Тендер - Набор резинотехнических изделий (РТИ) №255616911

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_БП__РЕЗИНОТЕХ_ВВЗ_

ДОГОВОР №ВР______

г. Казань«____»_______________2023 года

Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Водоканал», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Салахова Марата Ильдаровича, действующего на основании доверенности № 34-0/32830 от 15.11.2022, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ВР ________________________ от «____»_______________2023 года, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар: согласно Спецификации (Приложение № 1).

1.2. Наименование, ассортимент, цена товара и сроки поставки товара устанавливаются в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Все взаимоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Договором. Подписание Сторонами настоящего Договора означает, что Стороны при заключении настоящего Договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем Договоре условий в отношениях по настоящему Договору.

2.Стоимость Договора

2.1. Общая стоимость Договора составляет_____ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС 20%.

2.2. Общая стоимость по Договору определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

2.3. Оплата производится путем безналичного расчета перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 календарных дней с момента поставки всего объема товара, затребованного по заявке на склад Заказчика и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной и на основании выставленного Поставщиком счета.

2.4. Оплата производится в валюте Российской Федерации.

2.5. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.Сроки поставки товара и порядок расчётов

3.1. Поставка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

3.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком до объекта Заказчика, находящегося по адресу:РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины д. 9 (Центральный склад) в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с 11:30 до 12:30).

3.3. Расходы по доставке товара возлагаются на Поставщика.

3.4. Заказчик оплачивает товар путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Условия поставки

4.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1).

4.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента передачи документации Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной.

4.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику и подписания товарной накладной Сторонами.

4.4. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику (указанному Заказчиком лицу) следующие документы:

- сертификат (декларация) соответствия качеству и паспорт качества на поставленную партию товара, в том числе соответствия требованиям пожарной безопасности и иным требованиям;

- полный комплект эксплуатационной документации на оборудование на русском языке;

- товарную накладную.

В случае если Поставщик является налогоплательщиком НДС, он обязан составить и передать Заказчикусчет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поставки товара.

4.5. Поставщик обязуется поставить товар, соответствующий обязательным требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, технических условий, марки, технических регламентов) и иным обязательным требованиям законодательства РФ и международных договоров. Качество поставляемого товара удостоверяется сертификатом (декларацией) соответствия качеству и паспортом качества., передаваемым Поставщиком согласно п. 4.4 настоящего договора.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.7. Товар поставляется Заказчику в исправном состоянии и полной комплектации в соответствии со спецификацией к настоящему Договору.

4.8. Гарантийный срок на поставленный товар: 12 месяцев с даты передачи товара Заказчику на склад и подписания акта сдачи-приемки товара (товарной накладной).

5. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки товара

5.1. Приемка поставляемого по настоящему Договору товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии сГражданским кодексом РФ и условиями настоящего Договора.

5.2. Упаковка товара должна обеспечивать её сохранность при транспортировке при условии бережного с ней обращения.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет количество и качество поставляемой Поставщиком товара в предусмотренном настоящим Договором порядке. В случае выявления некачественного товара все расходы по проверке качества такого товара несет Поставщик.

5.3.1. В случае выявления Заказчиком некачественного товара после ее приемки в сроки, предусмотренныест. 477 Гражданского кодекса РФ, Заказчик обязан уведомить Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.3.2 настоящего договора.

5.3.2. В случае выявления несоответствия товара по количеству или качеству Заказчик обязан уведомить Поставщика о его вызове для составления акта о несоответствии в течение 3-х рабочих дней после обнаружения несоответствия товара, а в случае если окончание указанного срока приходится на выходной или праздничный день не позднее 24-х часов первого рабочего дня после выходных или праздничных дней. Такое уведомление Заказчик обязан сделать по телефону, а также направить его в письменной форме по факсу, по электронной почте, телеграммой, по почте или с использованием иных средств связи и доставки. Поставщик обязан прибыть к Заказчику для составления акта о несоответствии товара в течение 24-х часов с момента получения уведомления. В случае, если Поставщик не прибывает в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, заверяет печатью акт о несоответствии товара и направляет его Поставщику, и в данном случае такой акт считается подписанным Сторонами, а факт несоответствия товара считается установленным и подтвержденным.

5.4. Поставщик обязан поставить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) обнаружения несоответствия товара по количеству, а также обязан заменить поставленный некачественный товар товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Сторонами акта о несоответствии или получения Поставщиком акта о несоответствии, подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

5.5. Датой поставки товара при замене товара ненадлежащего качества либо при замене товара, не соответствующей условиям настоящего Договора, считается дата поставки товара надлежащего качества либо дата поставки товара, соответствующей условиям Договора.

5.6. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику и подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки товара.

5.7. При передаче Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщику риск утраты, либо товара переходит к Поставщику.

5.8. По вопросам, касающимся приемки товара, не урегулированным настоящим Договором, применяются постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

5.9. При осуществлении приемки поставленного товара Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязуется принять (получить) и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Стороны обязуются выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Договором и Стандартами.

6.4. Поставщик только по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить (поставить) товар, восполнить недопоставленный товар либо поставить товар в согласованные с Заказчиком сроки в случае просрочки сроков ее поставки, указанных в Спецификации (Приложение № 1).

6.5. Стороны имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Договором и Стандартами.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара по настоящему Договору Заказчик вправе начислить Поставщику неустойку (пени) в размере 0,1% (одной десятой) % (процента) от цены не поставленной, несвоевременно поставленный или некачественный товар за каждый день нарушения обязательств по поставке товара.

7.4. За неисполнение обязательств по договору Сторона, нарушившая договор, возмещает другой Стороне в полном объеме убытки (реальный ущерб), выразившиеся в расходах, произведенных другой Стороной для восстановления нарушенного права, утрате или повреждении ее имущества, за исключением упущенной выгоды.

7.5. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке, без согласия Поставщика путем удержания Заказчиком суммы неустойки при окончательном расчете с Поставщиком.

7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

9. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2023 года.

9.2. Стороны вправе в период действия настоящего Договора вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, которые должны быть совершены в письменной форме. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только, если они совершены в той форме, по которой был заключен настоящий Договор.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в соответствии в соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения Договора в случаях:

9.3.1. нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 (Пять) календарных дней срока, установленного настоящим Договором, либо при наличии не менее 2-х фактов поставки товара с нарушением срока поставки, если товары поставляются поэтапно (помесячно);

9.3.2. если Заказчиком осуществлена экспертизапоставленного товара и её результатами подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.3.3. Датой уведомления является дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10. Гарантии и заверения

10.1. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует следующее:

- Поставщик представляет собой юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное в установленном порядке и обладающее правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- для заключения и исполнения договора Поставщиком получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ, не существует актов, запрещающих и ограничивающих право Поставщика заключать и исполнять договор;

- Поставщик является добросовестным налогоплательщиком, исполняет все свои налоговые обязательства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не имеет задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, а также страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации;

- Поставщик располагает достаточными финансовыми средствами, производственными мощностями, оборудованием, персоналом и другими материальными ресурсами, необходимым опытом и квалификацией, достаточными для исполнения обязательств по настоящему Договору;

- заключение и исполнение Поставщиком настоящего Договора не нарушает каких-либо законов, правил или норм, подлежащих применению в отношении настоящего Договора, не противоречит им и не нарушает какого-либо договора или соглашения, стороной которого выступает Поставщик;

- финансовое состояние Поставщика является устойчивым, стабильным и у Поставщика отсутствуют признаки недостаточности имущества или неплатежеспособности;

- все операции Поставщика полностью отражены или будут отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- лицо, подписывающее договор от имени Поставщика на день подписания имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

- Поставщик гарантирует, что в случае привлечения для исполнения работ (оказания услуг) по договору третьих лиц предоставит всю необходимую информацию для идентификации непосредственных исполнителей и документов, подтверждающих возможность данными лицами исполнить возложенные обязательства;

- Поставщик гарантирует, что предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству первичные документы, которыми оформляется исполнение обязательств по договору;

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в отношении которых Поставщиком даны настоящие заверения, имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения.

10.2. При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Поставщик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

Поставщик обязан возместить Заказчику имущественные потери, вызванные предъявлением требований налоговыми органами к Заказчику в связи с привлечением его к налоговой ответственности, отказом в применении налоговых вычетов и/или учете соответствующих расходов по причине недобросовестности, допущенных Поставщиком нарушений (в том числе нарушений налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов. Размер возмещения таких потерь Заказчику определяется исходя из сумм требований, предъявленных налоговыми органами Заказчику, включая суммы до начисленных налогов, штрафов, пеней, суммы налоговых вычетов, в применении которых Заказчику налоговыми органами было отказано.

10.3. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий и судебных исков и возмещение Заказчику любых убытков, потерь, взысканных сумм и судебных расходов в случае нарушения Поставщиком применимого законодательства, включая, но не ограничиваясь, таможенное, налоговое, патентных прав, прав на товарные знаки и любых других прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, также как и любых других защищенных законом прав и интересов третьих лиц.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

11.2. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 12 настоящего Договора, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

11.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Неотъемлемой частью настоящегоДоговора является Спецификация (Приложение № 1).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №ВР____________

от «___» __________ 2023 года

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: на общую сумму ______ (________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20%.

- Посмотреть таблицу с данными