Тендер - Поставка пероксида водорода (перекиси водорода) №245493333

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.05.2023 по 18.05.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.05.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:650002, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Шахтеров, 113, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:19.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Извещение_Запрос_котировок-131

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ ККРБ

_________________ Г.Р.Насибян

Извещение № 131/223/23

О проведении запроса котировок в электронной форме

Поставка дезинфицирующих средств (перекись водорода)

г. Кемерово

2023

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств.

Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Разработано:

Врач эпидемиолог________________ Челухоева Л.Г.

Согласовано:

С начальником материально-технического снабжения ____________ Трофименко Е.А.

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Форма котировочной заявки.

(в том числе подаваемой в форме электронного документа)

Фирменный бланк

участника закупки

Заявка на участие в запросе котировок

согласно извещению о проведении запроса котировок №________________ от __.______.____

Наименование объекта закупки__________________________________________________

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

3. Наименование и характеристики оказываемых услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

4. Предложение о цене договора _________ руб. (прописью), в т.ч. НДС (___% / не облагается) _________ руб. (прописью)

Цена оказываемых услуг указана с учетом затрат на транспортные расходы, страхование, уплату налогов (включая НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ

5. В случае если наше предложение будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

6. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

7. Настоящей заявкой декларируем свое соответствие следующим требованиям:

• соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
• непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных подрядчиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных подрядчиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных подрядчиков в случае уклонения нами от заключения договора.

9.Сообщаем сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии):

ИНН Учредителей ____________

ИНН Членов коллегиального исполнительного органа ____________

ИНН Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа _____________

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен:___________ (указать полностью Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Поставка дезинфицирующих средств (перекись водорода)

г. Кемерово «___»________ 2023 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского» (ГАУЗ ККРБ), действующее на основании ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Насибяна Геворка Размиковича, действующего на основании устава, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", по результатам запроса котировок (протокол № ______ от __.__.2023г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее именуется - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка дезинфицирующих средств (перекись водорода), (далее – Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Получателю готовый Товар, Получатель принять, а Заказчик оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

1.3. Получателем товара по настоящему договору ГАУЗ ККРБ.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет:________________ (_________________ рублей) _____ копеек

Цена помимо стоимости товара включает все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе расходы по доставке, разгрузке, подъему на необходимый этаж, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы по маркировке и стоимость тары.

2.2. Заказчик оплачивает Товар путем перечисления безналичных денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. Оплата за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения товаров и на основании подтверждающих документов.

2.3. Цена договора остается фиксированной на протяжении всего срока действия договора.

2.4. Договор финансируется из средств бюджетного учреждения (внебюджетные средства).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в будние дни с 08.00 до 15.00ч., срок исполнения заявки в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки. Конкретное время поставки согласовывается с Заказчиком. Заявки подаются по указанным Поставщиком реквизитам любым из возможных способов: путем передачи телефонограммы, и/или факсимильной, и/или электронной связью, и/или устной заявки с указанием наименования товара, сроков и объемов исполнения.

3.2. Доставка Товара осуществляется до склада Получателя, расположенного по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Кемерово, ул. Невьянская -12 (Аптека).

3.3. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме (или по телефону, факсу) извещает Получателю готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика.

3.4. Вместе с Товаром Поставщик передает заказчику относящуюся к Товару документацию:

счет;

счет – фактуру;

товарную накладную ТОРГ - 12 (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика;

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (если Товар подлежит декларированию или подтверждению соответствия);

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями (указываются конкретные реквизиты, предусмотренные техническим документом) или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при необходимости).

3.5. В случае если документы, указанные в пункте 3.4. договора, не переданы Поставщиком Получателю одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента подписания Получателем без замечаний Акта приема-передачи Товара.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Получателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке Товара.

3.8. Право собственности на Товар переходит к Получателю с момента поставки Товара.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

4.1. Приёмка Товара по количеству производится по маркировке, транспортным и сопроводительным документам Поставщика на складе Получателя.

4.2. В случае обнаружения недостачи Товара, несоответствие маркировки Товара либо нарушения целостности тары и упаковки Товара Получатель обязан известить об этом Поставщика любым доступным способом (телефон, факс, электронная почта) с просьбой о направлении представителя для составления двухстороннего акта. Получатель и Поставщик признают акт, составленный в произвольной форме и подписанный полномочными представителями сторон. При неприбытии представителя Поставщика в течение одного рабочего дня с момента уведомления, Поставщик обязан поставить недостающее количество Товара и (или) произвести замену Товара на основании акта, составленного Получателем.

4.3. Поставщик восполняет недостачу Товара или заменяет Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления акта в соответствии с п.4.2. настоящего договора. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

4.4. Приемка Товара по качеству производится Получателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Товара на склад Получателя. Для проверки соответствия Товара условиям договора Получатель вправе проводит его экспертизу.

