Тендер - Растворитель Р-650 №245373681

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_Растворитель - Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ №____

г. Зеленодольск «___»____________20___г.

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с одной Стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами закупки, путем проведения аукциона в электронной форме №_____________________, протокол подведения итогов от _________г. №____, и в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключили государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Предметом Контракта является поставкакрасок для государственных нужд Республики Татарстан(далее – Товар).

1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, форма выпуска, информация о стране происхождения товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами заказе-спецификации, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет: _______________ (___________) рублей, в том числе НДС _________________ (_____________) рублей.

(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, с учетом пункта 3.4. настоящего Контракта.

2.5. Цена товара является твердой иопределяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных разделом 14 Контракта.

2.6. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Финансирование закупки осуществляется из бюджета Республики Татарстан по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.8. Оплата расходов по Контракту производится с лицевых счетов Заказчика.

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательственных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Контракту, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.12. В случае подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов по Контракту, оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт сверки взаимных расчетов по Контракту, указанный в п. 2.12 Контракта, Заказчик оплачивает фактически исполненные обязательства и вправе по своему выбору наложить взыскание на обеспечение исполнения Контракта или представить требование по независимой гарантии организации, выдавшей независимую гарантию (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии), в том числе и в случае, если сумма обеспечения исполнения Контракта недостаточна для погашения всех взысканий.

2.14. Заказчик в любом случае вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом из суммы, подлежащей оплате Поставщику, и не применяя положения пунктов 2.12-2.14 настоящего Контракта.

3. Срок поставки товара

3.1. Товар поставляется по заявкам заказчика, с даты заключения контракта по 31.12.2023 включительно. Срок исполнения заявки 3 календарных дня.

3.1.1. Заказчик направляет заявку одним из следующих способов: по почте, факсу, электронной почте, с нарочным либо любым иным способом.

3.1.2. Количество необходимого к поставке Товара указывается Заказчиком в заявке.

3.2.Обязательства Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту (по заявке Заказчика) считаются выполненными Поставщиком после подписания сторонами в ЕИС усиленной электронной подписью документа о приемке товара. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке.

3.3. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписатьТоварную накладную (универсальный передаточный акт (документ))в порядке, установленном Контрактом.

3.4. В п. 10.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки товара и их приемки. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

3.4.1. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4. Место, количество, ассортимент и порядоксдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу (-ам) поставки согласно заказу-спецификации.

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в заказе-спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

4.3. Стороны настоящего Контракта установили, что обмен и передача документов о приемке (акт сдачи-приемки товара, товарные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы) и другие) осуществляются посредством Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС; адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:https://zakupki.gov.ru/).

Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

4.4. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик формирует в ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью структурированный документ о приемке (далее - документ о приемке) и направляет Заказчику посредством ЕИС с информацией и приложенными документами в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

В случае, если Поставщик является плательщиком НДС вместе с документом о приемке Поставщик предоставляетсчет-фактуру в соответствии сналоговым законодательством Российской Федерации.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии сЗаконом N 44-ФЗ.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара до 5 процентов от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления в ЕИС документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотреннымгражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. Структурированный в ЕИС документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

Обязательства Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту (по заявке Заказчика) считаются выполненными Поставщиком после подписания сторонами в ЕИС усиленной электронной подписью документа о приемке товара. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

4.7. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием наименования и количества товара;

5.1.2.создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Контракта условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара с подписанием товарной накладной (универсального передаточного акта (документа)) в соответствии с условиями Контракта или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4.оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;

5.1.5. вернутьобеспечение исполнения Контракта Поставщику в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.1.6. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту;

5.1.7. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.8.выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом;

5.1.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. по согласованию с Поставщиком изменить количество Товара в соответствии с пунктом 14.1.1. Контракта;

5.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.4.в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта;

5.2.5.привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации;

5.2.6. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.7.отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта;

5.2.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии сгражданским законодательством Российской Федерации .

5.2.9. удержатьсуммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1.принимать заявки от «Заказчика» на поставку необходимых товаров.

5.3.2. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Контракта;

5.3.3. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;

5.3.4. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.3.5. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.3.6. произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;

5.3.7. произвести погрузку, транспортировку и разгрузку Товара в соответствии сСанитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.3.8. подписатьТоварную накладную (универсальный передаточный акт (документ));

5.3.9. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и хранение, на условиях, предусмотренных в заказе-спецификации;

5.3.10. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Контракта;

5.3.11. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсаль ные передаточные акты (документы), сертификаты, регистрационные удостоверения либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.12. обеспечить соответствие товара стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.13. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Контрактом Товара;

5.4.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. Срок годности и качество Товара

6.1. На Товар устанавливается остаточный срок годности товара, указанный в Приложении к настоящему Контракту (Заказ-спецификация) при условии соблюдения правил хранения, транспортировки Товара, изложенных в сопроводительных документах (маркировке).

6.2.Качество поставляемого товара и его маркировка должны удовлетворять соответствующим требованиям нормативных документов, регулирующих его производство, переработку, транспортировку и хранение.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения Товара, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.4. Качество и потребительские свойства поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и заказу-спецификации.

6.5. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пениключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренногочастью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном впункте 7.4 настоящего Контракта.

7.9. В случае если в соответствии счастью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.11. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Татарстан Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензия должна быть направлена с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. Сторона должна дать ответ на претензию, с использованием ЕИС, по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 20 (двадцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1.Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до31.12.2023 годавключительно.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны отгарантийных обязательств (в случае их наличия),ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта,а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.

10.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии сгражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

При одностороннем отказе от исполнения Контракта применяется порядок, установленный статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

10.4. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленномЗаконом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.6. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренныхстатьей 95 Закона N 44-ФЗ.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Обеспечение исполнения по настоящему Контракту не предусмотрено.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

12.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

13.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Стороны обязуются принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения контракта.

12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Контракту.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

13.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Случаи изменения условий Контракта

14.1. . При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Приложения

15.1. Заказ-спецификация (Приложение).

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

№ ___ от «__»________202_ г.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: ___________________________ Поставщик: ____________________

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

к контракту № _________________ от «____» ______________20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

* Стоимость с НДС определяется путем умножения цены одной единицы с НДС на количество товара

**Получатель – лицо, в пользу которого осуществляется поставка Товара.

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными