Тендер - На поставку лакокрасочных материалов №245277318

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ГПД краска.docx
• Расчет Н(М)КЦ краска кп.xlsx
• ТЗ ктру.docx

ТЗ_ктру

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 04.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть002135

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

299055, г. Севастополь, Проспект Генерала Острякова, 211-А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 224.00 50848.00 Область применения Для внутренних работ Тип эмали Пентафталевая (ПФ) Эмаль

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В соответствии с техническим заданием 20.30.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 214.73 5797.71 Область применения Для внутренних работ Тип эмали Пентафталевая (ПФ) Эмаль

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В соответствии с техническим заданием 20.30.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 304.37 10044.21 Область применения Для внутренних работ Тип эмали Пентафталевая (ПФ) Эмаль

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В соответствии с техническим заданием 20.30.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 212.33 2972.62 Область применения Для внутренних работ Тип эмали Пентафталевая (ПФ) Эмаль

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В соответствии с техническим заданием 20.30.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 212.67 1276.02 Область применения Для внутренних работ Тип эмали Пентафталевая (ПФ) Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В соответствии с техническим заданием 20.30.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 108.23 3788.05 Область применения Внутренняя окраска Основа состава Акриловая Тип краски Водоэмульсионная

Итого: 74726.61 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребования к заявке на участие в закупке и инструкция по её заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Расчет_Н(М)КЦ_краска_кп - Посмотреть таблицу с данными5725_Требования_к_заявке_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_её_заполнению

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в закупке, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Если в заявке на участие в закупке необходимо указать показатели товара, то заявка на участие в закупке должна содержать показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Описании объекта закупки в соответствии со следующими условиями:

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке, в случае предоставления характеристик предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям

- Посмотреть таблицу с даннымиГПД_краска

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

на поставку лакокрасочных материалов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Севастополь «___» ________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Шайнер Натальи Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного извещением от __.__.2023 г №__________________, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от __.__.2023 №_____________________, заключили настоящий Гражданско-правой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка лакокрасочных материалов (далее – Товар).

1.2. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика Товар в количестве, по цене и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.

2. Место, срок и условия поставки Товара

2.1. Место поставки (доставки):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Севастополь, Проспект Генерала Острякова, 211-А.

2.2. Поставка товара осуществляется 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора по заявке Заказчика, но не позднее 13 декабря 2023 года. Поставщик обязан уведомить Заказчика не позднее чем за 3 (три) дня о готовности товара к отгрузке, а также о дате поставки товара.

2.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

2.5. Товар поставляется в упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик.

2.6 Информация о поставляемом Товаре должна содержать сведения на русском языке, в том числе: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя (производителя), юридический адрес изготовителя (производителя), дату выпуска, дату упаковки. Информация должна быть размещена на упаковке или вложена в упаковку.

2.7. На дату и время поставки Товара в адрес Заказчика, Поставщик формирует в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документ о приемке, предусмотренный пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

2.8. Поставщик может приложить к документу о приемке, указанному в пункте 2.7 настоящего раздела, документы, являющейся неотъемлемой частью документа о приемке, в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

2.9. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не принимается и считается непоставленным.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договорв составляет ___________ (___________) (в том числе НДС/НДС не облагается).

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки; расходы, связанные с временным хранением, доставкой, разгрузкой Товара; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, в соответствии с подпунктом а) пункта 4 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

3.5. Источник финансирования Договора - средства бюджетных учреждений

3.6. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счета Заказчика, указанная в отметке органа казначейства.

3.7. Авансовые выплаты по настоящему Договору не предусмотрены.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Качество поставляемого Товара

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, соответствующий обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законом или в установленном законом порядке (в случае, если такие требования установлены), а также соответствующий условиям Договора по качеству.

4.2. Поставщик обязан представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) товара.

5. Порядок и сроки приемки Товара

5.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

5.2. Общий срок приемки Товара составляет не более 15 (пятнадцати) дней. В указанные сроки Заказчик рассматривает документ о приемке, предоставленный в соответствии с пунктами 1-3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, и совершает следующие действия:

5.2.1. В случае приемки товара по качеству, количеству, внешнему виду Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

5.2.2. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.3. В соответствии с пунктом 7 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 Закона о контрактной системе.

5.4. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.5. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с даты, указанной в пункте 5.4 настоящего раздела.

6. Порядок предъявления требований,

связанных с несоответствием Товара условиям Договора

6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности:

6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий Договора о количестве Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара, за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие нарушения.

6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, установленных частями 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случаях обнаружения нарушений условий Договора о количестве, качестве, комплектности после подписания Заказчиком документа о приемке, Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего Акта.

6.3. На основании Акта, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего раздела, Стороны, в соответствии с частью 14 статьи 94 Закона о контрактной системе вносят исправления в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещают в ЕИС исправленный документ о приемке.

7. Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора(отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором(соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.) (за исключением случаев, предусмотренных п.7.2.3. -7.2.5)

- 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.3. Ответственность Заказчика:

В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пени.

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.

7.8. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных договором, к исполнению обязательств по договору.

7.9. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при исполнении обязательств по договору.

7.10. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты неустойки (штрафы, пени) и иной ответственности, установленной настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение не требуется. В соответствии с п 64.1 ст.112 Федерального закона о контрактной системе: До 31 декабря 2023 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проекте контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1 Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.

9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора, обмена телеграммами, факсами. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

10.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий Договора в отношении Договора, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.3. В случае недостижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения исца в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «29» декабря 2023 г.

11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого Товара, а также обязательств, связанных с недостатками поставленного Товара.

11.4. Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

11.7. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

11.8. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

11.9. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.10. Спецификация (Приложение №1 к Договору) является неотъемлемой частью Договора.

11.11. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору №_____

от «___» ________________ 2022 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными