Тендер - поставка фреона №245258996

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Гроза Сергей Васильевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть637) Статус закупки: Формирование Информация предоставлена на: 04.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30 %8f%90%88%8b%8e%86%85%8d%88%85_%94%90%85%8e%8d Приложение к электронной версии контракта

1. Настоящий Контракт заключен для осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены единые требования к Поставщику.

В соответствии с ч.1.1. ст. 31 Закона о контрактной системе Заказчиком установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике.

2. В целях обеспечения государственных нужд по настоящему Контракту Поставщик обязуется передать товар, Заказчик обязуется принять нижеуказанный товар и уплатить цену, установленную настоящим Контрактом:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Цена Контракта составляет сумму в размере ___________(___________________ ) рублей______ копеек, в том числе НДС____%_________(указывается при наличии обязанности в уплате НДС), является твердой и определяется на весь срок его исполнения. В цену Контракта включены транспортные расходы на доставку, разгрузку товара с переносом до 30 метров, подъемом на второй этаж, налоги, сборы и все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. Оплата за счет средств федерального бюджета.

4. Максимальный срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчика со дня заключения Контракта. Поставщик обязуется передать Заказчику товар надлежащего качества, новый, свободный от прав третьих лиц путем доставки по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Инжирная 9 в рабочие дни Заказчика с 8.00 до 16.00 часов (время московское). Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент фактической передачи товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Заказчик обязуется оплатить товар в срок не превышающий 10 рабочих дней Заказчика с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных Заказчику на 2023 год, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика.

6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. За просрочку исполнения Сторонами обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии сост.34 Закона о контрактной системе, и виновная сторона уплачивает пеню. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств)предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств или обязательства не имеющего стоимости выражения Поставщиком обязан уплатить штраф в размере 10 процентов от цены Контракта. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 1000 рублей. Заказчик вправе удержать неустойку (пеню, штраф) из суммы, подлежащей оплате Поставщику по Контракту. В этом случае представитель Заказчика сообщает по телефону Поставщику об удержании неустойки и направляет ему уведомление об удержании неустойки письмом по почте или посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты Поставщика указанном в Контракте.

7. Гарантийный срок на поставляемый товар, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемки товара. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки или дефекты) то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет, либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) дней с момента получения уведомления от Заказчика, в том числе переданное посредством факсимильной связи или на электронную почту Поставщика указанную вКонтракте.

8. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта и по «31» июля 2023 г.

9. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Представитель Заказчика сообщает представителю Поставщика по телефону содержание претензии и направляет Поставщику претензию письмом по почте или посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты Поставщика указанном в Контракте.Сторона, получившая претензию обязана предоставить ответ другой Стороне в течении пятнадцати дней со дня ее получения. При не поступлении в срок ответа на претензию или отказе от удовлетворения претензии спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

%8a%8f_%95%8b%80%84%8e%83%85%8d - Посмотреть таблицу с данными