Тендер - поставка строительных материалов №245557033

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта_на_поставку_строительных_материалов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __

на поставку строительных материалов для нужд ГБУ СК "Левокумский лесхоз" - Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Левокумский лесхоз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юнусова Исы Алиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемого в дальнейшем «Поставщик» действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в количестве и ассортименте согласно Спецификации на поставку строительных материалов для нужд ГБУ СК "Левокумский лесхоз" (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Контракта), именуемый в дальнейшем «Товар».

Поставка товара осуществляется Поставщиком согласно сроку поставки, указанному в разделе 3 настоящего Контракта.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, улица Комарова, д. 23, склад.

1.3. Поставщик обязуется за свой счёт и собственными силами осуществить доставку товара по адресу нахождения Заказчика, произвести погрузо-разгрузочные работы при доставке товара, произвести подъем товара до склада Заказчика, расположенного по адресу доставки.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.5. Идентификационный код закупки ПГ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать установленным законодательством для данного вида Товара стандартам.

2.2. Заказчик проверяет поставляемый Товар на соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом к их количеству, комплектности и качеству.

2.3. В случае нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы или потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям Контракта.

2.4. В случае недопоставки Товара либо передачи Товара с нарушением комплектности Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения покупной цены либо допоставки (доукомплектования) Товара в течение 15 (пятнадцать) календарных дней.

2.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение срока, установленного стандартом, техническими условиями или договоренностью Сторон.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское, улица Комарова, дом № 23, склад, рабочие дни пон. – пят. с 08:00 до 17:00.

3.2. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Контракта.

3.3. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком в момент подписания Сторонами накладной. При получении Товара Заказчик обязан осмотреть и принять Товар по количеству и качеству. Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно при передаче Товара.

3.4. При приемке Товара Поставщик передает Заказчику подписанный Поставщиком: счет (счет-фактуру), товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД).

3.5. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать по качеству и безопасности требованиям действующих технических условий (ТУ), требованиям безопасности и другим нормативным документам.

3.6. Все риски, связанные с изменение рыночных цен в период выполнения настоящего контракта, несет Поставщик.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость товара, поставляемого по Контракту составляет ________(________) рублей __ копеек.

4.2. Стоимость Товара является окончательной и включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой, расходы по таможенному оформлению и страхованию Товара.

4.3. Оплата товара по настоящему контракту производится в безналичной форме за счет средств бюджетных учреждений Ставропольского края в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год в течение 7 (семи) рабочих дней после передачи Товара Заказчику, подписания Сторонами товарной накладной и предоставления счета на оплату.

4.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

На Товаре не должно быть повреждений.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

5.4. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в техническом задании, и представить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом.

6.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Контракта.

6.1.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

6.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 4 Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 Контракта.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

7.9.1. Нарушение Поставщиком срока поставки товара по Контракту является существенным нарушением условий Контракта независимо от количества поставленного Поставщиком товара на день окончания срока исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

7.9.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты подписания и действует до 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они выполнены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию – 10 дней.

9.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

9.6. Содержание настоящего Контракта, всех Приложений и последующих изменений и дополнений к нему являются конфиденциальными.

9.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

10.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 Техническое задание на поставку товара - на 1 л. в 1 экз.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № __

от «__» ___ 2023 года

Спецификация

на поставку строительных материалов для нужд ГБУ СК "Левокумский лесхоз"

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет ________ (_______________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ %/без НДС.

Стоимость товара включает в себя общую стоимость всего товара, транспортные расходы, в том числе расходы по доставке товара до Заказчика, стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы по таможенному оформлению (при необходимости) и страхованию рисков, расходы по предпродажной подготовке товара, по оформлению технических и иных документов, связанных с поставкой товара, а также налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту.

- Посмотреть таблицу с даннымиТех._задание