Тендер - на поставку чистящих, моющих и дезинфицирующих средств №245605079

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 21.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымипроект контракта моющие.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ПРОЕКТ КОНТРАКТА № на поставку чистящих, моющих и дезинфицирующих средств.

п. Мирный « __» ________ 2023г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 пос.Мирного муниципального образования Гулькевичский район, в лице заведующего Зябкиной Л.М действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «заказчик», с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Муниципального контракта именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 части 1 ст.93 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих, моющих и дезинфицирующих средств (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего контракта и Спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Место поставки: МБ ДОУ д/с№21

1.3. Срок поставки товара: cо дня заключения контракта до 31.05.2023г , по заявке заказчика.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _______ рублей __ копеек (______ рублей __ копеек), в том числе без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.4. Цена контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара до места поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств муниципального бюджета и средств, поступающих от предпринимательской деятельности (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении).

2.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

2.7. Оплата за поставленный товар производится в размере 100% стоимости товара в течение 10 дней со дня удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами накладной на поставленный Товар.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.346

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

3. КАЧЕСТВО, ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1.Товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (санитарные правила и нормы, стандарты, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.).

3.2. Поставляемый Товар не должен является предметом иных договорных (контрактных) обязательств, должен быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.

3.3. Исполнение обязательств по настоящему контракту не должно нарушать имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.

3.4. Поставщик гарантирует заказчику сохранение потребительских свойств Товара в течение установленных сроков годности при условии соблюдения заказчиком условий хранения. В противном случае Поставщик производит замену некачественного товара в течение трех часов с момента обращения заказчика.

3.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара ненадлежащего качества и не соответствующего заявке, а в случае если Товар оплачен – потребовать возврата уплаченных сумм.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара по количеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. П-6) в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и не измененной условиями настоящего контракта.

4.2. Приемка товара по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. П-7) в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и не измененной условиями настоящего контракта.

4.3. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование, количество, стоимость товара. Факт передачи товара подтверждается подписями представителей Сторон в товарной накладной.

4.4. В случае отказа от приемки Товара заказчик обязан сделать отметку в накладных об отказе, с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и наличием подписи приемщика.

4.5.Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания Сторонами товарной накладной.

4.5.Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного п. 4.3. настоящего контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по настоящему контракту вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему контракту обязан:

5.2.1. При надлежащей поставке Товара произвести его приемку и экспертизу собственными силами или с привлечением экспертной организации.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные обязательства, принятые по настоящему контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания заказчиком товарной накладной.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком Товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик по настоящему контракту обязан:

6.2.1. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 4.3. настоящего контракта.

6.2.2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и требований.

6.2.3. Устранить за свой счет все нарушения, выявленные заказчиком в ходе исполнения настоящего контракта.

6.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___ рублей 00 копеек.

7.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.4.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств, предоставив надлежащее доказательство наличия указанных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, возникшие по причине неосведомленности о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. ДЕЙСТВИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписанного и действует до 30.09.2021 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего о контракта, но не исполненным до окончания срока действия контракта – до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

10.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара, не более чем на десять процентов.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

МП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение №1

к контракту № __ от __.__.2023г

- Посмотреть таблицу с данными