Тендер - Поставка катионита КУ-2-8 №245314183

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Севастополь гМесто поставки (адрес):г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74-В, Центральный склад ГУПС «Севтеплоэнерго».
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.05.2023 по 15.05.2023Место предоставления документации:В электронной формеПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦД_катионит_КУ-2-8

О б о с н о в а н и е начал ьной (м акси м а льн ой ) цены договора:

Поставка катионита КУ-2-8

Однородность совокупности значений выявленных

Цена за единицу

№ п/п

1

Наименование товара (работы, услуги)

Ед.

Закупаемое

измерения

количество

Катионит КУ-2-8

3000

цен, используемых в расчете НМЦД

Ценовая

Ценовая

Ценовая

информация №1

информация №2

информация №3

Среднее значение

исх.№79 от

исх.№б/н от

исх. №06.04.23-02

цены за единицу

06.04.2023

06.04.2023

от 06.04.2023

160,00

165,00

186,00

Среднее квадратичное

Коэффициент

отклонение

вариации (не должен

170,33

НМЦД, определяемая методом

сопоставимых рыночных цен

_______ (анализа рынка)_______

НМЦД

превышать 33%)

нм цдры'

13,80

8,10

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

ИТОГО НМ Ц Д (с у чётом НДС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 Р

Дата подготовки обоснования НМЦД: 10 апреля 2023 г.

Формулы, используемые для вычисления коэффициента вариации, среднего квадратичного отклонения и НМЦД

Ведущий специалист отдела планирования и подготовки

закупочных процедур управления организации закупок

приведены в соответствии с п. 3.20 и 3.21 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития

/Хмелёв В.В. /

России от 02.10.2013 г. N 567

Проект_договора

Приложение № 2

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____

на поставку катионита КУ-2-8

г. Севастополь «___» _________ 202___ г.

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно - ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), Гражданского кодекса Российской Федерации, иного действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» (далее – Положение о закупках), при способе определения Поставщика ___________________(протокол №____ от _____________), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

• Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика катионит
  КУ-2-8 (ОКПД 2: 20.16.59.320, далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок поставки Товара, и устанавливающим требования к качеству данного вида Товара; в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и иных обременений, не состоящим под арестом или иным обременением.

1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

1.6. Стороны подтверждают, что при заключении Договора либо после его заключения предоставили друг другу достоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу и т.п.).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________________ руб. (____________),

Вариант 1: В том числе НДС ____ % (_______ процентов), что составляет ________руб. (__________ рублей ___копеек), далее – Цена Договора.

Вариант 2: НДС не применяется на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. Цена Договора является твердой, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках, Положением о закупках, Договором.

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе но не исключительно: расходы на доставку до объектов заказчика, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих) дней со дня подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной или универсально-передаточного документа (далее - УПД), и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству, качеству, ассортименту поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Цена Товара и валюта платежа по Договору устанавливаются в российских рублях.

2.4. В случае невыставления Поставщиком счета-фактуры или выставления счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ, сумма НДС не считается предъявленной Заказчику и не подлежит уплате Поставщику до момента получения Заказчиком надлежаще оформленного счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ). В случае несоответствия выставленного Поставщиком счета-фактуры требованиям ст. 169 НК РФ, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Поставщику письменное уведомление о таком несоответствии. Поставщик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, обязан привести счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ) в соответствие с действующим законодательством и направить его в адрес Заказчика. Оплата осуществляется только после предоставления счета-фактуры или УПД. При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Заказчика и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты поставленного по Договору Товара.

2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12.00, с 13.00 до 16:00 силами и средствами Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора сторонами. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74-В, Центральный склад ГУПС «Севтеплоэнерго».

3.2. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара посредством телефонной связи или электронной почты.

3.3. Маркировка и упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар должен иметь паспорта качества от завода-производителя на каждую партию товара.

Требования к качеству поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и должны соответствовать сертификатам (паспортам) качества, подтверждающим соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и техническим характеристикам, что должно быть подтверждено предоставленными копиями сертификатов (паспортов) качества, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и заверенными мокрой печатью Поставщика, при наличии.

3.5. В день поставки Товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2. Договора, товарную (товарно-транспортную) накладную (или) универсально-передаточный документ (далее - УПД), счет (счет предоставляется в случае если Сторонами не согласован иной порядок подтверждения намерений Поставщика), счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ).

Требования к качеству, упаковке и маркировке Товара.

Порядок приемки Товара

4.1. Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП и т.п.), ТУ, технической документации, установленными действующим законодательством РФ и подтверждаться соответствующими документами установленной формы (сертификаты соответствия, качества, декларации и т.п.).

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, следов коррозии, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя, содержащую: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, условное обозначение, № партии и дату производства.

4.3. Поставщик поставляет Товар, упакованный в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Сдача-приемка Товара осуществляется исключительно уполномоченными на то в соответствии с действующим законодательством РФ, представителями Сторон. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, указанных в п. 3.5. Договора, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия документов, указанных в п. 3.5. Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.

Если Товар передается Заказчику транспортной компанией, а Поставщик не обеспечил участие в приемке своего представителя, Заказчик вправе осуществить приемку Товара в одностороннем порядке, и результаты приемки Товара являются обязательными для Поставщика.

4.5. При Приемке Товара осуществляется проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений.

4.6. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Приложении №1 к Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, наличие логотипа.

4.7. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, Заказчик имеет право результаты такой проверки распространить на всю поставку Товара (части Товара).

4.8. Отказ от приемки Товара, не соответствующего требованиям установленным Договором, оформляется двусторонним актом, составленным Сторонами в произвольной форме, с указанием перечня недостатков.

При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.9. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1. Договора.

4.10. При выявлении несоответствия Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости устранения указанных в уведомлении недостатков Товара в порядке и сроки, предусмотренные данным уведомлением (претензией).

4.11. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара, выявленные Заказчиком в порядке и сроки, указанные в уведомлении (претензией).

4.12. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией по поставке Товара, то для безоговорочного принятия Заказчиком Товара Поставщик обязан самостоятельно подтвердить соответствие Товара, требованиям Договора, заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации, согласования предмета экспертизы, вопросов эксперту, квалификации эксперта осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.13. К проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным в Договоре, Заказчик может привлекать экспертов, экспертные организации.

4.14. Вывоз Товара ненадлежащего качества, с места его приёмки, осуществляется Поставщиком за счет собственных средств, с фиксацией передачи Товара ненадлежащего качества Актом возврата некачественного товара (в произвольной форме). В Акте возврата некачественного товара указываются: дата, реквизиты Договора, наименование Сторон, реквизиты Товарной накладной (-ых) (или УПД), по которой (-ым) поставлен Товар, количество Товара. Акт возврата некачественного товара подписывается Сторонами после определения количества подлежащего возврату Товара. Стороны вправе осуществлять фотофиксацию результатов определения количества подлежащего возврату товара.

Все расходы, связанные с возвратом некачественных и/или фальсифицированных и/или бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.15. Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранить недостатки Товара в сроки, установленные в письменном уведомлении (претензии) Заказчика, указанном в п. 4.10. Договора. При этом срок, в течение которого Поставщик устраняет претензии по поставке Товара, расценивается как просрочка сроков поставки Товара.

4.16. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

4.16.1. соразмерного уменьшения цены Товара;

4.16.2. безвозмездного устранения недостатков Товара в течение срока, указанного в претензии, направленной Заказчиком Поставщику;

4.16.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.17. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

4.17.1. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

4.17.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям Договору.

4.18. В случае выявления несоответствия по количеству Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

4.18.1. соразмерного уменьшения цены Товара на сумму выявленного несоответствия;

4.18.2. доукомплектования по количеству партии Товара в течение срока, указанного в уведомлении (претензии), направленной Заказчиком Поставщику.

4.19. В случае невыполнения Поставщиком требований п. 4.16.2. Договора, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

4.20. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик после приемки Товара, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. Товар должен быть поставлен полностью.

Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара, при соблюдении Поставщиком условий настоящего пункта Договора.

4.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, дефектов Товара.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5 Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара и неустранения Поставщиком недостатков, выявленных во время приемки Товара, в срок, указанный Заказчиком.

5.1.7 Отказаться в любое время до момента осуществления поставки Товара от исполнения Договора, если Поставщик не приступает к исполнению обязательств по Договору более чем на 4 (четыре) рабочих дня в случае обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара; в случае неустранения Поставщиком устранимых недостатков, в срок, установленный Заказчиком.

В случаях, предусмотренных абз. 1 настоящего подпункта, Заказчик вправе удержать сумму обеспечения Договора в полном объеме, а также требовать возмещения убытков.

5.1.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Договором, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации к проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.11. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. Решение о продолжении поставки Товара принимается Заказчиком.

5.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.1.13. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями Договора, действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной, товарно-транспортной накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п.3.5. Договора при условии качественного и в полном объеме выполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.3.2.Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по Договору.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.6. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

На протяжении срока действия Договора по запросу Заказчика предоставлять в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям, указанным в абз. 1 настоящего подпункта.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика, последний обязан в течение
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.9. Предоставить обеспечение по Договору.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара (в том числе, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и Договору.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.

6.2. Соответствие качества и эксплуатационным характеристикам Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие такого документа у Поставщика предусмотрено законодательством):

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

паспортом качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

технический паспорт (на товар, на который предусмотрено наличие данных документов);

правильно заполненный гарантийный талон, оформленный на Заказчика (на товар, на который распространяется гарантия в соответствии с законодательством РФ).

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в объеме, предусмотренном производителем Товара, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приема-передачи Товара.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если недостатки не являются результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении (претензии), направленном (-ой) в адрес Поставщика. В этом случае Товар также должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, на такой замененный Товар Поставщик предоставляет новую гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем Товара, но не менее срока, указанного в п. 6.3. Договора.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Сторона, которая в нарушение условий Договора, до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 5% от цены Договора за каждый факт предоставления недостоверных заверений.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Поставщиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, а так же сроков по устранению недостатков, дефектов, замене и доукомплектования Товара, а также передаче документации, и иных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Заказчиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательств публично-правового характера (в частности, в сфере налогового законодательства, в случае, если эти обязательства предусмотрены действующим законодательством РФ), если это повлекло имущественные потери Заказчиком из-за допущенного Поставщиком нарушения (в частности отказ налоговых органов Заказчику в вычете/возмещении НДС, доначисления налога на прибыль), Поставщик обязуется возместить понесенные Заказчиком имущественные потери (в размере невозмещенного/непринятого к вычету НДС, доначисленного налога на прибыль).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Договором Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустойки (штрафов, пеней), убытков.

7.9. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии):

- производит оплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором;

- возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.10. При наличии мотивированных возражений по существу предъявленных Заказчиком требований (претензий) Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования предоставить Заказчику указанные мотивированные возражения в письменном виде с приложением документального подтверждения приводимых в возражениях доводов.

7.11. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты неустойки и убытков, определенных п. 7.9. Договора, путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения.

7.12. При невозмещении Поставщиком суммы неустойки, убытков в установленный срок и/или ненаправлении Заказчику мотивированных возражений и/или отклонением Заказчиком возражений Поставщика Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, неустойки, рассчитанной в порядке, определенном Договором либо удержать сумму неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.

7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и убытков, определенных Договором, не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.15. В части, непредусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обстоятельств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8.4. Стороны договорились об условии неприменения штрафных санкций в случае нарушений Поставщиком обязательств из-за последствий, вызванных COVID-2019. Обязательным условием для неприменения штрафных санкций является своевременное письменное уведомление Поставщиком Заказчика о невозможности выполнения обязательств по причинам, вызванных COVID-2019 с указанием соответствующего обоснования, причин и сроков.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, а при заключении Договора по результатам проведения конкурентных закупок – в соответствии со статьей 3.2 Закона о закупках.

9.1.1. Договор действует по 31 августа 2023 года, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств (в том числе гарантийных), возникших или вытекающих из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

9.2. Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Законом о закупках, Положением о закупках, действующим законодательством Российской Федерации.

Не допускаются изменения существенных условий Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого Товара;

- при изменении не более чем на 10% предусмотренных договором количества товара при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

- при изменении по согласованию с исполнительным органом государственной власти города Севастополя, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на 30 %, предусмотренных договором количества товаров, при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 30% цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

- предоставления приоритета в соответствии с пунктами 3, 3(1), 4, 4(1) Постановления №925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

- изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (если договор заключается с бюджетной организацией, получателем бюджетных средств);

- при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров отдельным видам юридических лиц и др.), в том числе в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.5.7. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на
10 (десять) рабочих дней.

9.5.8. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.13.1 Договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар, не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.10. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.11. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме с изложением своих требований, подписанную уполномоченным представителем Стороны.

10.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие требования заинтересованной Стороны (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.4 Договора, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Севастополя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Поставщик не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика любую документацию, и информацию, полученную от Заказчика.

11.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и подлежит полному возмещению виновной Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Поставщиком в течение всего времени исполнения обязательств по Договору и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

12. Обеспечение исполнения Договора

12.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как оказание Услуг надлежащего качества, соблюдение сроков оказания Услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение убытков.

12.2. Обеспечение исполнения Договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, перечисления денежных средств на счет Заказчика в размере 5% (пять процентов) от предельной цены Договора, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб. (двадцать пять тысяч пятьсот сорок девять рублей пятьдесят копеек).

12.3. Банковские реквизиты для перечисления в качестве обеспечения исполнения Договора:

ГУПС «Севтеплоэнерго»

299011, г. Севастополь ул. Л. Павличенко, д. 2

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9129

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в АО «ГЕНБАНК»,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на поставку катионита КУ-2-8. Извещение № _____________».

Плательщиком в платежном поручении может выступать только Исполнитель по Договору.

12.4. Исполнитель в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

12.5. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

12.7. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям действующего Законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 12.6. Договора, признается существенным нарушением Договора Исполнителем и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения Договора и при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Исполнителем в его письменном требовании.

12.9. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.

12.10. Независимая гарантия должна содержать следующие положения и соответствовать им, в том числе соответствовать типовой форме, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 года №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- независимая гарантия является безотзывной;

- условие о праве бенефициара предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных ею обязательств требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Исполнителем обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

- условие о праве бенефициара направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара. Выбор формы направления такого требования осуществляется бенефициаром самостоятельно. Если при предъявлении требования копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара;

- условие об обязанности гаранта рассмотреть требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов;

- условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- срок действия обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии должен превышать срок исполнения основного обязательства, предусмотренного Договором, не менее чем на 1 (один) месяц;

- максимальный исчерпывающий перечень документов, которые должны быть приложены к требованию по независимой гарантии: расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии; документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

- условие о праве передать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

- условие о том, что исключение гаранта из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

- условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

- независимая гарантия не должна содержать условия, противоречащие требованиям, которые установлены настоящим пунктом Договора, путем несения дополнений, направленных на ущемления прав бенефициара, в том числе, не должна содержать следующие положения:

- требований к бенефициару, ущемляю о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией; о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления бенефициаром гаранту уведомления о нарушении Исполнителем условий договора или о расторжении договора; допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара платы за представление бенефициаром гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования бенефициаром информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

12.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Исполнитель.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме одним или несколькими из следующих способов:

по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре, с получением уведомления о получении такого сообщения;

по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении корреспонденции, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение отправителем подтверждения получения корреспонденции адресатом.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения отправителем подтверждения получения адресатом указанного сообщения либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов, порядка налогообложения или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом в течение
3 (трех) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п.п. 5.4.7. Договора.

13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. Приложения.

14.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение к Договору:

14.1.1. Приложение № 1 - «Спецификация».

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору №_____

от «___» _________ 202_ г.

(ФОРМА)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Док-ция_ЗКмсп_катионит

Содержание:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 18

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 25

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 33

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго».

Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса котировок, об условиях участия и правилах проведения запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса котировок договора.

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг – коллегиальный орган, создаваемый руководителем Заказчика. Задачей Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок является создание равных условий для всех участников закупки на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия ценового предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Запрос котировок) – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. При проведении запроса котировок извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за четыре рабочих дней до дня проведения такого запроса.

Извещение о проведении запроса котировок (далее – Извещение) – информация о запросе котировок, размещенная на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке. Извещение составляется в электронной форме посредством функциональных возможностей ЕИС и электронной торговой площадки. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Победитель запроса котировок – Участник закупки, представивший предложение о цене, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика, и заявке на участие, в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса котировок
• Предметом настоящего запроса котировок является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок» настоящей документации о закупке.
• Подача заявки на частичную поставку товаров /выполнение работ/оказание услуг в составе лота/закупки не допускается.

Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если не указано иное.

• Участник закупки
• Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
• Для участия в запросе котировок Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.
• В запросе котировок вправе принять участие только участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке.

