Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №245409326

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование объекта закупки.doc.zip
• Проект контракта.doc.zip
• обоснование нмцк.xlsx.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение о проведении электронного аукциона от 05.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000024

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Республика Башкортостан, Стерлитамак г, Артема, 71.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 25956.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1297.80 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям ст.45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, предоставляется одновременно с проектом контракта, подписанным усиленной электронной подписью, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта. Банковское сопровождение контракта не требуется. Предусмотрено требование о необходимости включения в независимую гарантию права заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан, г Уфа

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию составу заявки инструкция по ее заполнению.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены обоснование нмцк.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование объекта закупки.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Раздел 1. Техническое задание (Наименование и описание объекта закупки)

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 145, обоснование необходимости использования дополнительной информации, а именно следующих дополнительных характеристик технического задания:

требования к качеству закупаемого товара, с указанием реквизитов нормативных правовых актов – данный показатель необходим для соответствия правилам описания объекта закупки в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для закупки товара, отвечающего требованиям принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Республика Башкортостан, Стерлитамак г, Артема, 71.

Сроки (периоды) и условия поставки товара:

- условия поставки: Поставщик доставляет товар своим транспортом и за свой счет в помещение склада Заказчика;

- в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта, единовременно.

Требование к упаковке: Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении и соответствующую требованиям государственных стандартов, технических условий, санитарных и гигиенических норм и правил, а при отсутствии таковых ― обычно предъявляемым требованиям к таре (упаковке) такого рода товаров.

Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя, и (или) упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

При предоставлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе, участники закупки должны руководствоваться инструкцией по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 16 Раздела 2 настоящей документации об электронном аукционе.

Условия исполнения Контракта, по которым от участников закупки требуется согласие (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки)

Контрактный управляющий ________________________Л.С. Гаффарова

Требования к содержанию составу заявки инструкция по ее заполнению.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки:

- требуется, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта:

-требуется, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона №44 ФЗ, а именно:

- не требуется;

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 статьи 31 Закона №44-ФЗ (при наличии таких требований) (такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке):

- не требуется;

декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ:

- требуется;

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

предложение участника закупки о цене контракта; либо предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги.

информация или документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- не требуется

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

1) Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. При описании объекта закупки участником закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3) Копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

4) Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно.

5) При указании участником аукциона в заявки характеристик (конкретных показателей), такие показатели не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «может быть» и их производными, а так же не должны сопровождаться словами «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «более», «менее», «не ранее», «>», «

6) В случае установления в Описании объекта закупки значения показателя в виде числа, либо такого числа, сопровождающегося словами «более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», (предельное значение показателя), участник аукциона указывает конкретное числовое значение показателя (конкретный показатель).

7) Если значение показателя установлено в виде нескольких значений, перечисленных через запятую, сопровождающихся союзом «и», то значение показателя указывается участником в виде всех перечисленных через запятую, сопровождающихся союзом «и» значений показателя.

8) Если значение показателя установлено в виде нескольких значений, сопровождающихся союзом «или», значение показателя указывается участником в виде одного из значений показателя.

9) В случае присутствия в Описании объекта закупки значения показателя «наличие» или «отсутствие», участник аукциона указывает «наличие» или «отсутствие».

10) В случае присутствия в Описании объекта закупки значения показателя «да» или «нет», участник аукциона указывает «да» или «нет».

11) В случае присутствия в Описании объекта закупки значения показателя в виде словесного описания, участник аукциона указывает конкретное словесное описание значения показателя, без использования слов «может», «должен (а)», «не может», «не должен (а) «или» и т.п.

12) Если значение показателя установлено в виде нескольких словесных описаний, сопровождающихся союзом «или», значение показателя указывается участником в виде одного из словесных описаний значения показателя

13) При установленном в Описании объекта закупки значения показателя в виде допустимого диапазона значений («до», «от... до…», «±», «…» и т.п.), участник аукциона указывает конкретное числовое значение показателя в пределах указанного диапазона, либо диапазон значений, соответствующий установленным Заказчиком минимальным и максимальным пределам значений показателя.

13.1) Если диапазон значений («до», «от... до…», «±», «…» и т.п.) сопровождается словами «не менее», «не уже» это означает, что диапазон, предложенный участником, может как по граничным значениям быть равен указанным заказчиком, так может быть и шире, при этом значение верхней границы предложенного диапазона должно быть больше или равно указанному Заказчиком, а значение нижней границы диапазона должно быть меньше или равно значению, указанному Заказчиком.

13.2) Если диапазон значений («до», «от... до…», «±», «…» и т.п.) сопровождается словами «не более», «не шире» это означает, что диапазон, предложенный участником, может как по граничным значениям быть равен указанным заказчиком, так может быть и уже, при этом значение верхней границы предложенного диапазона должно быть меньше или равно указанному Заказчиком, а значение нижней границы диапазона должно быть больше или равно значению, указанному Заказчиком.

14) Применение союза «и (или)», либо «и/или», либо «/» (слэш), означает возможность поставки товара как одновременно со всеми указанными показателями, так и поставку товара только с одним из показателей. В данном случае Участник аукциона может указать все конкретные показатели или от одного до всех перечисленных показателей.

15) Все характеристики объекта закупки, указанные в Описании объекта закупки, обязательны для предоставления в заявке на участие в электронном аукционе в соответствии с вышеуказанными требованиями.

Проект контракта.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

Поставка дезинфицирующих средств

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Южный межрайонный центр «Семья» (далее – ГБУ РБ Юго-западный МЦ «Семья»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Порошиной Алены Петровна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов электронного аукциона (Протокол № ________ от _______________), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее – Товар) согласно спецификации на поставку товара (Приложение № 1 являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), а Заказчик - принять Товар и обеспечить оплату на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Срок поставки Товара: с даты заключения государственного контракта в течение 7 календарных дней (единовременно).
1.3. Место поставки товара: г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 71.
1.4. Срок исполнения контракта: с даты заключения государственного контракта по 30.06.2023 г.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
2.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.
2.1.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта.
2.1.4. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
2.1.5. В ходе приемки провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта (в присутствии уполномоченного представителя Поставщика). В случае если Заказчик привлек для экспертизы недостатков независимых экспертов, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на счет Поставщика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить приемку Товара в согласованный с Поставщиком день поставки Товара.
2.2.2. Принять Товар в порядке, установленном настоящим Контрактом, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).
2.2.3. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Получить своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами документом о приемке по Контракту.
2.4. Поставщик обязуется:
2.4.1. Осуществить погрузку, перевозку, разгрузку Товара за свой счет и в сроки, предусмотренные в п.1.2. настоящего Контракта.
Товар с обнаруженными недостатками, не соответствующий требованиям, поставленный с нарушением сроков, времени поставки, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.
2.4.2. Поставщик осуществляет поставку собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
2.4.3. Допуск на объект Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом Учреждения. В течение 3 (трех) рабочих дня с момента заключения государственного контракта, без предварительного запроса со стороны Заказчика Поставщик направляет на имя руководителя Заказчика письмо (оригинал) с приложениями:
- список работников ответственных за поставку Товара по настоящему контракту;
- список автомашин с указанием государственных номеров, региона и марки автомобиля.
2.4.4. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку.
2.4.5. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
2.4.6. Передать Заказчику сертификаты качества и (или) декларации о соответствии на Товар, паспорта качества на Товар, либо иные документы, удостоверяющие качество и безопасность поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. Все документы должны быть составлены и (или) переведены на русский язык.
2.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
2.4.8. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта, в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при его транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.
2.4.9. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки, предусмотренные в п.1.2. настоящего Контракта.
2.4.10. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.4.11. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика несет Поставщик.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет: __________ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС _____ % __________ (__________) руб. ___ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается») и включает в себя поставку, а также исполнение Поставщиком обязательств, указанных в п. 2.4. настоящего Контракта, в том числе транспортные расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования за счет бюджета Республики Башкортостан.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и разделом 7 настоящего Контракта.
3.3. Оплата за поставленный Товар производится после подписания Заказчиком документа о приемке фактически поставленного Товара и исполнения Поставщиком обязательств, указанных в п. 2.4. настоящего Контракта, в форме безналичного денежного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3.4. Оплата, по решению Заказчика может быть уменьшена на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта. При этом оплата Поставщику будет осуществлена за вычетом неустойки перечисленной в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
3.5. Оплата подлежит уменьшению на сумму, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Порядок ПОСТАВКИ и приемки ТОВАРА
4.1. Качество, количество и упаковка Товара:
4.1.1. Поставляемый по настоящему Контракту Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, требованиям, национальных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара, а также техническим требованиям Заказчика (техническому заданию и др.) на данный вид Товара, которые указываются в Спецификации к настоящему Контракту.
4.1.2. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с учетом возможной многократной перевалки в пути) и хранения в течение гарантийного срока на Товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.
Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.
4.1.3. Поставщик обязуется передать вместе с Товаром Заказчику все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществить приемку и/или иные действия в отношении Товара, в соответствии с п. 2.4.6. настоящего Контракта и направить документ о приемке в соответствии с п.4.2.5. настоящего Контракта.
4.1.4. В случае выявления отсутствия документов, указанных в 4.1.3 настоящего Контракта, Заказчик вправе не осуществлять приемку Товара и, потребовать предоставить такие документы в течение 5 (пяти) дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.
В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Заказчик имеет право в соответствии со статьей 464 Гражданского Кодекса Российской Федерации отказаться от Товара.
Непредоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Заказчику в момент, предусмотренный Контрактом или соответствующей Заявкой. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Заказчику с даты предоставления всех документов, предусмотренных Контрактом и/или соответствующей Заявкой либо с даты приемки Товара, если Заказчик воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов.
4.2. Условия поставки и приемки Товара:
4.2.1. Поставка Товара должна осуществляться в день и время, согласованное с Заказчиком. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного согласования Заказчика, которое запрашивается до даты отгрузки. В случае досрочной поставки Товара Заказчик вправе отказаться от его приемки.
4.2.2. Приемка Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим разделом и оформляется документом о приемке, который подписывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.
Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара.
4.2.3. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, производится Заказчиком в одностороннем порядке и включает в себя:
4.2.3.1. осуществление проверки наличия сопроводительных документов на Товар, указанных в подпункте 4.1.3. настоящего Контракта, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
