте в течении 7 рабочих дней со дня подписания документов о приемке товара.

Поставляемый товар сопровождается следующими документами:

- универсальный передаточный документ (УПД), оформленный в 3-х экземплярах с печатью Поставщика;

- технический паспорт;

- гарантийный талон.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

- срок размещения проекта контракта заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом, согласно пункту 2 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ при направлении проекта контракта заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта;

- срок подписания проекта контракта участником закупки, с которым заключается контракт с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта (при необходимости), либо направления протокола разногласий – не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта;

- срок подписания проекта контракта заказчиком (в том числе после протокола разногласий) – не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем размещения участником закупки, с которым заключается контракт подписанного со своей стороны проекта контракта. При этом, на основании пункта 3 части 6 статьи 50 Закона № 44-ФЗ контракт может быть заключен не ранее чем через 2 (два) рабочих дня следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8–26 статьи 95 Федерального закона № 44–ФЗ.

Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта: В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Требования к отгрузке: доставка товара Государственному заказчику осуществляется автотранспортом Поставщика и за счет средств Поставщика.

Иная информация:

- к закупаемой продукции не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не установлены.

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 – 30:

– преимущества, предусмотренные частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Начальник ОМТО УПП и СП ЦТАО

капитан внутренней службы А.А.Зиновьев