4.5. По истечении срока, установленного п. 4.4. Договора, при соответствии количества, качества и иных требований, предъявляемых к Товару условиями Договора, приемка Товара оформляется Актом приема-передачи Товара в течение 3-х рабочих дней, в противном случае в тот же срок Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Товар, не соответствующий условиям Договора (в том числе частично не соответствующий), приемке не подлежит и считается непоставленным.

4.6. В случае отказа в приемке Товара Поставщик обязан выполнить обязательства, предусмотренные договором, в кратчайшие сроки. Просрочка поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней считается существенным нарушением условий договора и дает право Получателю инициировать расторжение договора.

4.7. В случае если по результатам проведения экспертизы качества поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Поставщика.

4.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

5.1. Качество товара, его упаковка и маркировка должны соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации и подтверждаться документами установленного образца. Качество подтверждается документально (паспорт производителя на Товар).

5.2. Товар должен поставляться с не менее 18 месяцев сроком годности. Продукция с меньшим сроком годности может быть отгружена только с письменного согласия Получателя.

5.3. Упаковка товара и тара должны полностью обеспечивать сохранность товара при транспортировке в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Все нарушения отдельных положений Договора рассматриваются Сторонами совместно с целью достижения их разумного урегулирования.

6.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. В случае если Исполнителем нарушен срок поставки, предусмотренный п. 3.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать с Исполнителя выплаты неустойки в размере 1/300действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, до момента завершения Исполнителем всех работ по настоящему Договору. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (раздел 7 настоящего Договора) или по вине другой стороны.

6.4. В случае если Заказчиком нарушен срок оплаты поставленного товара, предусмотренный Договором, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика выплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, до момента фактической оплаты выполненных работ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (раздел 7 настоящего Договора) или по вине другой стороны.

6.5. Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в следующем порядке:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик:

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

6.6. Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего исполнению обязательств и т.п.), которые стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения обязательств по договору, известить о них другую Сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и сроки их исполнения. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть представлена Стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой Стороне в максимально короткие сроки.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия

7.4. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

7.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать свыше 10 (десяти) дней или срок их действия невозможно определить Стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора и достижения соответствующей договоренности.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения договора, решаются Сторонами в претензионном порядке.

8.2. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Кемерово.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всём, что не предусмотрено данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

9.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые в соответствии с действующим законодательством не подлежат изменению.

9.5. Договор подлежит изменению по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с соблюдением части 3 статьи 450 ГК РФ.

9.6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено договором.

9.6.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.6.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

9.6.5 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.6.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.6.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6.8. Информация о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков.

9.6.9. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе повторно провести закупку товаров (работ, услуг), которые являлись предметом расторгнутого договора, или заключить договор с единственным поставщиком.

9.6.10. Если до расторжения договора поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара должно быть уменьшено с учетом количества поставленного товара по расторгнутому договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

9.6.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.6.12. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.6.13. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.6.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.6.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.8. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – спецификация.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок действия договора: с момента заключения и действует до 30.12.2023года.

10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _________ от «____» _______ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренные для данного вида товаров действующим законодательством РФ.

Сопроводительная техническая документация (сертификат качества, паспорт или другие документы) предоставляется вместе с продукцией.

Не допускается поставка товара с отклонением от технического задания.

В случае выявления при приемке товара данных отклонений (несоответствий, несовпадений) по техническому заданию, Заказчик имеет право не принимать товар, вернуть Поставщику весь заказ за счет Поставщика и расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 4

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора в соответствии

со ст. 22 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Цена помимо стоимости товара включает все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе расходы по доставке, разгрузке, подъему на необходимый этаж, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы по маркировке и стоимость тары.

Начальная (максимальная) цена договора определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

Заказчиком для расчета начальной (максимальной) цены выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Расчет начальной (максимальной) цены определен Заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг, путем анализа цен, исходя из информации, полученной по запросу Заказчика из коммерческих предложений потенциальных участников размещения заказа. Заказчик не указывает сведения о потенциальных участниках размещения заказа, сделавших коммерческие предложения, данные сведения хранятся у Заказчика. Расчет начальной (максимальной) цены осуществляется по следующей формуле:

∑ = Ц1+Ц2 +Ц3

3

где Ц1, Ц2, Ц3,….. – ценовое предложение потенциальных участников

- Посмотреть таблицу с данными

В цену включены все расходы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок и проектом договора.

Начальная (максимальная) цена договора определена как среднее арифметическое всех значений и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,76 (сто сорок пять девятьсот пятьдесят шесть рублей 76 копеек)

Главный врач __________________ Г.Р.Насибян