Тендер - Поставка технологических газов №245326310

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):город Москва, улица Нагатинская, дом 16а, строение 40
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.05.2023 по 11.05.2023Место предоставления документации:https://lk.zakupkiПорядок предоставления документации:без ограниченийОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_ПХТ-03-23_ЕП ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № ПХТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. СПОСОБ ЗАКУПКИ: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 статьи 1 раздела 2 главы 4 Положения о закупке ИНМЭ РАН и Федеральным законом 223 – ФЗ от 18.07.2011 г.

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН).

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Ленинский проспект, дом 32А;

адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Предмет ДОГОВОРА: поставка специальных технологических газов.

3.1. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА: указано в Техническом задании (Приложение 1).

3.2. Описание предмета закупки: указано в Техническом задании (Приложение 1).

4. МЕСТО, условия И срок (ПЕРИОД) ПОСТАВКИ:

место поставки: г. Москва, ул. Нагатинская, д.16а, стр. 40;

поставка производится в порядке, предусмотренном проектом договора (Приложение 2);

срок поставки: в течении 45 дней с даты заключения договора.

5. НАЧАЛЬНАЯ (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто пять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС.

Аванс не предусмотрен.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Техническое задание.

Проект договора.

Справка-обоснование.

Приложение 1

Техническое задание

на поставку специальных технологических газов

Общие сведения о предмете технического задания

- Посмотреть таблицу с данными

Технические требования

- Посмотреть таблицу с данными

Моносилан (SiH4)

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности: не менее 12 месяцев.

Закись азота (N2O)

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности: не менее 12 месяцев.

Азот (N2)

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности: не менее 12 месяцев.

Условия поставки

• Технологические газы должны быть поставлены в новых, ранее не использованных баллонах.
• На поставляемый газ должны быть предоставлены сертификаты качества с указанием физико-химического состава поставляемого газа.

Сопутствующие услуги

• Транспортные расходы на доставку Товара со склада Поставщика на склад Заказчика;
• Разгрузка поставляемого Товара на территории Заказчика;
• Оплата налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

Сроки и место поставки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок приемки Товара

Товар принимается по количеству мест в момент получения при наличии сертификатов на продукцию с указанием содержания основного компонента и примесей в газе.

Новые газовые баллоны должны поставляться с паспортами.

Приложение 2

Договор поставки товаров № ПХТ-03-23

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе Павлова Александра Александровича, действующего на основании доверенности № 244 от 03.04.2023г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ Промэксервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Михайлова Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.п. 5, 6 п.1 Раздела 2 Главы IV «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ИНМЭ РАН» в соответствии со ст. 3.6 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1 В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить товар, указанный в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору) (далее по тексту – Товар) в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2 Основанием для заключения договора является Договор на поставку товара от 10 марта 2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/У-01-23, заключенный между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО НИИТМ) и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук (ИНМЭ РАН), идентификатор Государственного контракта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.3 Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара Заказчику, Товар является новым, не восстановленным, принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

1.4 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки, определяются в Спецификации.

1.5 Товар должен иметь документы, указанные в Спецификации, которые подлежат передаче в момент поставки Товара Заказчику. Технические характеристики товара должны соответствовать заявленным в каталоге производителя и отвечать требованиям Спецификации.

1.6 Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, а также иным требованиям сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

1.7 Поставляемый Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку, не имеющую повреждений. Упаковка должна содержать, помимо прочей, информацию производителя о наименовании Товара, дате его изготовления и сроке годности. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить его повреждение, порчу или загрязнение во время перевозки в условиях, принятых для грузов гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную нагрузку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

Поставщик несет ответственность за соблюдение правил хранения и транспортировки Товара, установленных производителем, с целью сохранения потребительских свойств Товара.

1.8 Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.

1.9 Качество, комплект и комплектность, тара, упаковка и маркировка поставляемого согласно Договору Товара, должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в предусмотренном законом порядке для товаров (доставки товаров) того или иного вида, наименования, ассортимента, для использования его по его прямому целевому назначению, а также условиям Договора.

1.10 Стороны признают, что срок поставки является существенным условием Договора.

2. Порядок поставки и приемки товара

2.1 Срок, место (адрес) и иные условия поставки указаны в Спецификации.

2.2 Допускается досрочная поставка. Допускается поставка партиями.

2.3. Передача каждой партии Товара осуществляется по товарной накладной (или универсальному передаточному документу – УПД). Одновременно с товарной накладной Поставщик передает, счет и счет-фактуру (или только УПД), а также иные документы, предусмотренные Договором, Спецификацией и законодательством РФ.

2.4 Товарная накладная (или УПД), счета, счета-фактуры и другие платежные документы должны содержать Идентификатор Государственного контракта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.5 Товар, не соответствующий требованиям Договора, в том числе некомплектный, недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на качественный. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены товара в срок, не превышающий срок действия Договора. Все расходы по доставке, разгрузке, замене товара, несоответствующего требованиям Договора, несет Поставщик.

2.6 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику по товарной накладной (или УПД) лежит на Поставщике.

2.7 Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента подписания товарной накладной (или УПД).

2.8 О скрытых недостатках, которые не были выявлены или не могли быть выявлены в процессе приемки, Заказчик сообщает по телефону и в письменной форме Поставщику, а Поставщик за собственный счет устраняет обнаруженные недостатки в срок не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с даты уведомления.

2.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной (или УПД) Сторонами составляется двухсторонний акт отказа от приемки с перечнем необходимых доработок и согласованных сроков их выполнения. При этом Поставщик не освобождается от ответственности за просрочку срока поставки Товара. В случае отказа от приемки Товара, предположительно несоответствующего условиям Договора, Стороны могут назначить срок проведения экспертизы, который указывается в Акте отказа от приемки Товара. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, инициировавшая проведение экспертизы, а компенсирует Сторона, признанная впоследствии неправой в споре.

3. Гарантийные обязательства

3.1 Гарантийный срок указан в Спецификации к Договору, если это применимо для данного вида товаров.

3.2. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 5 (пять) месяцев на момент поставки Товара на склад Заказчика.

3.3. В случае отклонения любого из параметров Товара, заявленных в Спецификации, и/или иных документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет в установленный Заказчиком срок произвести возврат несоответствующего Товара и поставку нового Товара.

4. Стоимость и порядок оплаты товара

4.1 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. В цену Договора включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара. Оплата Товара производится после полной поставки Товара по Договору.

4.2 Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто пять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать две тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

4.3 В цену Договора включены все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора и указанные в Спецификации в том числе, упаковку, доставку и разгрузку товара, гарантийные обязательства.

4.4 Оплата Товара производится на основании подписанной Сторонами товарной накладной (или УПД) по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной (или УПД) Заказчиком, при условии своевременного предоставления Заказчику надлежаще оформленного счета. В счете обязательно указывается номер, дата Договора.

4.5 Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки, указанной в п. 7.2. Договора, путем удержания суммы неустойки при окончательном расчете с Поставщиком (частичное прекращение обязательства зачетом). В соответствии со ст. 410 ГК РФ для зачета достаточно требования одной стороны. Стороны договорились о том, что направление уведомления об удержании неустойки по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора, считается требованием, направленным надлежащим образом.

4.6 Заказчик вправе приостановить оплату в случае обнаружения недостатков товара и/или неправильного оформления документов, согласно п. 2.4, 2.5, 2.7 Договора.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 требовать от Поставщика надлежащей и своевременной поставки Товара соответствующего качества и объема в установленные в Договоре сроки с соблюдением иных требований, предусмотренным Договором;

5.1.2 требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащим образом оформленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара;

5.1.3 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

5.1.4 требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Договора, причиненных по вине Поставщика.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки;

5.2.2 обеспечивать своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями Договора;

5.2.3 обеспечивать своевременную приемку Товара;

6. Права и обязанности Поставщика

6.1 Поставщик вправе:

6.1.1 требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД) на основании представленных Поставщиком отчетных документов;

6.1.2 требовать своевременной оплаты поставленного товара на основании Договора и подписанной Сторонами товарной накладной (или УПД), своевременно и надлежащим образом выставленного счета на оплату.

6.2 Поставщик обязан:

6.2.1 своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику необходимые документы, предусмотренные Договором;

6.2.2 безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

6.2.3 указывать в счете, в УПД или накладной, а также во всех отчетных документах страну происхождения и год выпуска товара.

6.3 К Поставщику, как к участнику закупки, предъявляются следующие обязательные требования, соответствие которым обязательно:

6.3.1 соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

6.3.2 не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.3.3 не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.3.4 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6.3.5 отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.3.6 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6.3.7 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - закон №223-ФЗ);

6.3.8 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

7. Ответственность Сторон

7.1 Ответственность Заказчика:

7.1.1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7.1.2 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выплаты неустойки от суммы неисполненного обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2 Ответственность Поставщика:

7.2.1 в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и от цены Договора уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика;

7.2.2. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, сверх установленной неустойки, но не более стоимости Договора.

7.2.3 уплата Поставщиком неустойки или применение к нему иной формы ответственности, предусмотренной действующим законодательством, не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

7.3 Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1 Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает, но не ограничивается такими явлениями, как военные действия, террористические акты, общественные беспорядки, массовые заболевания (эпидемии, пандемии), стихийные бедствия (землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие);

7.3.2 форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору;

7.3.3 форс-мажором не является отсутствие достаточных средств у Стороны;

7.3.4 Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки возобновить выполнение своих обязательств по Договору;

7.3.5 Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону о таком событии, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, сообщить о восстановлении нормальных условий;

7.3.6 Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора;

7.3.7 при этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 60 (Шестидесяти) календарных дней Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

7.3.8. Форс-мажорные события должны быть подтверждены свидетельствами соответствующих государственных органов.

7.4 Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств возможно Сторонами в порядке статей 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий.

8.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их получения.

8.4 Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.5 При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

9.2 Договор действует до 31 июля 2023 года, а в части гарантийных обязательств- до полного их исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств по оплате ранее поставленного товара.

9.3 Изменение положений Договора возможно, если это предусмотрено действующим законодательством, по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору.

Все приложения являются неотъемлемой частью Договора. Изменения, относящиеся к смене реквизитов одной из Сторон, оформляются путём направления информационного письма.

9.4 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством.

10. Заключительные положения

10.1 Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.2 Договор составлен в электронном виде и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон соответственно.

10.3 Стороны договорились, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Данный формат документов Стороны договорились использовать при обмене документами посредством электронной почты.

10.4 Для мониторинга исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора, стороны предоставляют друг другу информацию о контактных лицах, в рамках исполнения Договора с указанием их номеров телефонов и электронной почты.

Со стороны Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(11-28) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

со стороны Поставщика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 109 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Телефоны контактных лиц должны функционировать по рабочим дням с 09:00 до 17:30 часов.

10.5 В случае, если какое-либо из положений Договора противоречит положениям Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то приоритет имеют положения закона №223-ФЗ в действующей редакции.

11. Список приложений

11.1 Приложение №1 – Спецификация.

12. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

13. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

от _________№ ПХТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г.Москва «__» _________________ 2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

В т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Технические требования:

- Посмотреть таблицу с данными

Моносилан (SiH4)

- Посмотреть таблицу с данными

Закись азота (N2O)

- Посмотреть таблицу с данными

Азот (N2)

- Посмотреть таблицу с данными

1. Условия поставки

• Технологические газы должны быть поставлены в новых, ранее не использованных баллонах.
• На поставляемый газ должны быть предоставлены сертификаты качества с указанием физико-химического состава поставляемого газа.

2. Сопутствующие услуги

• Транспортные расходы на доставку Товара со склада Поставщика на склад Заказчика;
• Разгрузка поставляемого Товара на территории Заказчика;
• Оплата налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

3. Порядок приемки Товара

Товар принимается по количеству мест в момент получения при наличии сертификатов на продукцию с указанием содержания основного компонента и примесей в газе.

Новые газовые баллоны должны поставляться с паспортами.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

Справка-обоснование закупки у единственного поставщика

Прикреплено отдельным файлом.

Справка-обоснование▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть