Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 426135 "закупка бора аморфного" №245275312

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики

ДОГОВОР № ________

о поставке продукции

« » _ 2023 года

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________, действующего на основании ______________________, и

Акционерное общество «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Чинейкина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение № 4), к нему, являющейся его неотъемлемой частью

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

2. Порядок и условия поставки.

2.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям, установленным соответствующим техническим заданием (Приложение № 4), а также удостоверяться паспортом (сертификатом) качества, и иными документами, предусмотренными действующим законодательством и Договором.

2.2. Одновременно с продукцией Поставщик обязан передать Покупателю комплект оригиналов документов, включающий в себя: счет-фактуру, товарную накладную, паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

Поставка продукции без указанных документов признаётся некомплектной и не подлежит оплате до даты полного доукомплектования Поставщиком поставленной продукции.

2.3. Срок и порядок поставки продукции указывается в Спецификации (Приложение № 1).

2.4. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю со дня поставки продукции, которым принимается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

2.5. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении (в том числе, в условиях открытого хранения) и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором техническим заданием (Приложение № 4), и спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.3. Незамедлительно письменно уведомить Покупателя об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, транспортного средства, платформы, паспортные данные водителя, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

3.1.4. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по электронной почте копии: счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, а также всю техническую документацию на продукцию, составленную на русском языке, а именно: технические паспорта, руководство по эксплуатации, гарантийные талоны и т.п.

3.2.Покупатель обязан:

• • Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1).
  • Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления продукции организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.

3.3. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Покупатель обязан предоставить подписанные акты сверки расчётов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки с указанием должности и расшифровки подписавших его лиц, и возвращает один экземпляр Покупателю; при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя протокол разногласий.

4. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

4.1. Поставщик обязуется предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах, Поставщик обязуется предоставить соответствующую информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 5 дней с момента таких изменений.

Вышеуказанная информация предоставляется в электронном формате “” с подписью руководителя и в редактируемом формате “exсel”.

К заполненной форме обязательно должны быть приложены в отсканированном виде в формате «pdf» следующие документы:

- устав организации;

- выписка из ЕГРЮЛ (выданной не ранее 30 дней до даты подписания договора);

- учредительный договор;

- решение собрания учредителей или акционеров о выборе (назначении) директора;

- свидетельство о регистрации организации (в случае регистрации до 2003 года);

- свидетельство о постановке на учет ИНН;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- карточка клиента с реквизитами.

4.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты ________________ на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения) и наоборот, являются полными, точными и достоверными.

4.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех лиц, упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям, на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных), полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.4. Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их в актуальными состоянии признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5. Порядок приемки продукции.

5.1. Срок для приемки Покупателем поставленной продукции по количеству, качеству, комплектности, ассортименту, таре (упаковке) составляет 10 рабочих дней с даты поставки продукции.

5.2. Подписание Покупателем товарной, товарно-транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям договора, Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для приемки продукции.

5.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в адрес Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о вручении по почте и должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно-сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных несоответствий и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с указанием сроков исполнения.

5.5. В случае если уведомление о недостатках поставленной продукции Покупателя содержит требования о допоставке, доукомплектовании продукции, замене некачественной, несоответствующей ассортименту продукции, то Поставщик обязан исполнить требования в установленный в уведомлении срок. В случае нарушения Поставщиком указанного срока или если замененная, допоставленная продукция повторно не соответствуют условиям договора, требованиям нормативной документации Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления Поставщику уведомления об отказе от исполнения договора с указанием повторно выявленных недостатков, при этом Поставщик обязан забрать всю поставленную продукцию за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента получения такого уведомления.

5.6. В случае отказа Покупателя от переданной Поставщиком продукции, отказа от исполнения договора в одностороннем порядке, Покупатель обеспечивает сохранность полученной продукции и принимает ее на ответственное хранение. В случае нарушения Поставщиком срока забора продукции (по п. 5.5.), он оплачивает 0,3% от цены договора за каждый календарный день просрочки в качестве оплаты за хранение.

5.7. Направление уведомления о недостатках поставленной продукции признается соблюдением Покупателем претензионного порядка согласно разделу 8 настоящего договора.

5.8. Оплата поставленной, но не принятой Покупателем продукции в связи с выявленными у неё несоответствиями условиям настоящего Договора, не производится до устранения всех недостатков.

6. Цена продукции и порядок расчетов.

6.1. Цена договора составляет___________________________, в т.ч. НДС 20%: __________,

является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

6.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, тары, расходы на упаковку и затаривание продукции, транспортные расходы по доставке продукции до склада Покупателя.

6.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

6.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае несвоевременной поставки продукции (партии продукции), не исполнения обязательства по поставке продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

7.2. В случае несвоевременной оплаты продукции (партии продукции) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не оплаченной в срок продукции за каждый календарный день просрочки.

7.3. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству, качеству, комплектности и ассортименту, Поставщик уплачивает штраф в размере 15% от стоимости несоответствующей продукции.

7.4. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.5. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 7.1, 7.3 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчётов при наличии предъявления Покупателем письменной претензии, направленной, в том числе по электронному адресу Поставщика, и отсутствия в установленный в п. 8.3 Договора срок письменных возражений.

7.6. Размер неустойки, штрафов, пеней, предъявляемых Покупателю, в общей сумме не может составлять более 5% от цены договора. Реальный ущерб и упущенная выгода не подлежат взысканию с Покупателя.

8. Разрешение споров.

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: АО ЧМЗ: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания договора уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

При подписании договора каждая сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания договора, датой заключения договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания договора, датой заключения договора является имеющаяся дата подписания договора. При отсутствии обеих дат подписания договора, датой заключения договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице договора.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Дополнительные условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

11.2. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

11.5. Все документы, подписанные во исполнение настоящего Договора (в том числе и сам договор) и переданные с помощью электронно-технических средств связи (телеграф, факс, электронная почта и т.д.), имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные с помощью электронно-технических средств связи были читаемы и разбираемы.

11.6. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положении настоящего Договора все действия Сторон связанные с оплатой, направлением документов, телефонными переговорами и прочее будут производиться по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, кредитной организации или номера банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Такое письменное извещение должно быть оформлено на бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Стороны и скреплено ее печатью. В извещении отражается, какие реквизиты Стороны ранее указанные в соответствующем разделе

Договора изменяются и с какого времени они применяются Сторонами. Также в письме Сторона указывает, что оно является неотъемлемой частью договора и расценивается как изменение условий договора в порядке ст. 450 ГК РФ. Соответствующее письмо должно быть направлено другой Стороне по почте заказным с уведомлением о вручении.

11.7. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к любой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном разделе понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

12. Заверение об обстоятельствах

12.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

13. Положения о добросовестности и осмотрительности контрагента.

13.1. Поставщик по письменному требованию Покупателя в течение срока действия Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщик в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Покупателя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных в настоящем пункт, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой но данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

13.2. Поставщик гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п. 12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@.

14. Антикоррупционная оговорка.

14.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. Положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. Приложения.

Спецификация – 1 л.

Информация о контрагенте (образец) – 1 л.

Акт приема-передачи сведений о контрагенте (образец) – 1 л.

Техническое задание – 4 л

17. Адреса местонахождения, банковские и иные данные сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________ от___________

Спецификация

к договору поставки продукции между АО ЧМЗ ___________________

№ _________________ от ___________ 20__ г.

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Итого с учётом НДС: _______________, в том числе НДС 20%.

3. Срок поставки продукции: срок поставки продукции в течение 30 календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Порядок поставки: Доставка продукции: самовывоз со склада Поставщика.

5. Срок и порядок оплаты продукции: 100% предоплата в течение 15 кал. Дней с даты подписания договора и выставления Поставщиком счета.

6. Поставщик обязуется предоставить паспорт безопасности на Продукцию.

7. Толеранс ±10% от заявленного, стоимость договора может меняться соответственно.

8. Отклонение в количестве поставленной продукции по причинам, связанным с технологией изготовления, транспортировки или затаривания, не превышающее в сторону уменьшения 10 процентов от количества, указанного в п.1 Спецификации к настоящему Договору, не считается недопоставкой. Покупатель производит оплату фактически поставленной продукции.

Поставщик: Покупатель:

АО ЧМЗ

______________ _____________ С.В. Чинейкин

«_____» ___________20___ г. «_____» ___________20___ г.

Приложение № 2

к договору № _________ от___________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № _________ от___________

Образец акта приема-передачи сведений о контрагенте

АКТ от «___»_______20_г.

Приема-передачи документов

Передающая Сторона: ___________________

Принимающая Сторона: АО «ЧМЗ»

- Посмотреть таблицу с данными

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

ПОДПИСИ:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Технические_характеристики

Цех № 07

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –

технический директор

С.В. Лозицкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

.

№

На поставку сырья, материалов и

комплектующих изделий

Предмет закупки: бор аморфный

Глазов

2023 г

2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Бор аморфный – дисперсный порошок от бурого до чёрного цвета, со сферической формой

частиц.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Бор аморфный с техническими требованиями по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 и настоящему ТЗ.

Подраздел 1.5 Код ОКПД 2

20.13.21.160 Бор аморфный

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный товар предназначен в качестве легирующего материала для выплавки слитков.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки – внутри помещения.

Температура окружающей среды – плюс 10 Со – плюс 35 Со

Относительная влажность воздуха - 80 %.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

Требования к химическому составу:

– массовая доля бора – не менее 99 %

– массовая доля хлора – не более 0,1 %

Удельная площадь поверхности от 10 до 20 м2/г.

Дополнительные требования:

– суммарная массовая доля металлических примесей (железа, меди, свинца, алюминия,

кремния) – не более 0,5 %.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Товар поставляется в таре или упаковке, с нанесением на них соответствующей

маркировки (с указанием: наименования продавца, наименования продукции, марки, номера

ТУ, номера партии, масса брутто и нетто в кг).

Транспортная маркировка осуществляется в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс

указанием основных и дополнительных информационных надписей и

манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Заводская упаковка должна обеспечивать сохранность продукта и защиту от влаги при

транспортировании и хранении.

4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Продукт принимается партиями, каждая партия сопровождается документом о

качестве. Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным

показателям, полученного в результате одного или нескольких технологических циклов,

сопровождаемое одним документом о качестве.

Перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки товара, а

также порядок их осуществления осуществляется в соответствии с договором на

поставку товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Продавец обязан направить в адрес Покупателя по факсу или электронной почтой после

отгрузки товара копии следующих документов: инвойс, транспортная накладная,

упаковочные листы, сертификат происхождения продукции, сертификат качества на

продукцию.

Документ о качестве продукции должен содержать:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукции, код продукции и ее марку;

- количество мест в партии, если их более одного;

- массу нетто;

- результаты анализов (химический состав);

- дату изготовления;

- штамп отдела технического контроля.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Приемлемые для перевозки виды транспорта, требования к устойчивости к воздействиям

внешней среды в упакованном состоянии, требования к виду транспортных средств

(крытые или открытые вагоны, вагоны-ледники, цистерны, трюмы или палубы судов,

воздушный транспорт и т.п.) и условиям доставки (способам крепления и укрытия

оборудования на этих средствах и т.п.) исходя из наличия у заказчика транспортной

инфраструктуры для получения оборудования и др., требования к особенностям погрузки и

выгрузки должны быть определены условиями договора на поставку товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в упакованном виде в сухих закрытых складских помещениях, обеспечивающее

защиту от увлажнения и загрязнения, исключая механические повреждения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

В соответствии с договором поставки на поставляемую продукцию гарантийные сроки

хранения и эксплуатации устанавливаются в: ТУ, НТД, паспорте на продукцию,

эксплуатационной

документации

или

другом

документе,

заверенным

ОТК

заводаизготовителя, но в любом случае, гарантийные сроки хранения и эксплуатации не

могут быть менее 12 месяцев с даты приемки продукции Грузополучателем.

5

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к товару по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не

превышающими значений, установленных действующими нормативными документами,

должны быть определены условиями договора на поставку товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования к обеспечению безопасности должны быть определены условиями договора на

поставку товара.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в разделе 4.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования должны быть определены в

договора (контракта).

соответствии с условиями

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Требования к единицам измерения, к количеству (в соответствии с графиком поставки), к

периоду поставки, к гарантийным срокам хранения, а также к гарантийным срокам

использования должны быть определены условиями договора на поставку товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный

продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления

документации должны быть определены условиями договора на поставку товара.

Начальник цеха № 07

Бобров Андрей Игоревич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

А.Г. Зиганшин