Аккредитация участников электронных запросов котировок осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

• • Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных документацией о закупке, не допускается.
  • Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в запросе котировок, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям закупочной документации принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей документации о закупке.
  • Победителем запроса котировок признается Участник закупки, представивший наиболее выгодное ценовое предложение.
• Правовой статус документов
• Процедура запроса котировок проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго».
• Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд города Севастополя «Севтеплоэнерго».
• Прочие положения
• Обмен между участником запроса котировок, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса котировок, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
• Электронные документы участника запроса котировок и Заказчика должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника запроса котировок в электронной форме и Заказчика.
• Правила документооборота, в том числе порядок размещения извещений, документации о закупке на электронной торговой площадке, аккредитации участников закупки на электронной торговой площадке, порядок предоставления документации участникам закупки, порядок размещения разъяснений и внесения изменений в документацию, технический порядок направления участником и рассмотрения Заказчиком заявок, технический порядок отстранения участника закупки от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также технический порядок заключения договора с победителем закупки устанавливаются оператором электронной торговой площадки.
• Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.
• Состав документации о закупке
• Документация о закупке по запросу котировок на право заключения договора включает в себя извещение о проведении запроса котировок, настоящую документацию о закупке, в которую включены: техническое задание и проект договора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Публикация извещения о проведении запроса котировок

Заказчик не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания приема заявок на участие в запросе котировок размещает извещение о проведении запроса котировок и документацию о проведении запроса котировок на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.rts-tender.ru

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного в извещении о запросе котировок.

Предоставление документации о закупке

Документация о закупке находится в открытом доступе и предоставляется через ЕИС и электронную торговую площадку www.rts-tender.ru начиная с даты размещения Извещения.

• Изучение документации о закупке
• Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую документацию о закупке.
• Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.
• Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать, как влияющие на его заявку, на участие в закупке.
• Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.
• Разъяснение положений документации о закупке
• Любой участник закупки вправе направить Заказчику через электронную торговую площадку, на которой размещена процедура конкурентной закупки, запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
• Организатор закупок вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений документации, поступивший после окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
• При проведении запроса котировок Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений документации о закупке.
• Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
• Внесение изменений в документацию о закупке
• Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса котировок, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного в извещении о запросе котировок.
• Любое изменение документации о закупке является неотъемлемой ее частью.
• Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и документацию о закупке.
• Затраты на участие в запросе котировок
• Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в запросе котировок, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса котировок, а также оснований их завершения.
• Участники закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения запроса котировок.
• Отказ от проведения запроса котировок
• Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок.
• В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, извещение об отказе от проведения запроса котировок в день принятия такого решения размещается в единой информационной системе и электронной площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса котировок.
• Обеспечение заявки на участие в запрос е котировок
• Заказчик вправе установить в настоящей документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в запросе котировок в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок;

обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в запросе котировок;

обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке.

• • При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.
  • При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.
  • Заказчик не устанавливает в документации о запросе котировок требование об обеспечении заявок, если начальная (максимальная) цена договора не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (пять миллионов) рублей 00 копеек, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 2 (двух) процентов начальной (максимальной) цены договора.
  • Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в запросе котировок в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящей документации.
  • Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.
• Подача и прием заявок на участие в запросе котировок
• Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящей документацией. Такая заявка подается участником закупки в электронной форме через электронную площадку в порядке, предусмотренном регламентом соответствующей электронной площадки и документацией о запросе котировок.
• Началом срока подачи заявок на участие в запросе котировок является день размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок. Прием заявок завершается в дату и время установленные на электронной площадке.
• Заявка и входящие в ее состав документы удостоверяются в порядке, предусмотренном документацией о запросе котировок. Документы, входящие в состав заявки, подаются в электронном виде через электронную площадку и подписываются электронной подписью Участника закупки, с помощью технических средств электронной площадки.
• Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок (лоте запроса котировок).
• Каждая заявка на участие в запросе котировок, регистрируется на электронной площадке.
• Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв
• Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента открытия доступа к файлам с заявками на участие в запросе котировок.
• Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие)
• В срок, установленный в извещении и в настоящей документации, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.
• Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о проведении запроса котировок, будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.
• Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе котировок, несмотря на то, что запрос котировок признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе котировок и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной Участником закупки. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.
• Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок
• Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

• • Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе котировок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований документации о проведении запроса котировок к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям запроса котировок;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса котировок;

- отклонение заявок на участие в запросе котировок, которые, по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям документации о проведении запроса котировок, по существу.

• • При наличии сомнений в достоверности сканированной копии документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в сканированной копии. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
  • Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:
• непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;
• несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса котировок;
• несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок;
• несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации;
• непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;
• предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
  • Закупочная комиссия вправе отклонить заявку в случае, если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристик (наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в соответствии с Техническим заданием.
  • В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги), диапазонов значений и иных характеристик (наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.
  • В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, такой Участник считается единственным Участником запроса котировок. Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.
  • В случае если при проведении отборочной стадии все заявки участников процедуры закупки были признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса котировок, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации, запрос котировок признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол открытия доступа и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.
  • Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе котировок, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения победителя.
  • Оценка осуществляется в строгом соответствии с процедурами, указанными в документации о проведении запроса котировок.
  • В рамках оценочной стадии Заказчик оценивает, сопоставляет и проводит ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика ценовых Предложений Участников закупки, при этом сопоставляются ценовые предложения Участников закупки с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
  • Отборочная и оценочная стадии не могут совмещаться (проводиться одновременно).
• Определение победителя запроса котировок и заключение с ним договора
• На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок комиссия по закупке каждой заявке на участие в запросе котировок относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Победителем признается Участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе котировок которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.
• По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок и определение победителя запроса котировок, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок. В нем указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие ценовые условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

• • Протокол оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. Протокол хранится у секретаря комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в единой информационной системе и на электронной площадке.
  • По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. По результатам запроса котировок договор заключается с Победителем запроса котировок.
  • Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок.
  • В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным участником закупки.
  • Срок передачи договора от Заказчика участнику закупки, с которым заключается договор не должен превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола.
  • В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником закупки, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
  • В случае непредставления победителем, иным Участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной Участник закупки считаются уклонившимися от заключения договора.
  • В случае если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления Участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.
  • После определения Участника закупки, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким Участником закупки в случае установления относительно него следующих фактов:

- проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления Участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных им документах, в том числе в заявке на участие в закупке;

- нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

- наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

• • В случае уклонения участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.
  • В случае уклонения от заключения договора Участника закупки, заявке которого был присвоен второй номер, запрос котировок признается несостоявшимся.
  • В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса котировок и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании запроса котировок несостоявшимся в единой информационной системе и на электронной торговой площадке.
  • В случае признания запроса котировок несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом запроса котировок, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Обязательные требования из числа указанных в части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято.

Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Общие требования к заявке на участие в закупке

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на ЭТП в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе котировок, включающую документы, указанные в пункте 32 раздела II «Информационной карты» Документации о проведении запроса котировок.

В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в документации о закупке.

Официальный язык запроса котировок

Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией по закупкам.

Валюта запроса котировок

Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в запросе котировок, должны быть выражены в валюте, указанной в «Информационной карте запроса котировок».

Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.

Ценовое предложение Участника закупки

Ценовое предложение Участника закупки (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в «Информационной карте запроса котировок» и в извещении о проведении Запроса котировок.

Цена заявки на участие в закупке и договора

Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т. ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 34 Раздела 2 настоящей документации о закупке.

Если настоящей документацией предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков).

Приоритет участникам закупки, установленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление о приоритете)

• Условием предоставления приоритета является:
• Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.
• Ответственность Участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке установлена в размере восьмидесятикратной ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, которая действует на дату окончания приема заявок по настоящей закупке, и умноженную на начальную максимальную цену договора по настоящей закупке.
• Указание в документации о закупке сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.
• Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
• Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления о приоритете, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на личность (для физических лиц).
• Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор.
• Документация содержит условие о том, что при исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением о приоритете, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
• При закупке товаров на право заключения рамочного договора положения о приоритете не применяются.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к документации о закупке: Техническое задание

Приложение №2 к документации о закупке: Проект договора

Приложение № 1

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку катионита КУ-2-8

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _____

на поставку катионита КУ-2-8

(прилагается в виде отдельного файла)

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма 1.1. Техническое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики товара

Ед. изм.

Количество

[указать наименование товара, торговая марка (при наличии), производитель, которые должны быть указаны в первичных учетных документах], страна происхождения

Инструкция по заполнению форм, предусмотренных Закупочной документацией, и общие правила о порядке толкования ее применения

Участник закупки должен придерживаться форм, которые содержатся в Закупочной документации.

Участник закупки должен соблюдать требования об указании информации, содержащиеся в квадратных скобках в составе форм, предусмотренных Закупочной документацией.

Участник закупки должен соблюдать требования примечаний.

Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей Инструкцией, за исключением случаев, если в техническом задании указан иной порядок описания показателей.

При предоставлении Участниками закупки конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или эквивалент», «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «может быть/иметь» (включая формы словосочетания по числу, роду, времени и вида, в том числе глагола-связки «быть»), «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «от» и «до» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно», за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным».

В случае если параметр сопровождается словами «согласно ГОСТ» с указанием ГОСТ, то Участнику закупки необходимо указать такой ГОСТ в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

В случае если в техническом задании указано конкретное значение (без указания диапазона и вышеуказанных словосочетаний), то такое значение показателя является неизменным.

В случае предложения Участником закупки в составе заявки меньшего количества товара, чем предусмотрено в документации о закупке, закупочная комиссия отказывает Участнику закупки в допуске на участия в закупке и принимает решение о признании заявки Участника закупки не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией.

Сведения о товаре, не содержащие в заявке указаний о стране происхождения, считаются сведениями, подтверждающими иностранное происхождение товара.

Если Участник закупки указал в заявке страну происхождения отдельных комплектующих, а не всего товара в целом, то считается, что сведения о стране происхождения товара не предоставлены.

Наименование страны происхождения товара указывается в электронной форме заявки с использованием функционала электронной торговой площадки, при этом если в иных документах в составе заявки на участие в закупке Участником закупки будут предоставлены сведения о стране происхождения, которые отличаются от указания страны происхождения в электронной форме заявки с использованием функционала электронной торговой площадки, то страной происхождения товара считается страна, которая Указана Участником закупки в электронной форме заявки с использованием функционала электронной торговой площадки.

Участник закупки предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапазонных значений, в случае применения заказчиком в техническом задании при описании значения показателя с использованием следующих слов (знаков):

слов «не менее», «не ниже», «не хуже», «от» - Участником закупки предоставляется значение равное или превышающее указанное по параметрам, то есть, для параметра «Ширина: не менее 10 м» соответствующим требованиям считаются параметры (виды): «Ширина: 10 м» и «Ширина: 11 м;

слов «не более», «не выше» - Участником закупки предоставляется значение равное или менее указанного, то есть, для параметра «Ширина: не более 10 м» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Ширина: 10 м» и «Ширина: 9 м»;

слов «менее», «ниже», «до» (за исключением случаев, когда указанное значение при использовании слова «до» сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении) - Участником закупки предоставляется значение меньше указанного, то есть, для параметра «Ширина: менее 10 м» соответствующим требованиям считается параметр: «Ширина 9 м»;

слов «более», «выше», «свыше» - Участником закупки предоставляется значение, превышающее указанное, то есть, для параметра «Ширина: более 10 м» соответствующим требованиям считается параметр: «Ширина: 11 м»;

слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее; не более», «не менее/не более», «от… до…включительно» - Участником закупки предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы, то есть, для параметра «Ширина: не менее 5 м и не более 10 м» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Ширина: 5 м», «Ширина: 10 м», «Ширина: 7 м»;

слов «до… включительно» - Участником закупки предоставляется значение меньше указанного, то есть, для параметра «Ширина: до 10 м включительно» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Ширина: 5 м» и «Ширина: 10 м»;

знаком «+/-» - Участником закупки предоставляется конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-», то есть, для параметра «Сила тока: 50(+/-10) А» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Сила тока: 50(+/-10) А», «Сила тока: 50(+/-8) А», «Сила тока: 50 (+/-0) А», а не соответствующими требованиям следующие параметры (виды): «Сила тока: 49(+/-1) А», «Сила тока: 50(+/-11) А», «Сила тока: 50(+8) А», «Сила тока: 50(-9) А»;

в случае применения в техническом задании перечисления значений показателя через союз «и», знаки «,», «;», «/» - Участник закупки указывает все перечисленные значения показателя, то есть, для параметра «Характеристика рулона: мягкий, прочный, эластичный» соответствующим требованиям считается параметр: «Характеристика рулона: мягкий, прочный, эластичный»;

при использовании союзов «или», «либо» - Участник закупки выбирает одно из значений, то есть, для параметра «Характеристика рулона: мягкий или эластичный» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Характеристика рулона: мягкий», «Характеристика рулона: эластичный», а не соответствующими требованиям следующие параметры (виды): «Характеристика рулона: мягкий или эластичный», «Характеристика рулона: мягкий и эластичный»;

при использовании «и (или)» - Участник закупки предлагает одно или несколько значений, показателя (на свой выбор), при перечислении всех значений данного показателя Участнику закупки необходимо использовать союз «и», знаки «;» «,», то есть, для параметра «Характеристика рулона: мягкий и (или) эластичный» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Характеристика рулона: мягкий», «Характеристика рулона: эластичный», «Характеристика рулона: мягкий, эластичный», «Характеристика рулона: мягкий и эластичный», а не соответствующими требованиям следующие параметры (виды): «Характеристика рулона: мягкий или эластичный», «Характеристика рулона: мягкий и (или) эластичный»;

если показатель указан с использованием нескольких значений, требование слова (знака) применяются к каждому значению следующим после слова (знака), до нового слова или знака описывающего значение показателя (например: не менее 5*10 – слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 и к значению 10).

Указание на стандарт (ГОСТ, СанПиН, ТР ТС, СП и т.п.) является требованием, содержащим точный неизменяемый параметр, - Участник закупки в заявке указывает данный параметр в неизменяемом виде с учетом требования настоящей Инструкции об изменении формы слов, то есть, для параметров «Соответствие РБЖ-НК-81», «Согласно РБЖ-НК-81» и «РБЖ-НК-81»соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Соответствует РБЖ-НК-81», «Согласно РБЖ-НК-81», «В соответствии с РБЖ-НК-81», «Будет соответствовать РБЖ-НК-81», «РБЖ-НК-81».

При указании в техническом задании свойства, которое не содержит признаков вариативности, Участник закупки должен предложить такое значение в неизменяемом виде, руководствуясь правилом настоящей Инструкции при указании соответствия стандарту с учетом требований настоящего пункта, то есть, для параметра «Тип: сухоходный» соответствующим требованиям считается параметр: «Тип: сухоходный».

В случае, если в техническом задании перед значением показателя указано слово «диапазон», то Участник закупки должен предложить диапазонное значение в указанных границах заданными техническим заданием.

В случае применения заказчиком в техническом задании при описании диапазона:

слов «более», «выше», «свыше» - Участником закупки предоставляется значение, превышающее указанное, то есть, для параметра «Ширина: более 10 м» соответствующим требованиям считается параметр: «Ширина: 11 м»;

со знаком «-» - Участник закупки в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние значения границ диапазона), то есть, для параметра «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт», «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт», «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт», а не соответствующими требованиям следующие параметры (виды): «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт», «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт», «Диапазон мощности:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькВт»;

со словами «минимальный диапазон» - Участник закупки в заявке предлагает диапазон не менее указанных значений, то есть, для параметра «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+60 (ºС)» соответствующими требованиям считаются параметры (виды): «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+60 (ºС)», «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+80 (ºС)», «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+60 (ºС)», а не соответствующими требованиям следующие параметры (виды): «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+50 (ºС)», «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+60 (ºС)», «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+80 (ºС)», «Рабочие температуры (минимальный диапазон):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+20 (ºС)»;

при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон (в случае если указание таких значений сопровождается словом «диапазон» и его производных).

Примеры надлежащего заполнения заявки, которые указаны в настоящей Инструкции, являются исчерпывающими (конкретные значения указаны в качестве примеров).

Примеры ненадлежащего заполнения заявки, которые указаны в настоящей Инструкции, не являются исчерпывающими.

Во всех случаях в части толкования условий договора, не оговоренных настоящей Инструкцией, и при отсутствии оснований для отклонении заявки Участника закупки применяется статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом в случае допуска заявки Участника закупки его заявка считается определенной офертой, то есть, все неясности, содержащиеся в такой заявке, толкуются в пользу Заказчика.

(Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата _____/_____ /__________

Форма 1.2.Декларация соответствия Участника Запроса котировок

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(может быть предоставлена с использованием функционала ЭТП)

Настоящим подтверждаем, что________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе котировок:

1. Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2. Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято.

4. Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(Руководитель организации / индивидуальный предприниматель /

_______________(ФИО)

м. п. Дата _____/_____ /__________

Форма 1.3. Анкета участника закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(обязательные сведения выделены знаком «*»)

- Посмотреть таблицу с данными

(Руководитель организации / индивидуальный предприниматель _______________(ФИО)

м. п. Дата _____/_____ /__________

Форма 2. Ценовое предложение

Ценовое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки] предлагает поставку [указать наименование закупки] по следующим ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

ВНИМАНИЕ: Участник предоставляет в составе своей заявки Ценовое предложение в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке и действующего законодательства Российской Федерации.

Ценовое предложение формируется в соответствии с данной формой и подается на торговой площадке в специальном разделе (отдельно от заявки) в соответствии с Регламентом торговой площадки.

(Руководитель организации) /_______________(ФИО)

м. п. Дата _____/_____ /__________

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (прилагается отдельным файлом)

В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, то в данной графе необходимо указать: «без НДС, руб. (УСНО).». ↑

В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, то в данной графе указывается цена без НДС, указанная в графе «Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. (УСНО)». ↑