4.2.3.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству, путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества Товара с количеством Товара, указанным в спецификации и/или Заявке. Количество поставленного Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту) и/или Заявке. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента, комплектации Товара, указанного в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), с фактическим наименованием, ассортиментом, комплектацией Товара и с наименованием, ассортиментом, комплектацией Товара указанных в сопроводительных документах на Товар.
4.2.3.3. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку Товара.
4.2.4. В случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта и приложений к нему о качестве и/или количестве и /или комплектности и /или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Заказчик вправе закончить разгрузку поступившего Товара, обеспечив сохранность Товара, и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием возобновить приемку Товара.
Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется посредством электронной почты/ телефонограммой /телеграммой по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта. Заказчик вправе указать в уведомлении информацию о выявленных несоответствиях и действия, принятые им (например, о помещении Товара на ответственное хранение).
Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Заказчика сообщить посредством электронной почты/телефонограммой/телеграммой по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта, о направлении им представителя для участия в дальнейшей приемке Товара и составлении документа по результатам такой приемки.
Представитель Поставщика обязан явиться для участия в приемке Товара и составлении документа по результатам такой приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Товара и подписи документа по результатам такой приемки.
Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.
В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Контрактом, Заказчиком в одностороннем порядке составляется Акт о выявленных недостатках Товара. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Контракта и Приложений к нему.
В том случае, если представитель Поставщика отказывается подписывать Акт о выявленных недостатках Товара, в последнем делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.
4.2.5. Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС или единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального Закона № 44 - ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального Закона № 44 - ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;
б) наименование поставленного Товара;
в) наименование страны происхождения поставленного Товара;
г) информацию о количестве поставленного Товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального Закона № 44 – ФЗ.
Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.2.6. К документу о приемке, указанному в п. 4.2.5. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.2.7. При исполнении контракта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Заказчик, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федеральным законом №44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федеральным законом №44-ФЗ:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС.
Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.2.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и в срок, установленный Заказчиком, направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федеральным законом №44-ФЗ.
Устранение недостатков, допущенных Поставщиком и выявленных при приеме-передаче Товара, осуществляется за счет Поставщика.
4.2.9. В случае, если Поставщик не согласен с мотивированным отказом от приемки Товара, Поставщик не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара вправе самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Оплата услуг эксперта экспертной организации, а также иных расходов, связанных с проведением экспертизы, осуществляется Поставщиком. О дате, времени и месте проведения экспертизы Товара и (или) отборе образцов Поставщик обязан уведомить Заказчика не менее, чем за 3 (три) рабочих дня.
4.2.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 4.2.5. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
4.2.11. Заказчик, в целях установления соответствия поставленного Товара условиям Контракта осуществляет проведение экспертизы. Экспертиза осуществляется Заказчиком своими силами или с помощью привлечения экспертов, экспертных организаций.
4.2.12. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам его исполнения. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.2.13. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.2.14. В случае установления факта несоответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, государственным стандартам, отраслевым стандартам и иным документам, устанавливающим требования к качеству поставленного Товара, Поставщик обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы.
4.2.15. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.2.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику с момента подписания документа о приемке Поставщиком и Заказчиком.
4.2.17. Поставка Товара, не соответствующего техническим и иным характеристикам, установленным Контрактом, полностью или в части, является существенным нарушением Поставщиком условий Контракта. Товар с обнаруженными недостатками, не соответствующий требованиям Контракта, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным. Заказчик отказывается от приемки такого Товара, и он помещается на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме __________ (__________) рублей __ копеек (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 5.4, 5.4.1 1 настоящего Контракта).
1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
5.4.1 1 . За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в сумме __________ (__________) рублей __ копеек.
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.7. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
5.10. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.11. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
5.12. Сумма неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, удерживается из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего Контракта (далее – обеспечение исполнения Контракта).
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ определяется Поставщиком самостоятельно.
6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта / цены контракта (выбрать нужное), что составляет _______(_______) рублей ____ копеек, подлежит выплате Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в предусмотренном законодательством порядке, за исключением случаев, предусмотренных п.6.12. настоящего Контракта.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ предусмотренный настоящим пунктом размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
6.3. В соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
6.4. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 1397 от 09.08.2022 г. «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и должна быть выдана финансовыми организациями, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
6.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
6.6. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
6.7. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой финансовая организация гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 6.2. настоящего Контракта.
6.8. Независимая гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта.
6.9. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенное путем перечисления денежных средств, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ должно быть возвращено Поставщику после исполнения обязательств по Контракту, в течение 15 дней.
6.10. Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Юго-западный межрайонный центр «Семья»
Номер лицевого счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ЕКС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа
Наименование получателя: Минфин РБ (ГБУ РБ Юго-западный МЦ «Семья» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)
В пункте назначение платежа, нужно прописать номер закупки и номер контракта.
6.11. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.3.1 настоящего контракта.
6.12. В соответствии с частью 8.1. статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
6.13. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения и исполнения контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.14. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом:

размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ;

обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.15. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
6.16. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается возможность изменения условий контракта по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

7.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.3. При уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара предусмотренных контрактом.

7.4. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 9-11,13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации в следующих случаях:

- отказе Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основанию и в порядке, предусмотренному пунктом 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик (представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а", что позволило ему стать победителем определения поставщика.

7.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1. настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, действия органов государственной власти и управления, связанные с предметом Контракта и влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере форс-мажорных обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по Контракту на срок действия таких обстоятельств. По истечении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязуется немедленно приступить к исполнению своих обязательств по Контракту.

9.4. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Контракту. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем и обязывает ее возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.5. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

10.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.2. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Контракте или установлено в Федеральном законе № 44-ФЗ, все уведомления или сообщения, требования, а также иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица (далее – сообщения) производятся в письменной форме и могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»),почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», курьерская связь, электронная почта, по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта.

В случае направления Стороной сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое сообщение будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении, если иное не установлено Федеральным законом № 44 – ФЗ или иным законодательством Российской Федерации. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от получателя, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Направление сообщения по электронной почте должно обеспечивать наличие подтверждения доставки/прочтения направленного сообщения, позволяющего достоверно установить, что документ был доставлен адресату. Автоматическое уведомление программными средствами о доставке (получении) электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения такого Сообщения.

Стороны настоящим подтверждают получение электронных писем на указанные в разделе 12 Контракта адреса электронной почты.

Любое сообщение, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

10.3. Документы, переданные по электронной связи, имеют полную юридическую силу, за исключением дополнительных соглашений об изменении, расторжении Контракта, иных случаев прямо указанных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44 – ФЗ. Дополнительные соглашения об изменении, расторжении Контракта заключаются в письменной форме путем составления документа, подписанного Сторонами.

10.4. В случаях, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе законодательством о бухгалтерском учете установлено требование о необходимости составления (хранения) документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Стороны досылают оригиналы таких документов на бумажном носителе или направляют электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30.06.2023 г. либо до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами по настоящему Контракту.

11.2. Передача Поставщиком прав и обязанностей по настоящему Контракту третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Настоящий Контракт подписан сторонами усиленными электронными подписями и заключен в форме электронного документа.

11.6. Любой спор, разногласия или требования между Сторонами, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, расторжения (прекращения) или признанием недействительным, должен быть разрешен путем переговоров между Сторонами.

11.7. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан Стороны примут меры к его урегулированию в досудебном порядке. Срок ответа на требование (претензию) - 25 (двадцать пять) дней с даты его получения.

11.8. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

11.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.10. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ _______от «___» _________ 2023 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

^ пункт включается в контракт при условии заключения контракта на право заключения контракта